2024年房地产开发商招牌定制合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房地产开发商招牌定制合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称及地址1.2开发商法定代表人及联系方式1.3客户名称及地址1.4客户法定代表人及联系方式2.招牌定制内容2.1招牌材质2.2招牌尺寸2.3招牌图案及文字2.4招牌制作工艺3.设计与审核3.1设计提供3.2设计审核及修改3.3设计费用及支付4.制作与交付4.1制作进度及时间安排4.2交付时间及方式4.3交付地点5.质量保证5.1质量标准5.2质量验收5.3质量问题处理6.价格与支付6.1定制招牌价格6.2预付款支付6.3余款支付方式及时间7.违约责任7.1开发商违约责任7.2客户违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1设计图纸11.2其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同备案13.1合同备案机构13.2合同备案手续14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件变更14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.1开发商地址：省市区街道号1.1.2开发商法定代表人：1.2客户名称：房地产开发有限公司1.2.1客户地址：省市区街道号1.2.2客户法定代表人：2.招牌定制内容2.1招牌材质：选用优质不锈钢板材，厚度为3mm。2.2招牌尺寸：长2米，宽1米，高0.5米。2.3招牌图案及文字：采用公司LOGO及中英文公司名称。2.4招牌制作工艺：激光切割、焊接、抛光、烤漆。3.设计与审核3.1设计提供：由开发商提供招牌设计图纸。3.2设计审核及修改：客户在收到设计图纸后5个工作日内进行审核，如有修改意见，应于3个工作日内反馈给开发商。3.3设计费用及支付：设计费用包含在招牌定制价格内，无需另行支付。4.制作与交付4.1制作进度及时间安排：招牌制作周期为15个工作日，自设计图纸确认之日起计算。4.2交付时间及方式：招牌制作完成后，由开发商负责送货上门，确保在合同约定的时间内完成交付。4.3交付地点：客户指定地点。5.质量保证5.1质量标准：招牌材质、尺寸、图案、文字及制作工艺均符合国家标准。5.2质量验收：客户在收到招牌后3个工作日内进行验收，如发现质量问题，应立即通知开发商。5.3质量问题处理：如出现质量问题，开发商应在接到通知后5个工作日内进行维修或更换。6.价格与支付6.1定制招牌价格：招牌定制价格为人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。6.2预付款支付：合同签订后3个工作日内，客户应支付预付款人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。6.3余款支付方式及时间：招牌交付合格后，客户应在5个工作日内支付余款人民币柒拾万元整（￥700,000.00）。8.争议解决8.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构：无8.3争议解决费用：因解决争议而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等，由败诉方承担；双方协商解决争议的，相关费用由双方各自承担。9.合同解除9.1.1开发商未按约定时间交付合格招牌；9.1.2客户未按约定时间支付款项；9.1.3一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；9.1.4不可抗力事件导致合同无法履行。9.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除合同的理由。合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：合同履行完毕或根据本合同约定解除合同后，合同终止。11.合同附件11.1设计图纸：甲方提供的招牌设计图纸。11.2其他相关文件：包括但不限于合同签订证明、付款凭证、验收报告等。12.合同签署12.1签署日期：____年____月____日12.2签署地点：____12.3签署人：开发商代表：（签字）客户代表：（签字）13.合同备案13.1合同备案机构：____13.2合同备案手续：双方应在合同签订之日起____个工作日内，将本合同报送至合同备案机构备案。14.其他约定事项14.1不可抗力条款：因地震、火灾、战争、瘟疫等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任，并可根据实际情况协商调整合同内容。14.2合同附件变更：任何对合同附件的变更，均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。14.3合同解释权：本合同以中文文本为准，任何对本合同的解释以合同为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，因提供专业服务、咨询、担保或其他相关服务而介入的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式：第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并由第三方提供相关资质证明和服务协议。15.3第三方责任划分：15.3.1第三方在提供专业服务过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。15.3.2第三方对提供的专业服务承担相应责任，包括但不限于质量、进度、费用等方面的责任。15.3.3第三方不承担因甲乙双方违约行为导致的损失。16.甲乙双方责任16.1甲方的责任：16.1.1对第三方的选择和介入负责，确保第三方具备提供服务的资质和能力。16.1.2与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。16.1.3对第三方在提供专业服务过程中的行为进行监督，确保其符合合同约定。16.2乙方的责任：16.2.1对第三方的选择和介入负责，确保第三方具备提供服务的资质和能力。16.2.2与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。16.2.3对第三方在提供专业服务过程中的行为进行监督，确保其符合合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，并在本合同中予以确认。17.2第三方的责任限额包括但不限于：17.2.1第三方提供的服务不符合约定标准的赔偿；17.2.2第三方在提供服务过程中造成甲乙双方财产损失的赔偿；17.2.3第三方违反保密义务造成的损失赔偿。18.第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务。18.2第三方介入不影响本合同的履行，甲乙双方应确保合同目的的实现。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。19.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。20.第三方变更或退出20.1第三方在合同履行期间，如需变更或退出，应提前____个工作日通知甲乙双方，并经甲乙双方书面同意。20.2第三方变更或退出后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方，并签订新的服务协议。21.其他21.1本合同条款的修正，需经甲乙双方及第三方书面同意。21.2本合同未尽事宜，由甲乙双方及第三方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸：要求：设计图纸需清晰、完整，包括招牌的尺寸、材质、图案、文字等信息。说明：设计图纸是招牌制作的依据，需由开发商提供并经客户审核确认。2.服务协议：要求：服务协议需明确第三方提供服务的具体内容、费用、期限、责任等。说明：服务协议是第三方介入合同的补充，需由甲乙双方与第三方签订。3.付款凭证：要求：付款凭证需真实、合法，包括支付时间、金额、收款人等信息。说明：付款凭证是证明款项支付的依据，需由甲乙双方妥善保管。4.验收报告：要求：验收报告需详细记录招牌的验收情况，包括质量、尺寸、材质等。说明：验收报告是确认招牌制作完成并符合约定的依据，需由客户签字确认。5.合同备案证明：要求：合同备案证明需由合同备案机构出具，证明合同已备案。说明：合同备案证明是合同有效性的证明，需由甲乙双方及第三方共同持有。6.争议解决协议：要求：争议解决协议需明确争议解决的方式、机构、费用等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中发生争议的依据，需由甲乙双方及第三方签订。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商违约行为及责任认定：违约行为：未按约定时间交付合格招牌。责任认定：开发商应承担逾期交付的责任，并支付客户相应的违约金。示例：如开发商逾期交付招牌，每逾期一日，应支付客户合同总价的千分之一作为违约金。2.客户违约行为及责任认定：违约行为：未按约定时间支付款项。责任认定：客户应承担逾期付款的责任，并支付开发商相应的违约金。示例：如客户逾期支付款项，每逾期一日，应支付开发商合同总价的千分之一作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：提供的服务不符合约定标准。责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：如第三方提供的设计服务不符合约定标准，应赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.其他违约行为及责任认定：违约行为：一方违反保密义务，泄露对方商业秘密。责任认定：违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：如一方泄露对方商业秘密，应赔偿对方因商业秘密泄露造成的经济损失。全文完。2024年房地产开发商招牌定制合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称及地址1.2被定制方名称及地址1.3法定代表人或授权代表姓名及联系方式2.合同标的2.1招牌设计要求2.2招牌材质及规格2.3招牌安装位置3.设计要求及标准3.1设计风格及元素3.2设计尺寸及比例3.3设计稿提交及修改4.设计费用及支付方式4.1设计费用总额4.2费用支付时间及方式4.3逾期支付违约责任5.生产及制作5.1制作时间及进度5.2质量保证5.3违约责任6.安装及验收6.1安装时间及方式6.2安装验收标准6.3验收不合格处理7.交付及交付条件7.1交付时间及方式7.2交付条件及质量要求7.3交付违约责任8.保修与服务8.1保修期限及范围8.2保修服务内容及方式8.3保修期内责任承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决方式10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.不可抗力11.1不可抗力范围11.2不可抗力发生后的处理11.3不可抗力解除后的处理12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用承担13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同修改14.3合同补充协议第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2开发商地址：市区路号1.3被定制方名称：广告有限公司1.4被定制方地址：市区路号1.5法定代表人或授权代表姓名：第二条合同标的2.1招牌设计要求：要求设计风格现代简约，包含公司logo及公司名称，尺寸为宽4米，高2米。2.2招牌材质及规格：采用铝合金材质，厚度为2.0mm，表面喷漆处理。2.3招牌安装位置：位于房地产开发有限公司售楼部正门上方。第三条设计要求及标准3.1设计风格及元素：设计风格需符合现代建筑风格，包含公司logo、公司名称、标志性图案等元素。3.2设计尺寸及比例：设计尺寸为宽4米，高2米，比例需协调美观。3.3设计稿提交及修改：设计稿提交后，被定制方有权在3个工作日内提出修改意见，设计方需在接到修改意见后2个工作日内完成修改。第四条设计费用及支付方式4.1设计费用总额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。4.2费用支付时间及方式：设计费用分三次支付，首次支付合同签订后5个工作日内支付设计费用总额的30%，第二次支付设计稿提交后5个工作日内支付设计费用总额的40%，第三次支付安装验收合格后5个工作日内支付设计费用总额的30%。4.3逾期支付违约责任：如被定制方未按时支付费用，每逾期一日需向设计方支付逾期付款金额的1%作为违约金。第五条生产及制作5.1制作时间及进度：设计稿确定后，制作周期为15个工作日。5.2质量保证：生产制作过程中，确保招牌材质、工艺及质量符合国家标准及合同约定。5.3违约责任：如因生产制作原因导致招牌质量问题，设计方需负责重新制作或赔偿损失。第六条安装及验收6.1安装时间及方式：安装时间在招牌制作完成后5个工作日内，由被定制方指定的施工队伍进行安装。6.2安装验收标准：安装完成后，双方共同进行验收，确保招牌安装牢固、美观、符合设计要求。6.3验收不合格处理：如验收不合格，设计方需在接到不合格通知后2个工作日内进行整改，直至合格。第七条交付及交付条件7.1交付时间及方式：招牌制作及安装完成后，设计方在5个工作日内将招牌交付给被定制方。7.2交付条件及质量要求：交付的招牌需符合合同约定的设计、材质、质量要求，且无损坏。7.3交付违约责任：如设计方未按时交付招牌，每逾期一日需向被定制方支付逾期交付金额的1%作为违约金。第八条保修与服务8.1保修期限及范围：自招牌安装验收合格之日起，提供1年的保修服务。8.2保修服务内容及方式：在保修期内，因设计、制作、安装原因导致的招牌损坏，设计方负责免费维修或更换。8.3保修期内责任承担：在保修期内，如因自然因素、使用不当或其他非设计方原因导致的招牌损坏，被定制方需承担维修费用。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按时交付设计稿、未按时交付招牌、未按时支付费用、设计质量不符合约定等。9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.3违约纠纷解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或法院解决。第十条合同解除10.1合同解除条件：包括合同当事人一方违约、不可抗力、合同约定的解除条件成就等。10.2合同解除程序：一方提出解除合同，另一方应在收到解除通知后5个工作日内予以答复，双方协商一致后签署解除协议。10.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照解除协议处理未履行完毕的合同义务，包括但不限于退还预付款、赔偿损失等。第十一条不可抗力11.1不可抗力范围：包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力发生后的处理：一旦发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.3不可抗力解除后的处理：不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同，如合同无法履行，可根据不可抗力的影响程度协商解除合同。第十二条合同争议解决12.1争议解决方式：通过友好协商解决，如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构或法院解决。12.2争议解决机构：可选择仲裁委员会或人民法院作为争议解决机构。12.3争议解决费用承担：争议解决费用由败诉方承担，除非双方另有约定。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件：合同履行完毕或根据法律规定、双方约定终止。13.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应结清所有费用，并办理相关手续。第十四条其他约定事项14.1合同附件：本合同附件包括设计稿、付款凭证等。14.2合同修改：合同如有修改，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.3合同补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因合同目的的实现而介入合同关系的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、鉴定机构、施工方等。第二条第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中的责任，包括但不限于设计责任、制作责任、安装责任、监理责任等，均应按照合同约定或相关法律规定承担。2.2第三方的责任限额应根据其介入合同关系的性质、合同约定以及风险程度等因素确定，具体限额由合同双方与第三方在合同中明确约定。第三条第三方责权利划分3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定履行其职责，对因其自身原因导致的合同履行问题承担相应责任。3.2第三方权利：第三方有权获得合同约定的报酬，有权要求合同双方提供必要的协助和配合，有权在合同履行过程中提出合理建议。3.3第三方义务：第三方应按照合同约定和法律规定履行其义务，确保合同目的的实现。第四条第三方介入后的合同变更4.1第三方介入后，合同双方应与第三方就合同变更事宜进行协商，并签订补充协议。a)第三方介入的原因和目的；b)第三方的责任、权利和义务；c)合同双方与第三方的权利和义务；d)合同变更后的合同条款；e)合同变更后的付款方式；f)合同变更后的争议解决方式。第五条第三方介入时的额外条款a)第三方介入后的合同履行期限；b)第三方介入后的合同履行方式；c)第三方介入后的合同履行地点；d)第三方介入后的合同履行责任；e)第三方介入后的合同变更和解除条件；f)第三方介入后的合同争议解决方式。第六条第三方责任追究6.1第三方在合同履行过程中出现违约行为，合同双方有权追究其违约责任。6.2追究第三方责任的方式包括但不限于：a)要求第三方承担违约金；b)要求第三方赔偿损失；c)要求第三方履行合同义务；d)要求第三方承担其他违约责任。第七条第三方责任免除a)不可抗力；b)合同双方未履行协助义务；c)合同双方未按照合同约定履行合同义务；d)其他法律规定或合同约定的情况。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决方式，仍按照本合同约定的争议解决方式执行。8.2如合同双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或法院解决。第九条本合同与第三方合同的关系9.1本合同与第三方合同是相互独立的合同，第三方合同的履行不影响本合同的履行。9.2本合同与第三方合同中，如存在相互冲突的条款，以本合同为准。第十条第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后，如合同双方或第三方出现合同解除的情形，应按照合同约定或法律规定办理合同解除手续。10.2合同解除后，合同双方和第三方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计稿详细要求：设计稿需包含招牌的整体设计图、详细尺寸、材质、颜色、图案等，并附上设计说明。说明：设计稿是合同履行的重要依据，需双方签字确认。2.付款凭证详细要求：付款凭证需包含付款金额、付款时间、收款人信息、付款方式等。说明：付款凭证是双方履行合同的重要证据，需妥善保存。3.合同补充协议详细要求：合同补充协议需包含合同变更、合同解除、违约责任等条款。说明：合同补充协议是对合同内容的补充和修改，需双方签字确认。4.安装验收报告详细要求：安装验收报告需包含安装时间、安装位置、安装质量、验收结果等。说明：安装验收报告是确认招牌安装质量的重要文件。5.保修服务记录详细要求：保修服务记录需包含保修项目、保修时间、维修或更换情况等。说明：保修服务记录是保障招牌在使用过程中出现问题能够得到及时解决的重要依据。6.争议解决文件详细要求：争议解决文件需包含争议内容、解决方式、处理结果等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中出现争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为及责任认定违约行为：未按时提交设计稿、设计稿质量不符合约定等。责任认定：设计方应承担违约金，并根据违约程度赔偿被定制方损失。示例：设计方未按时提交设计稿，每逾期一日需支付违约金人民币1000元。2.被定制方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付费用、未按时验收等。责任认定：被定制方应承担违约金，并根据违约程度赔偿设计方损失。示例：被定制方未按时支付设计费用，每逾期一日需支付违约金人民币1000元。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按时履行合同义务、提供不合格服务或产品等。责任认定：第三方应承担违约金，并根据违约程度赔偿合同双方损失。示例：第三方未按时完成招牌制作，每逾期一日需支付违约金人民币1000元。4.合同解除违约行为及责任认定违约行为：未按照合同约定解除合同、未按照合同约定处理合同解除后的善后事宜等。责任认定：违约方应承担违约金，并根据违约程度赔偿对方损失。示例：一方未按照合同约定解除合同，需支付违约金人民币5000元。全文完。2024年房地产开发商招牌定制合同2本合同目录一览1.合同订立的基本情况1.1双方当事人信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.招牌定制的基本内容2.1招牌设计要求2.2招牌尺寸及材质2.3招牌安装位置3.设计费用及支付方式3.1设计费用总额3.2设计费用支付节点3.3支付方式及账户信息4.制作及安装费用及支付方式4.1制作及安装费用总额4.2制作及安装费用支付节点4.3支付方式及账户信息5.设计及制作期限5.1设计期限5.2制作期限5.3逾期责任6.质量保证及保修6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3保修期限及内容7.违约责任7.1设计方违约责任7.2开发商违约责任7.3违约金的计算方法8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同附件10.1设计方案10.2制作及安装方案10.3合同附件清单11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.合同的修改及补充12.1修改及补充程序12.2修改及补充后的合同效力13.合同生效及法律适用13.1合同生效条件13.2合同法律适用14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同订立的基本情况1.1双方当事人信息a)开发商名称：____________________b)开发商地址：____________________c)开发商法定代表人：____________________d)开发商联系方式：____________________1.2合同签订时间及地点a)合同签订时间：____年____月____日b)合同签订地点：____________________1.3合同生效条件a)双方签字盖章后生效b)本合同签订后，双方应按照约定履行各自义务2.招牌定制的基本内容2.1招牌设计要求a)设计风格：现代简约b)招牌字体：黑体c)招牌颜色：金色d)招牌尺寸：宽____米，高____米e)招牌材质：不锈钢2.2招牌尺寸及材质a)招牌尺寸：宽____米，高____米b)招牌材质：不锈钢2.3招牌安装位置a)安装位置：____________________b)安装高度：____米3.设计费用及支付方式3.1设计费用总额a)设计费用总额：____元3.2设计费用支付节点a)设计费用支付节点：设计完成后3.3支付方式及账户信息a)支付方式：银行转账b)开发商账户信息：____________________4.制作及安装费用及支付方式4.1制作及安装费用总额a)制作及安装费用总额：____元4.2制作及安装费用支付节点a)制作及安装费用支付节点：制作及安装完成后4.3支付方式及账户信息a)支付方式：银行转账b)开发商账户信息：____________________5.设计及制作期限5.1设计期限a)设计期限：____个工作日5.2制作期限a)制作期限：____个工作日5.3逾期责任a)设计方逾期，每逾期一日，应支付____元违约金b)制作方逾期，每逾期一日，应支付____元违约金6.质量保证及保修6.1质量保证期限a)质量保证期限：____年6.2质量保证责任a)设计方对设计质量负责b)制作方对制作质量负责6.3保修期限及内容a)保修期限：____年b)保修内容：因设计、制作原因导致的招牌损坏7.违约责任7.1设计方违约责任a)设计方未按时完成设计，每逾期一日，应支付____元违约金b)设计方提供的设计不符合要求，应重新设计，并承担相应费用7.2开发商违约责任a)开发商未按时支付设计费，每逾期一日，应支付____元违约金b)开发商未按时支付制作及安装费，每逾期一日，应支付____元违约金7.3违约金的计算方法a)违约金按逾期天数计算，每日违约金为合同金额的____%b)违约金支付方式：银行转账8.合同解除8.1合同解除条件a)双方协商一致b)设计方或开发商严重违约c)因不可抗力导致合同无法履行8.2合同解除程序a)提出解除合同的一方应提前____天书面通知对方b)收到解除合同通知的一方应在____天内回复是否同意解除c)双方同意解除合同后，应签订解除合同书面文件8.3合同解除后的处理a)设计方应向开发商提供已完成的设计方案b)制作方应向开发商提供已完成的部分或全部制作工作c)双方应按照合同约定结算剩余款项9.争议解决9.1争议解决方式a)通过友好协商解决b)协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构a)仲裁委员会名称：____仲裁委员会9.3争议解决程序a)仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行b)仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力10.合同附件10.1设计方案a)设计方案应包括设计图、效果图等b)设计方案应于合同签订后____个工作日内提交10.2制作及安装方案a)制作及安装方案应包括施工图、进度计划等b)制作及安装方案应于设计完成并确认后____个工作日内提交10.3合同附件清单a)合同附件清单应列明所有合同附件的名称及份数11.合同解除及终止11.1合同解除条件a)与第八条合同解除条件相同11.2合同终止条件a)合同约定的设计、制作及安装期限届满b)合同目的实现11.3合同解除及终止后的处理a)双方应按照合同约定结算剩余款项b)双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的遗留问题12.合同的修改及补充12.1修改及补充程序a)任何一方提出修改或补充合同内容的，应书面通知对方b)双方协商一致后，签订修改或补充协议12.2修改及补充后的合同效力a)修改或补充协议与本合同具有同等法律效力13.合同生效及法律适用13.1合同生效条件a)双方签字盖章后生效13.2合同法律适用a)本合同适用中华人民共和国法律14.其他约定事项14.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的概念a)第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，为甲乙双方提供咨询、服务、监督等帮助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方的介入范围a)设计监督：第三方对设计方案的执行情况进行监督，确保设计方案符合合同要求。b)制作监督：第三方对制作过程进行监督，确保制作质量符合合同要求。c)安装监督：第三方对安装过程进行监督，确保安装质量符合合同要求。d)质量检测：第三方对招牌质量进行检测，确保其符合国家相关标准。16.第三方的责任16.1第三方的责任限额a)第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额为____元。b)第三方的责任限额不包括因甲乙双方原因导致的损失。16.2第三方的权利a)第三方有权根据合同约定，对设计、制作、安装过程进行监督。b)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。c)第三方有权根据监督结果，提出改进建议。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的同意a)甲乙双方应书面同意第三方介入合同关系。b)第三方介入后，应与甲乙双方签订书面协议，明确各自的权利义务。17.2第三方的选择a)第三方应由甲乙双方协商确定，或由一方推荐，经另一方同意。17.3第三方的退出a)第三方在合同履行期间，如需退出，应提前____天书面通知甲乙双方。b)第三方的退出不影响合同其他条款的效力。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分a)第三方的责任仅限于其介入范围内的行为。b)甲乙双方对合同履行的其他责任，由各自承担。18.2权利划分a)第三方的权利仅限于合同约定的范围内。b)甲乙双方的权利不受第三方介入的影响。18.3沟通协调a)甲乙双方应与