2024年标准化外墙翻新工程协议范本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准化外墙翻新工程协议范本一本合同目录一览第一条定义与术语1.1工程概述1.2甲方义务1.3乙方义务第二条工程范围与要求2.1工程范围2.2工程要求2.3工程时间表第三条材料与工艺3.1材料供应3.2工艺标准3.3质量控制第四条合同价格与支付4.1合同价格4.2支付条款4.3价格调整第五条工期延误5.1工期延误的责任5.2工期延误的后果5.3工期延误的处理第六条变更与调整6.1变更程序6.2变更费用6.3变更对工期的影响第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九条保险9.1保险责任9.2保险购买9.3保险理赔第十条保密条款10.1保密义务10.2保密期限10.3保密泄露后果第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决11.3法院管辖第十二条其他条款12.1合同的生效12.2合同的终止12.3合同的继承第十三条附件13.1工程设计图纸13.2材料规格书13.3工艺流程图第十四条签署与日期14.1签署人14.2签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1工程概述本合同项下的工程概述是指甲方所有的位于________地址的外墙翻新工程，包括但不限于外墙清洗、外墙涂料施工、外墙砖修复、外墙防水等工程。1.2甲方义务甲方应按照本合同的约定，向乙方支付工程款，并保证乙方在施工期间能够正常进行施工。1.3乙方义务乙方应按照本合同的约定，完成外墙翻新工程的施工，并保证施工质量符合行业标准。第二条工程范围与要求2.1工程范围本合同的工程范围包括但不限于外墙清洗、外墙涂料施工、外墙砖修复、外墙防水等工程。2.2工程要求乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求进行施工，并保证施工质量符合行业标准。2.3工程时间表乙方应在本合同约定的工期内完成工程的施工。具体工期按照甲乙双方另行签订的补充协议执行。第三条材料与工艺3.1材料供应乙方应按照甲方提供的设计图纸和材料规格书的要求，采购合格的施工材料。3.2工艺标准乙方应按照本合同约定的工艺标准进行施工，并保证施工质量符合行业标准。3.3质量控制乙方应建立健全的质量控制体系，对施工过程进行质量控制，并按照甲方要求进行施工质量的检查和验收。第四条合同价格与支付4.1合同价格本合同的合同价格为人民币____元（大写：__________________________元整），包括但不限于工程款、材料款、人工费、利润及风险费用等。4.2支付条款甲方应在本合同约定的支付日期内向乙方支付合同价格。具体支付日期和方式按照甲乙双方另行签订的补充协议执行。4.3价格调整本合同的价格adjustmentshallbemadeinaccordancewiththeprovisionsofthiscontract.第五条工期延误5.1工期延误的责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的一切责任。5.2工期延误的后果工期延误不应影响合同价格的调整，但乙方因工期延误产生的实际费用应由责任方承担。5.3工期延误的处理如发生工期延误，甲乙双方应立即协商解决，并根据实际情况调整施工计划。第六条变更与调整6.1变更程序如甲方要求变更或调整工程，应向乙方发出书面变更通知，并说明变更或调整的内容和原因。6.2变更费用因变更或调整产生的额外费用应由甲方承担。6.3变更对工期的影响如变更或调整导致工期延误，双方应根据实际情况调整工期。第八条违约责任8.1甲方违约如甲方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。包括但不限于支付乙方因此产生的额外费用、工期延误等。8.2乙方违约如乙方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。包括但不限于支付甲方因此产生的额外费用、工程质量不符合约定等。8.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。第九条保险9.1保险责任乙方应购买建筑工程一切险，并将甲方列为共同保险人。9.2保险购买乙方应在工程开工前将保险购买完毕，并将保险单交给甲方。9.3保险理赔如发生保险事故，乙方应立即通知保险公司进行理赔，并将理赔结果告知甲方。第十条保密条款10.1保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。10.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起____年失效。10.3保密泄露后果如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3法院管辖本合同的签订地人民法院对本合同争议有管辖权。第十二条其他条款12.1合同的生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。12.2合同的终止本合同在工程验收合格，甲方支付完合同价款后终止。12.3合同的继承本合同的终止不影响双方在合同有效期内产生的权利和义务的继承。第十三条附件13.1工程设计图纸13.2材料规格书13.3工艺流程图13.4施工组织设计13.5安全生产措施第十四条签署与日期14.1签署人甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________14.2签署日期本合同签署日期为：____年____月____日。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应详细展示外墙翻新工程的布局、材料、颜色、尺寸等信息，包括但不限于立面图、剖面图、细部图等。附件二：材料规格书详细要求：材料规格书应详细列出施工所需的所有材料名称、型号、规格、颜色、性能要求等，并提供材料供应商的信息。附件三：工艺流程图详细要求：工艺流程图应清晰展示外墙翻新工程的施工步骤和工艺流程，包括但不限于施工准备、施工方法、质量检验等。附件四：施工组织设计详细要求：施工组织设计应详细规划施工人员、施工机械、施工材料等资源配置，并提供施工进度计划和安全管理措施。附件五：安全生产措施详细要求：安全生产措施应详细列出施工期间应遵守的安全规定和操作规程，并提供安全事故应急预案和安全防护设施要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：甲方未按约定时间支付工程款或乙方未按约定完成施工。责任认定标准：甲方应按合同约定的时间支付工程款，如延迟支付，应承担延迟支付的利息损失。乙方应按合同约定的时间完成施工，如延迟完成，应承担延迟完成的违约金。示例说明：如果甲方在约定的支付日期后延迟支付工程款，甲方应支付乙方延迟支付期间产生的利息损失。如果乙方在约定的工期结束后延迟完成施工，乙方应支付给甲方延迟完成期间产生的违约金。违约行为：甲方提供的设计图纸或材料不符合约定标准或乙方施工质量不符合约定。责任认定标准：甲方提供的设计图纸或材料不符合约定标准，甲方应承担由此产生的额外费用和工期延误。乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工费用和工期延误。示例说明：如果甲方提供的设计图纸中的材料型号不符合合同约定，甲方应承担由此产生的额外费用和工期延误。如果乙方施工的质量不符合行业标准，乙方应承担返工费用和工期延误。说明三：法律名词及解释：法律名词：合同价格解释：合同价格是指本合同约定的乙方完成外墙翻新工程所需支付的金额，包括但不限于工程款、材料款、人工费、利润及风险费用等。在本合同中的应用：合同价格是确定合同总价款的基础，乙方应按照合同约定的价格完成工程。法律名词：工期延误解释：工期延误是指由于一方的原因导致工程未能在合同约定的时间内完成。在本合同中的应用：工期延误会影响合同价格的调整和工程验收日期。法律名词：违约金解释：违约金是指违约方应支付给守约方的金钱赔偿，作为违约行为的经济补偿。在本合同中的应用：违约方应向守约方支付违约金，作为违约行为的赔偿。法律名词：保险理赔解释：保险理赔是指保险公司根据保险合同的约