2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准3篇_第1页
2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准3篇_第2页
2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准3篇_第3页
2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准3篇_第4页
2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方名称、地址、联系人及联系方式1.2.乙方名称、地址、联系人及联系方式1.3.合同签订日期2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模及类型2.4.工程合同总价3.工程验收与交付标准3.1.验收程序3.1.1.验收时间3.1.2.验收组织3.1.3.验收人员3.2.验收标准3.2.1.设计规范要求3.2.2.施工质量要求3.2.3.工程量清单要求3.3.交付条件3.3.1.工程实体质量合格3.3.2.工程量清单内容齐全3.3.3.工程验收手续完备4.验收与交付的具体要求4.1.验收前准备工作4.2.验收过程中注意事项4.3.交付前准备工作4.4.交付过程中注意事项5.验收与交付过程中的争议解决5.1.争议解决原则5.2.争议解决方式5.3.争议解决期限6.工程保修6.1.保修范围6.2.保修期限6.3.保修责任7.违约责任7.1.违约行为7.2.违约责任承担方式7.3.违约赔偿标准8.合同解除与终止8.1.合同解除条件8.2.合同终止条件8.3.合同解除与终止后的处理9.合同的生效、变更、解除与终止9.1.合同生效条件9.2.合同变更程序9.3.合同解除程序9.4.合同终止程序10.合同的签署与生效10.1.签署方式10.2.生效条件10.3.生效日期11.争议解决方式11.1.仲裁11.2.诉讼12.其他约定事项12.1.合同附件12.2.其他约定事项13.合同附件13.1.工程量清单13.2.设计图纸13.3.施工图纸13.4.其他附件14.合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方名称:房地产开发有限公司1.2.甲方地址:省市区街道号1.3.甲方联系人:1.5.乙方名称:建筑工程有限公司1.6.乙方地址:省市区街道号1.7.乙方联系人:1.9.合同签订日期:2024年5月15日2.工程概况2.1.工程名称:住宅小区一期工程2.2.工程地点:省市区街道2.3.工程规模:总建筑面积约为100000平方米,包括住宅、商业、地下车库等2.4.工程类型:住宅、商业综合楼2.5.工程合同总价:人民币壹亿捌仟万元整(¥180,000,000.00)3.工程验收与交付标准3.1.验收程序3.1.1.验收时间:工程竣工后30日内3.1.2.验收组织:由甲方组织,乙方参加3.1.3.验收人员:甲方委派验收人员,乙方委派项目代表3.2.验收标准3.2.1.设计规范要求:严格按照国家及地方现行设计规范、标准执行3.2.2.施工质量要求:符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求3.2.3.工程量清单要求:按照工程量清单编制规定执行,工程量清单内容齐全、准确3.3.交付条件3.3.1.工程实体质量合格3.3.2.工程量清单内容齐全3.3.3.工程验收手续完备4.验收与交付的具体要求4.1.验收前准备工作4.1.1.乙方应提前15日向甲方提交验收申请4.1.2.甲方应在接到验收申请后5日内予以答复4.1.3.乙方应按照验收标准进行自检,确保工程质量合格4.2.验收过程中注意事项4.2.1.验收过程中,双方应如实记录验收情况4.2.2.如发现质量问题,应立即停止验收,并采取措施整改4.3.交付前准备工作4.3.1.乙方应完成工程收尾工作,确保工程实体质量合格4.3.2.乙方应提供完整的工程技术资料,包括施工图纸、验收报告等4.4.交付过程中注意事项4.4.1.乙方应在验收合格后5日内向甲方办理工程交付手续4.4.2.甲方应在收到交付申请后5日内予以验收并签署交付证明5.验收与交付过程中的争议解决5.1.争议解决原则:以事实为依据,以法律为准绳,公平、公正、合理5.2.争议解决方式:协商解决;如协商不成,提交仲裁或诉讼5.3.争议解决期限:自争议发生后30日内6.工程保修6.1.保修范围:乙方按照国家及地方现行保修规定执行6.2.保修期限:住宅工程为保修期限为5年,其他工程为保修期限为2年6.3.保修责任:在保修期限内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责维修或更换,直至满足保修要求8.违约责任8.1.违约行为8.1.1.乙方未按合同约定的时间完成工程且未提供合理理由8.1.2.乙方施工质量不符合合同约定或国家规范8.1.3.甲方未按合同约定支付工程款项8.1.4.任何一方未履行合同约定的其他义务8.2.违约责任承担方式8.2.1.乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失8.2.2.甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失8.2.3.如违约金不足以赔偿损失,双方应另行协商解决8.3.违约赔偿标准8.3.1.违约金按合同总价的一定比例计算8.3.2.损失赔偿按实际损失计算9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.1.1.双方协商一致9.1.2.因不可抗力导致合同无法履行9.1.3.违约行为导致合同无法履行9.2.合同终止条件9.2.1.工程验收合格并交付使用9.2.2.合同约定的其他终止条件9.3.合同解除与终止后的处理9.3.1.合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同约定的义务9.3.2.双方应就合同解除或终止后的工程结算、债务清偿等问题进行协商10.合同的生效、变更、解除与终止10.1.合同生效条件10.1.1.双方签字盖章10.1.2.合同符合法律规定10.1.3.合同内容完整、明确10.2.合同变更程序10.2.1.双方协商一致10.2.2.变更内容以书面形式签订补充协议10.3.合同解除程序10.3.1.双方协商一致10.3.2.以书面形式通知对方10.4.合同终止程序10.4.1.双方协商一致10.4.2.以书面形式通知对方11.争议解决方式11.1.仲裁11.1.1.争议提交至仲裁委员会11.1.2.仲裁裁决为终局裁决11.2.诉讼11.2.1.争议提交至市区人民法院11.2.2.法院判决为终审判决12.其他约定事项12.1.合同附件12.1.1.工程量清单12.1.2.设计图纸12.1.3.施工图纸12.1.4.其他相关文件12.2.其他约定事项12.2.1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决12.2.2.本合同附件为本合同的有效组成部分13.合同附件13.1.工程量清单13.1.1.列明工程名称、规格、数量、单价、总价等13.1.2.工程量清单应与设计图纸和施工图纸一致13.2.设计图纸13.2.1.包含工程所需的设计图纸13.2.2.设计图纸应符合国家及地方现行设计规范、标准13.3.施工图纸13.3.1.包含工程施工所需的具体施工图纸13.3.2.施工图纸应详细说明施工工艺、材料要求等13.4.其他附件13.4.1.合同双方认为需要作为合同附件的其他文件14.合同未尽事宜的处理14.1.合同双方在履行合同过程中发生的争议,应本着友好协商的原则解决14.2.如协商不成,任何一方均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的定义15.1.1.第三方是指在本合同履行过程中,由合同双方一致同意,介入合同履行、管理、监督或其他相关活动的个人或机构。15.1.2.第三方不包括合同双方及其雇员、代理人或关联方。15.2.第三方的介入条件15.2.1.第三方的介入需经合同双方书面同意。15.2.2.第三方的介入应有利于合同的履行,提高合同履行的效率和质量。15.3.第三方的责任15.3.1.第三方应遵守国家法律法规和本合同的约定,对介入事项负责。15.3.2.第三方应确保其提供的服务或产品符合合同要求。15.4.第三方的权利15.4.1.第三方有权根据合同约定获取报酬。15.4.2.第三方有权要求合同双方提供必要的协助和便利。16.甲乙方的额外条款及说明16.1.甲方额外条款16.1.1.甲方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.1.2.甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.1.3.甲方应承担第三方因工作失误或违反合同约定而产生的责任。16.2.乙方额外条款16.2.1.乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2.乙方应确保第三方在施工过程中遵守施工规范和安全生产要求。16.2.3.乙方应承担第三方因施工过程中的疏忽或违反施工规范而产生的责任。17.第三方的责任限额17.1.第三方的责任限额17.1.1.第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定。17.1.2.责任限额应包括第三方因工作失误或违反合同约定而产生的直接损失和间接损失。17.2.责任限额的适用17.2.1.第三方的责任限额适用于合同履行期间发生的所有责任事件。17.2.2.超过责任限额的部分,由合同双方按比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.第三方与甲方的划分18.1.1.第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作进行监督和验收。18.1.2.第三方在执行任务过程中,如需甲方提供协助,甲方应及时响应。18.2.第三方与乙方的划分18.2.1.第三方对乙方负责,乙方对第三方的工作进行监督和验收。18.2.2.第三方在执行任务过程中,如需乙方提供协助,乙方应及时响应。18.3.第三方与其他第三方的划分18.3.1.如合同中存在多个第三方,各方应明确各自的责任范围和协作方式。18.3.2.各第三方之间应相互配合,确保合同目标的实现。19.第三方的变更和退出19.1.第三方的变更19.1.1.如需变更第三方,合同双方应协商一致,并书面通知对方。19.1.2.变更后的第三方应具备相应的资质和条件。19.2.第三方的退出19.2.1.如第三方因故退出,合同双方应协商确定替代方案或终止合同。19.2.2.第三方的退出不得影响合同双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明工程名称、规格、数量、单价、总价等,应与设计图纸和施工图纸一致。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程总价和结算依据。2.设计图纸详细要求:包含工程所需的设计图纸,应符合国家及地方现行设计规范、标准。说明:设计图纸是工程建设的核心文件,确保工程按照设计要求进行施工。3.施工图纸详细要求:包含工程施工所需的具体施工图纸,应详细说明施工工艺、材料要求等。说明:施工图纸是施工人员施工的依据,确保施工过程符合设计要求。4.工程验收报告详细要求:记录验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施。说明:工程验收报告是验收过程的记录,用于证明工程是否符合验收标准。5.工程变更单详细要求:记录变更原因、变更内容、变更金额、变更时间等。说明:工程变更单是工程变更的书面文件,用于确认变更事项。6.工程进度报告详细要求:记录工程进度、已完成工程量、存在问题及下一步工作计划。说明:工程进度报告是工程进度的记录,用于跟踪工程进度。7.工程结算书详细要求:列明工程结算依据、结算金额、付款时间等。说明:工程结算书是工程结算的依据,用于确定最终结算金额。8.工程保修单详细要求:记录保修范围、保修期限、保修联系方式等。说明:工程保修单是工程保修的凭证,用于明确保修责任。9.其他相关文件详细要求:合同双方认为需要作为附件的其他文件。说明:其他相关文件包括但不限于合同变更协议、会议纪要等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1.乙方未按合同约定的时间完成工程且未提供合理理由责任认定标准:乙方应支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例:若乙方未按合同约定的时间完成工程,甲方有权要求乙方支付每日合同总价的一定比例作为违约金。1.2.乙方施工质量不符合合同约定或国家规范责任认定标准:乙方应负责返工或修复,并承担因此产生的费用。示例:若乙方施工的某部分不符合合同约定或国家规范,甲方有权要求乙方进行返工或修复,费用由乙方承担。1.3.甲方未按合同约定支付工程款项责任认定标准:甲方应支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例:若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付每日合同总价的一定比例作为违约金。2.违约责任认定2.1.违约行为的认定违约行为的认定应以事实为依据,以合同约定和法律为准绳。2.2.违约责任的承担违约责任的承担应根据违约行为的严重程度和合同约定进行认定。2.3.违约金和赔偿金额的确定违约金和赔偿金额的确定应以实际损失为依据,并考虑违约行为的性质和影响。全文完。2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准1本合同目录一览1.1验收范围与内容1.2验收流程与时间安排1.3验收人员与职责2.1交付条件与标准2.2交付流程与时间安排2.3交付人员与职责3.1工程质量要求3.2质量检验与验收方法3.3质量问题处理4.1工程进度要求4.2进度计划与调整4.3进度偏差处理5.1工程安全要求5.2安全防护设施与措施5.3安全事故处理6.1环境保护要求6.2环境保护措施与责任6.3环境污染处理7.1交付资料要求7.2资料清单与提交方式7.3资料保管与使用8.1交付后的维修与保养8.2维修保养责任与费用8.3维修保养期限9.1合同变更与调整9.2变更程序与审批9.3变更后的合同效力10.1违约责任与赔偿10.2违约情形与处理10.3赔偿方式与计算11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.1合同生效与终止12.2合同解除条件与程序12.3合同终止后的处理13.1保密条款13.2保密内容与范围13.3保密责任与义务14.1其他约定事项14.2其他约定内容的解释与适用第一部分:合同如下:1.1验收范围与内容1.1.1本合同约定的工程验收范围包括但不限于主体结构、屋面、墙体、地面、门窗、水电安装、消防设施、通风空调、电梯等工程内容。1.1.2验收内容应包括工程质量、工程进度、工程安全、环境保护、交付资料等方面。1.2验收流程与时间安排1.2.1验收流程:施工单位完成工程后,向监理单位提出验收申请,监理单位组织验收,验收合格后,由监理单位出具验收报告。1.2.2验收时间:验收应在工程完成后30天内完成,特殊情况经双方协商可适当延长。1.3验收人员与职责1.3.1验收人员由建设单位、施工单位、监理单位共同组成,验收人员应具备相关专业知识和技能。1.3.2建设单位负责提出验收要求,监督验收过程;1.3.3施工单位负责组织工程验收,提供相关资料;1.3.4监理单位负责组织验收,出具验收报告。2.1交付条件与标准2.1.1交付条件:工程符合国家及行业相关标准和规范要求,施工质量合格,工程进度符合合同约定。2.1.2交付标准:工程质量达到国家及行业相关标准,工程外观整洁、美观,功能完善,使用方便。2.2交付流程与时间安排2.2.1交付流程:施工单位完成工程后,向建设单位提出交付申请,建设单位组织验收,验收合格后,由建设单位出具交付证明。2.2.2交付时间:工程验收合格后30天内完成交付。2.3交付人员与职责2.3.1交付人员由建设单位、施工单位、监理单位共同组成,交付人员应具备相关专业知识和技能。2.3.2建设单位负责接收工程,监督交付过程;2.3.3施工单位负责组织工程交付,提供相关资料;2.3.4监理单位负责监督交付过程,出具交付证明。3.1工程质量要求3.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求;3.1.2施工单位应严格按照设计文件、施工图纸、施工技术规范进行施工。3.2质量检验与验收方法3.2.1质量检验:施工单位应按照国家及行业相关标准和规范进行质量检验;3.2.2验收方法:采用现场检查、抽样检测、试验等方法进行验收。3.3质量问题处理3.3.1发现质量问题,施工单位应立即采取措施进行整改;3.3.2整改完成后,经监理单位验收合格后方可继续施工。4.1工程进度要求4.1.1工程进度应按照合同约定的进度计划进行;4.1.2施工单位应按照施工图纸、施工技术规范进行施工,确保工程进度。4.2进度计划与调整4.2.1施工单位应根据工程特点、资源情况制定进度计划;4.2.2进度计划应包括分阶段目标、关键节点、施工顺序等;4.2.3进度计划经监理单位批准后执行,如需调整,应提前向监理单位提出申请。4.3进度偏差处理4.3.1发现进度偏差,施工单位应分析原因,制定纠正措施;4.3.2纠正措施经监理单位批准后执行,确保工程进度。5.1工程安全要求5.1.1施工单位应严格按照国家及行业相关安全标准和规范进行施工;5.1.2施工现场应设置必要的安全防护设施,确保施工安全。5.2安全防护设施与措施5.2.1施工现场应设置安全警示标志、安全防护设施;5.2.2施工单位应定期检查安全防护设施,确保其完好有效。5.3安全事故处理5.3.1发生安全事故,施工单位应立即采取措施进行抢险、救援;5.3.2抢险、救援完成后,应及时向监理单位报告,并按照规定进行处理。6.1环境保护要求6.1.1施工单位应严格按照国家及行业相关环境保护标准和规范进行施工;6.1.2施工现场应采取有效措施,减少对环境的影响。6.2环境保护措施与责任6.2.1施工单位应制定环境保护措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理;6.2.2施工单位应对环境保护措施的实施负责。6.3环境污染处理6.3.1发现环境污染,施工单位应立即采取措施进行治理;6.3.2治理完成后,应向监理单位报告,并按照规定进行处理。8.1交付资料要求8.1.1交付资料应包括工程设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告、质量检测报告、竣工图等;8.1.2资料应完整、准确、清晰,符合国家及行业相关规范要求。8.2资料清单与提交方式8.2.1资料清单应详细列出所有交付资料的名称、数量、规格等;8.2.2资料以电子版和纸质版形式提交,电子版资料应为可编辑格式。8.3资料保管与使用8.3.1建设单位应妥善保管交付资料,确保其完整性和安全性;8.3.2交付资料仅限于工程维护、管理、改进和诉讼目的使用。8.4资料保密8.4.1双方对交付资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;8.4.2保密期限自合同终止之日起不少于五年。9.1合同变更与调整9.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确认;9.1.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益。9.2变更程序与审批9.2.1变更程序:提出变更申请→对方审核→双方协商→签署变更协议;9.2.2变更协议需监理单位同意并签字盖章。9.3变更后的合同效力9.3.1变更后的合同条款与原合同具有同等法律效力;9.3.2变更后的合同条款如有冲突,以变更后的条款为准。10.1违约责任与赔偿10.1.1双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任;10.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.2违约情形与处理10.2.1违约情形包括但不限于未按时交付工程、工程质量不合格、工程进度延误等;10.2.2违约处理:违约方应立即采取措施纠正违约行为,并承担相应责任。10.3赔偿方式与计算10.3.1赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿、返工重做等;10.3.2赔偿金额根据实际损失、合同约定和法律规定计算。11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决;11.1.2协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提出争议解决申请→对方确认→选择争议解决方式;11.2.2争议解决过程中,双方应保持沟通,积极协商。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地或争议发生地;11.3.2双方另有约定的,从其约定。12.1合同生效与终止12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效;12.2合同解除条件与程序12.2.1合同解除条件:一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;12.2.2解除程序:提出解除合同申请→对方确认→签署解除协议。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定办理结算、交付资料等事宜;12.3.2合同终止后,双方应相互配合,妥善处理遗留问题。13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;13.1.2保密期限自合同终止之日起不少于五年。13.2保密内容与范围13.2.1保密内容:合同条款、技术资料、商务信息等;13.2.2保密范围:合同履行过程中产生的所有信息。13.3保密责任与义务13.3.1双方应采取必要措施,防止保密信息泄露;13.3.2违反保密义务的,应承担相应法律责任。14.1其他约定事项14.1.1双方应遵守国家法律法规,履行合同义务;14.1.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2其他约定内容的解释与适用14.2.1本合同条款如有歧义,应按照有利于维护双方合法权益的原则进行解释;14.2.2本合同内容如与国家法律法规相抵触,以国家法律法规为准。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义与范围15.1.1本合同所称的第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行、提供专业服务或进行监督、咨询、评估等活动的独立第三方。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询、法律咨询等。15.2第三方介入的程序15.2.1甲乙双方同意第三方介入时,应书面通知对方,并约定第三方的介入方式和具体职责。15.2.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的责任、义务和权利。16.1甲乙双方责任16.1.1在第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同的各项义务,并确保第三方能够正常开展相关工作。16.1.2甲乙双方应承担第三方因履行本合同产生的合理费用。17.1第三方责任与权利17.1.1第三方应根据甲乙双方的要求和合同约定,独立、客观、公正地履行职责。17.1.2第三方有权获取履行职责所需的信息,甲乙双方应予以配合。17.1.3第三方在履行职责过程中,若因自身原因造成损失,由第三方自行承担。18.1第三方责任限额18.1.1第三方在本合同项下的责任限额,应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量、风险程度等因素确定。18.1.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定,并在本合同中予以确认。19.1第三方与其他各方的划分说明19.1.1第三方在合同履行过程中,与甲乙双方的关系为委托代理或独立服务关系,与其他各方(如分包商、供应商等)无直接合同关系。19.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定。19.1.3第三方与其他各方之间发生争议,应由第三方自行解决,甲乙双方不承担任何责任。20.1第三方变更与退出20.1.1如第三方需要变更或退出合同,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。20.1.2第三方变更或退出合同,不影响本合同其他条款的效力。21.1第三方介入的终止21.1.1第三方介入合同履行结束后,甲乙双方应共同确认第三方的工作成果,并签署终止协议。21.1.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务。22.1第三方介入协议的补充22.1.1第三方介入协议应与本合同内容相一致,如有冲突,以本合同为准。22.1.2第三方介入协议的签订和履行,应遵守国家法律法规和行业规范。23.1本合同与第三方介入协议的冲突解决23.1.1本合同与第三方介入协议之间如有冲突,应通过协商解决。23.1.2协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含设计图纸、设计说明、设计变更通知等,应符合国家及行业相关标准和规范。说明:设计文件是工程实施的基础,需确保其准确性和完整性。2.施工图纸详细要求:包含施工图纸、施工说明、施工变更通知等,应符合设计文件的要求。说明:施工图纸是施工人员施工的依据,需确保其准确性和可操作性。3.施工记录详细要求:记录施工过程中的各项数据、情况,包括施工日志、材料进场记录、施工进度记录等。说明:施工记录是工程质量和进度的重要依据,需确保其真实性和完整性。4.验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,需确保其真实性和客观性。5.质量检测报告详细要求:包括检测项目、检测方法、检测结果、检测结论等。说明:质量检测报告是工程质量的重要依据,需确保其准确性和可靠性。6.竣工图详细要求:包括竣工图纸、竣工说明、竣工变更通知等。说明:竣工图是工程最终成果的反映,需确保其准确性和完整性。7.工程进度计划详细要求:包括分阶段目标、关键节点、施工顺序等。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的依据,需确保其合理性和可行性。8.安全防护设施清单详细要求:包括安全防护设施名称、规格、数量、使用说明等。说明:安全防护设施清单是确保施工安全的依据,需确保其完整性和有效性。9.环境保护措施清单详细要求:包括环境保护措施名称、内容、实施要求等。说明:环境保护措施清单是确保工程符合环保要求的依据,需确保其有效性和可行性。10.交付资料清单详细要求:包括资料名称、数量、规格、提交方式等。说明:交付资料清单是确保工程交付的依据,需确保其完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时交付工程示例:合同约定工期为6个月,实际工期超过6个月,则构成违约。2.工程质量不合格责任认定标准:经检验,工程不符合国家及行业相关标准和规范。示例:工程经质量检测,发现墙体裂缝超过国家允许范围,则构成违约。3.工程进度延误责任认定标准:实际进度落后于合同约定的进度计划。示例:合同约定工期为6个月,实际工期超过6个月,则构成违约。4.未按时交付资料责任认定标准:未按照合同约定的时间和方式提交资料。示例:合同约定资料提交时间为工程验收合格后30天内,实际提交时间为工程验收合格后40天,则构成违约。5.违反安全规定责任认定标准:施工现场存在安全隐患,未采取有效措施消除。示例:施工现场发现电线裸露,未及时进行修复,则构成违约。6.环境污染责任认定标准:施工现场或工程完成后,造成环境污染。示例:施工现场废水未经处理直接排放,造成水体污染,则构成违约。全文完。2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准2本合同目录一览1.工程验收标准1.1验收范围1.2验收条件1.3验收程序1.4验收标准2.交付标准2.1交付条件2.2交付程序2.3交付质量2.4交付文件3.验收与交付时间安排3.1验收时间3.2交付时间3.3逾期验收与交付的处理4.验收与交付责任划分4.1发包人责任4.2承包人责任4.3第三方机构责任5.验收与交付过程中的争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决期限5.3争议解决费用6.验收与交付过程中的费用6.1验收费用6.2交付费用6.3其他相关费用7.验收与交付过程中的技术支持7.1技术支持范围7.2技术支持方式7.3技术支持费用8.验收与交付过程中的安全与环保要求8.1安全要求8.2环保要求8.3违规处理9.验收与交付过程中的资料保存与归档9.1资料保存9.2资料归档9.3资料保密10.验收与交付过程中的保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.验收与交付过程中的法律法规适用11.1适用法律法规11.2法律冲突处理12.验收与交付过程中的合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.验收与交付过程中的违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.验收与交付过程中的合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果第一部分:合同如下:1.工程验收标准1.1验收范围1.1.1工程验收范围包括但不限于:主体结构、地基基础、屋面、墙面、地面、门窗、水电、消防、通风、照明、设备安装等。1.2验收条件1.2.1工程按设计要求全部完成,且施工质量符合国家及行业相关标准。1.2.2施工单位已将工程所涉及的各项资料、文件整理齐全,并报发包人审核。1.2.3工程已通过相关部门的验收,并取得相关合格证明文件。1.3验收程序1.3.1发包人应于工程完成后的规定时间内组织验收。1.3.2验收前,承包人应提前通知发包人,并提供验收所需的资料。1.3.3验收过程中,双方应共同对工程进行检查,并记录验收结果。1.4验收标准1.4.1工程质量应符合国家及行业相关标准,如:GB、JGJ、YB等。1.4.2工程外观应整洁、美观,无明显缺陷。1.4.3工程功能应符合设计要求,使用效果良好。2.交付标准2.1交付条件2.1.1工程按设计要求全部完成,且施工质量符合国家及行业相关标准。2.1.2施工单位已将工程所涉及的各项资料、文件整理齐全,并报发包人审核。2.1.3工程已通过相关部门的验收,并取得相关合格证明文件。2.2交付程序2.2.1发包人应于工程完成后的规定时间内组织交付。2.2.2交付前,承包人应提前通知发包人,并提供交付所需的资料。2.2.3交付过程中,双方应共同对工程进行检查,并记录交付结果。2.3交付质量2.3.1工程质量应符合国家及行业相关标准,如:GB、JGJ、YB等。2.3.2工程外观应整洁、美观,无明显缺陷。2.3.3工程功能应符合设计要求,使用效果良好。2.4交付文件2.4.1承包人应向发包人提供完整的工程交付文件,包括:施工图纸、施工记录、验收报告、合格证明文件等。3.验收与交付时间安排3.1验收时间3.1.1验收时间应不晚于工程完成后的30天内。3.1.2发包人有权要求承包人在规定时间内完成验收。3.2交付时间3.2.1交付时间应不晚于工程完成后的30天内。3.2.2发包人有权要求承包人在规定时间内完成交付。3.3逾期验收与交付的处理3.3.1逾期验收或交付的,承包人应按照合同约定承担相应责任。3.3.2逾期验收或交付的,发包人有权要求承包人支付逾期违约金。4.验收与交付责任划分4.1发包人责任4.1.1发包人负责组织验收和交付工作。4.1.2发包人负责验收和交付过程中的资料审核。4.1.3发包人负责验收和交付过程中的争议解决。4.2承包人责任4.2.1承包人负责完成工程验收和交付工作。4.2.2承包人负责提供验收和交付所需的资料。4.2.3承包人负责验收和交付过程中的技术支持。5.验收与交付过程中的争议解决5.1争议解决方式5.1.1争议双方应通过协商解决争议。5.1.2若协商不成,争议双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。5.2争议解决期限5.2.1争议双方应在争议发生后的30天内提出争议解决申请。5.2.2争议解决期限自争议双方提出争议解决申请之日起计算。5.3争议解决费用5.3.1争议解决费用由败诉方承担。6.验收与交付过程中的费用6.1验收费用6.1.1验收费用由发包人承担。6.2交付费用6.2.1交付费用由发包人承担。6.3其他相关费用6.3.1其他相关费用包括但不限于:咨询费、鉴定费、仲裁费、诉讼费等,由双方协商解决。8.验收与交付过程中的安全与环保要求8.1安全要求8.1.1施工过程中,承包人应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包人应设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。8.1.3施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志。8.2环保要求8.2.1施工过程中,承包人应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。8.2.2施工现场应采取有效措施,减少噪声、粉尘、废水等污染物的排放。8.2.3施工结束后,承包人应负责清理施工现场,恢复原状。9.验收与交付过程中的资料保存与归档9.1资料保存9.1.1承包人应将工程验收和交付过程中的相关资料保存至少5年。9.1.2资料应按照规定的格式和内容进行整理、归档。9.2资料归档9.2.1资料归档应包括但不限于:施工图纸、施工记录、验收报告、合格证明文件等。9.2.2资料归档应按照发包人要求进行分类和编号。9.3资料保密9.3.1资料保密应遵守国家有关保密的法律、法规和标准。9.3.2除法律法规另有规定外,未经发包人同意,承包人不得泄露资料内容。10.验收与交付过程中的保密条款10.1保密内容10.1.1本合同项下涉及的技术、商业秘密等应予以保密。10.1.2保密内容应包括但不限于:设计方案、技术参数、施工工艺、工程进度等。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后5年。10.3违约责任10.3.1承包人违反保密条款,泄露保密内容的,应承担违约责任。10.3.2承包人因违反保密条款造成发包人损失的,应依法赔偿。11.验收与交付过程中的法律法规适用11.1适用法律法规11.1.1本合同适用中华人民共和国法律、法规和行业标准。11.1.2本合同如与法律法规相抵触,以法律法规为准。11.2法律冲突处理11.2.1如发生法律冲突,双方应通过友好协商解决。11.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.验收与交付过程中的合同变更12.1变更程序12.1.1合同变更应经双方书面同意。12.1.2合同变更应明确变更内容、变更时间及变更后的权利义务。12.2变更内容12.2.1变更内容应包括但不限于:验收标准、交付时间、费用等。12.3变更生效12.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。13.验收与交付过程中的违约责任13.1违约情形13.1.1承包人未按合同约定完成工程验收和交付的。13.1.2发包人未按合同约定支付验收和交付费用的。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额应按照实际损失计算,但最高不超过合同总价的一定比例。14.验收与交付过程中的合同解除14.1解除条件14.1.1合同一方严重违约,经另一方催告后仍未改正的。14.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行的。14.2解除程序14.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除理由。14.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。14.3解除后果14.3.1合同解除后,双方应各自承担相应的责任。14.3.2合同解除不影响已发生的权利义务的履行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,并能够独立、公正地履行其职责。16.第三方介入的职责与权利16.1第三方职责16.1.1监理单位:负责监督工程的施工过程,确保工程质量符合合同要求。16.1.2检测机构:负责对工程材料、构件等进行检测,确保其质量符合标准。16.1.3评估机构:负责对工程进行评估,提供评估报告。16.1.4调解机构:负责处理合同履行过程中的争议,提出调解方案。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。16.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况,提出合理化建议。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请17.1.1甲乙双方协商一致后,可以向第三方提出介入申请。17.1.2第三方应在收到申请后的规定时间内给予回复。17.2第三方介入的启动17.2.1第三方介入后,应立即开展相

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论