2024年度包头市道路铺设工程承包合同3篇_第1页
2024年度包头市道路铺设工程承包合同3篇_第2页
2024年度包头市道路铺设工程承包合同3篇_第3页
2024年度包头市道路铺设工程承包合同3篇_第4页
2024年度包头市道路铺设工程承包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度包头市道路铺设工程承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称、地址、法定代表人1.2甲方名称、地址、法定代表人2.工程概况2.1工程名称、地点、规模2.2工程类别、建设内容2.3工程投资估算3.工程施工组织设计3.1施工方案3.2施工进度计划3.3施工质量保证措施4.工程进度款支付方式4.1预付款支付4.2进度款支付4.3结算款支付5.工程质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收程序5.3验收标准6.工程安全文明施工要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求7.工程变更及洽商7.1变更程序7.2洽商程序7.3变更及洽商费用的处理8.工程竣工验收8.1竣工验收程序8.2竣工验收标准8.3竣工验收期限9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方名称:包头市道路铺设工程有限公司1.1.1地址:包头市区路号1.1.2法定代表人:1.2甲方名称:包头市市政工程管理局1.2.1地址:包头市区路号1.2.2法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:2024年度包头市道路铺设工程2.1.1地点:包头市区2.1.2规模:全长5公里,双向六车道2.2工程类别:城市道路铺设工程2.2.1建设内容:道路路基、路面、排水、照明、交通设施等2.2.2工程投资估算:人民币5000万元3.工程施工组织设计3.1施工方案:采用分段施工,分阶段验收3.1.1施工方法:采用沥青混凝土路面施工,路基采用水泥稳定碎石3.2施工进度计划:自合同签订之日起,6个月内完成全部工程4.工程进度款支付方式4.1预付款支付:合同签订后5个工作日内,甲方支付承包方合同总价款的10%作为预付款4.2进度款支付:每月底前,根据工程进度及甲方验收情况,支付当月工程款总额的70%4.3结算款支付:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款总额的20%,剩余10%作为保修金,保修期满无质量问题后支付5.工程质量要求及验收标准5.2验收程序:工程分阶段验收,每完成一段工程,进行一次验收5.3验收标准:严格按照国家及行业标准进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工6.工程安全文明施工要求6.1安全生产责任:承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全6.2安全生产措施:制定安全生产制度,定期进行安全培训,配备必要的安全设施6.3文明施工要求:施工现场保持整洁,合理堆放材料,不得占用道路,不得影响居民生活7.工程变更及洽商7.1变更程序:如需变更工程内容、进度或质量要求,双方应协商一致,签订书面变更协议7.2洽商程序:双方协商不成时,可提交仲裁机构或人民法院解决7.3变更及洽商费用的处理:变更或洽商产生的费用,按实际发生额由双方承担8.工程竣工验收8.1竣工验收程序:工程完工后,承包方应向甲方提交竣工验收报告,包括施工资料、质量检测报告等8.2竣工验收标准:工程应符合设计文件及国家有关标准的要求,功能齐全,质量合格8.3竣工验收期限:自工程完工之日起60日内完成竣工验收9.工程保修9.1保修范围:包括路基、路面、排水、照明、交通设施等所有工程内容9.2保修期限:路基、路面、排水系统保修期为5年,照明、交通设施保修期为2年9.3保修责任:在保修期内,如因施工质量问题导致设施损坏,承包方应无偿进行维修或更换10.违约责任10.1违约情形:包括未按合同约定完成工程、质量不符合要求、逾期支付工程款等10.2违约责任承担方式:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿:违约金按照合同约定比例计算,赔偿损失根据实际损失情况确定11.争议解决11.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院解决11.2争议解决程序:提交争议的仲裁机构或人民法院应按照法定程序进行审理12.合同解除及终止12.1合同解除条件:包括一方违约导致合同无法履行、不可抗力等因素12.2合同终止条件:合同约定的工程完工并验收合格,且保修期满12.3合同解除及终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算,并处理剩余事宜13.合同生效及终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的工程完工并验收合格,且保修期满14.其他约定事项14.1不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的,双方互不承担违约责任14.2合同附件:包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单、合同附件清单等14.3合同解释权:本合同的解释权归甲方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、安全评估、造价咨询等。16.第三方介入的程序和条件16.1第三方介入程序:甲乙双方协商一致后,可以邀请第三方介入合同履行过程。16.2第三方介入条件:第三方具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。17.第三方介入的职责和权利17.1.1独立、客观、公正地提供专业服务;17.1.2及时发现并报告工程中的问题;17.1.3参与工程验收和质量评定;17.1.4对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。17.2第三方权利:第三方有权:17.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和配合;17.2.2对工程进行必要的检测和评估;17.2.3在必要时暂停工作,要求甲乙双方采取措施。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分:18.1.1第三方对甲方提供的服务质量负责,甲方对第三方的选择和监督负责;18.1.2甲方应向第三方支付相应的服务费用。18.2第三方与乙方的责任划分:18.2.1第三方对乙方履行的工程质量和进度负责,乙方对第三方的服务配合负责;18.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件和配合。19.第三方的责任限额19.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失或损害的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过第三方收取服务费用的两倍。19.2第三方在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致损失或损害的,不负赔偿责任。20.第三方介入的费用和支付20.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。20.2第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内由甲乙双方支付。21.第三方介入的合同变更21.1如需对第三方介入的合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。22.第三方介入的合同解除22.1如第三方在履行合同过程中严重违约或违反法律法规,甲乙双方有权解除与第三方的合同关系。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程设计文件要求:包含施工图纸、设计说明书、设计计算书等,应符合国家及行业标准。说明:工程设计文件是施工的重要依据,必须完整、准确。2.附件二:施工合同要求:明确甲乙双方的权利、义务和责任,包括工程进度、质量、安全等。说明:施工合同是本合同的重要组成部分,双方应严格遵守。3.附件三:施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应详细具体。4.附件四:工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明:工程量清单是计算工程款的重要依据,应准确无误。5.附件五:工程进度款支付计划要求:明确各阶段进度款支付的时间、金额和支付方式。说明:支付计划是保障工程顺利进行的重要措施,应合理可行。6.附件六:工程验收报告要求:包括工程验收结果、质量评定、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应客观真实。7.附件七:工程质量保证书要求:包括工程质量标准、保修期限、保修责任等。说明:保证书是工程质量的重要承诺,应明确具体。8.附件八:安全生产责任书要求:明确各方的安全生产责任,包括安全生产措施、事故处理等。说明:责任书是安全生产的重要文件,应严格执行。9.附件九:合同附件清单要求:列明所有合同附件的名称和页码。说明:清单是对合同附件的汇总,便于查阅。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例:若承包方未按合同约定的时间完成工程,应支付每日工程款一定比例的违约金。2.违约行为:工程质量不符合要求责任认定标准:根据合同约定和验收标准,违约方应承担修复费用和相应损失。示例:若工程验收不合格,承包方应无条件进行修复,并承担修复产生的所有费用。3.违约行为:逾期支付工程款责任认定标准:违约方应支付逾期付款利息,并承担相应损失。示例:若甲方未按合同约定支付工程款,应按约定的利率支付逾期利息。4.违约行为:安全生产事故责任认定标准:根据事故原因和损失情况,违约方应承担相应的赔偿责任。示例:若发生安全生产事故,承包方应承担事故调查、处理及赔偿等责任。5.违约行为:违反合同约定的其他行为责任认定标准:根据合同约定和实际情况,违约方应承担相应的违约责任。示例:若一方违反合同约定,如泄露商业秘密,应承担相应的法律责任。全文完。2024年度包头市道路铺设工程承包合同1本合同目录一览第一条合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.2合同签订目的第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期第三条承包人3.1承包人名称3.2承包人资质3.3承包人责任第四条业主4.1业主名称4.2业主资质4.3业主责任第五条工程质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收程序第六条工程进度要求6.1进度计划6.2进度调整6.3进度违约责任第七条工程合同价格7.1合同总价7.2工程计量与支付7.3价格调整第八条合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3变更程序第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条违约责任10.1承包人违约责任10.2业主违约责任10.3违约赔偿第十一条不可抗力11.1不可抗力范围11.2不可抗力处理11.3不可抗力证明第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三条合同终止与生效13.1合同终止条件13.2合同生效条件13.3合同终止后的处理第十四条合同附件14.1附件一:工程图纸及技术资料14.2附件二:合同附件清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国招标投标法》1.1.4《建设工程质量管理条例》1.1.5《建设工程安全生产管理条例》1.1.6本项目相关规划文件及建设标准1.2合同签订目的1.2.1明确承包人、业主双方的权利和义务1.2.2确保工程质量、进度、安全1.2.3促进包头市道路建设事业发展第二条工程概况2.1工程名称2.1.12024年度包头市道路铺设工程2.2工程地点2.2.1包头市区路2.3工程规模2.3.1道路全长公里,路面宽米2.3.2道路等级为级2.4工程类型2.4.1市政道路工程2.5工程工期2.5.1总工期为个月,自合同签订之日起计算第三条承包人3.1承包人名称3.1.1包头市道路建设有限公司3.2承包人资质3.2.1具有市政公用工程施工总承包壹级资质3.3承包人责任3.3.1负责工程的设计、施工、竣工及保修等工作3.3.2确保工程质量、进度、安全第四条业主4.1业主名称4.1.1包头市区住房和城乡建设局4.2业主资质4.2.1具有市政公用设施管理资格4.3业主责任4.3.1负责工程项目的审批、监督、验收等工作4.3.2提供必要的施工条件第五条工程质量要求5.1质量标准5.1.1符合国家及行业标准5.1.2达到《城市道路工程设计规范》的要求5.2质量保证措施5.2.1制定严格的质量控制体系5.2.2加强原材料、施工过程、竣工质量检验5.3质量验收程序5.3.1施工过程中,每完成一段工程,进行自检、互检、专检5.3.2竣工后,由业主组织验收,合格后方可投入使用第六条工程进度要求6.1进度计划6.1.1制定详细的进度计划,明确各阶段的完成时间6.1.2进度计划应经业主认可6.2进度调整6.2.1因不可抗力或业主原因导致进度延误,承包人应提前报告业主6.2.2业主同意后,可根据实际情况调整进度计划6.3进度违约责任6.3.1承包人未按计划完成工程,每延误一日,应向业主支付合同价的%作为违约金第七条工程合同价格7.1合同总价7.1.1合同总价为人民币万元整7.2工程计量与支付7.2.1按照工程进度分期支付,每完成%的工程量,支付%7.2.2验收合格后支付尾款7.3价格调整7.3.1合同价格在合同期内不因市场变化而调整7.3.2如遇政策性调整,按国家相关规定执行第八条合同履行与变更8.1合同履行8.1.1承包人应严格按照合同约定履行工程设计和施工义务8.1.2业主应按照合同约定提供必要的施工条件,如场地、材料、设备等8.2合同变更8.2.1合同内容变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议8.2.2变更内容涉及工程量、质量、工期、价格等重大事项时,应报相关主管部门审批8.3变更程序8.3.1双方协商一致后,由一方起草变更协议8.3.2另一方审核并签署意见8.3.3将变更协议报相关主管部门审批第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议9.1.2协商不成的,任何一方均有权向包头市仲裁委员会申请仲裁9.2争议解决机构9.2.1包头市仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,一方应向仲裁委员会提交仲裁申请书9.3.2仲裁委员会受理后,按照仲裁规则进行审理9.3.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力第十条违约责任10.1承包人违约责任10.1.1未按合同约定完成工程或质量不合格的,应承担修复、返工或赔偿损失的责任10.1.2违约金按合同约定执行10.2业主违约责任10.2.1未按合同约定支付工程款或提供施工条件的,应承担违约责任10.2.2违约金按合同约定执行10.3违约赔偿10.3.1双方应按照实际损失承担赔偿责任第十一条不可抗力11.1不可抗力范围11.1.1自然灾害、战争、政府行为等11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取必要措施减少损失11.2.2不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复正常施工11.3不可抗力证明11.3.1不可抗力事件发生后,承包人应及时向业主提供相关证明材料第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2一方违约严重,经对方催告后仍不履行12.1.3发生不可抗力,导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2双方应在收到通知之日起日内确认解除合同12.2.3确认解除合同后,双方应办理合同解除手续12.3合同解除后的处理12.3.2双方应按照合同约定分担已发生的费用第十三条合同终止与生效13.1合同终止条件13.1.1工程竣工并验收合格13.1.2双方协商一致解除合同13.2合同生效条件13.2.1双方在合同上签字盖章13.2.2合同经相关主管部门审批13.3合同终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程和未付款项13.3.2双方应按照合同约定办理合同终止手续第十四条合同附件14.1附件一:工程图纸及技术资料14.2附件二:合同附件清单14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第八条合同履行与变更(增加条款)8.4第三方介入8.4.1本合同允许第三方介入,包括但不限于监理方、设计方、检测方、咨询方等。8.4.2第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。8.4.3第三方的选择和授权应由甲乙双方共同决定。第九条争议解决(增加条款)9.4第三方介入争议解决9.4.1如合同履行过程中发生争议,甲乙双方可邀请第三方介入协助解决。9.4.2第三方应具备相应的专业知识和经验,且不得与争议双方有任何利益冲突。第十条违约责任(增加条款)10.4第三方责任10.4.1第三方介入本合同后,若因第三方原因导致合同履行受阻或违约,第三方应承担相应的违约责任。10.4.2第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中明确约定。第十一条不可抗力(增加条款)11.4第三方不可抗力11.4.1如发生不可抗力事件,导致第三方无法履行其职责,第三方应立即通知甲乙双方。11.4.2甲乙双方应共同评估不可抗力对合同履行的影响,并采取必要的措施。第十二条合同解除(增加条款)12.4第三方介入下的合同解除12.4.1如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同。12.4.2合同解除后,甲乙双方应按照合同约定处理与第三方相关的协议和责任。第十三条合同终止与生效(增加条款)13.4第三方介入下的合同终止13.4.1如合同因第三方介入而终止,甲乙双方应按照合同约定处理与第三方相关的协议和责任。13.4.2合同终止后,甲乙双方应立即通知第三方。第十四条合同附件(增加条款)14.4第三方介入协议14.4.1合同附件应包括第三方介入的相关协议,如监理合同、设计合同、检测合同等。14.4.2第三方介入协议应明确第三方的责任、权利和义务。附加说明:1.第三方的概念:第三方是指除甲乙双方之外的第三方主体,包括但不限于监理方、设计方、检测方、咨询方等,其参与合同履行或争议解决。2.第三方的责权利:2.1责任:第三方应按照合同约定或协议规定,对其提供的专业服务负责。2.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同约定的其他权利。2.3义务:第三方应遵守合同约定或协议规定,履行相应的义务。3.第三方与其他各方的划分说明:3.1甲乙双方:合同主体,负责合同的签订、履行和解除。3.2第三方:合同外主体,参与合同履行或争议解决,与甲乙双方形成合作关系。3.3业主与承包人:合同主体之间的合作关系,第三方作为独立主体介入其中。4.第三方的责任限额:4.1第三方的责任限额应在合作协议中明确约定,通常包括直接经济损失、合同违约金等。4.2第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和可能产生的风险进行评估。5.第三方的选择与监督:5.1甲乙双方应共同选择第三方,并对其进行监督。5.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和过往业绩等因素。5.3甲乙双方有权对第三方的服务质量进行监督,并提出改进意见。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术资料详细要求:包含道路设计图纸、施工图纸、相关技术规范和标准。图纸应清晰、完整,并经甲乙双方确认。技术资料应包括施工方案、材料清单、施工进度计划等。附件说明:该附件是工程实施的基础,甲乙双方应确保其准确性和完整性。2.附件二:合同附件清单详细要求:列出合同所有附件的名称、数量和提供方。附件清单应与合同一致,确保附件的完整性。附件说明:该附件用于明确合同中涉及的所有附件,便于合同执行和管理。3.附件三:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、职责、权利和义务。协议应经甲乙双方同意,并经第三方签字确认。附件说明:该附件用于规范第三方介入的行为,保障合同履行。4.附件四:工程进度报告详细要求:按月或按工程阶段编制进度报告,包括实际进度、完成情况、存在问题等。报告应经甲乙双方确认,并作为工程进度管理的依据。附件说明:该附件用于跟踪工程进度,确保工程按计划进行。5.附件五:工程款支付凭证详细要求:包含工程款支付的时间、金额、支付方式等信息。付款凭证应与合同约定一致,并作为工程款支付的证据。附件说明:该附件用于记录工程款的支付情况,便于财务管理和审计。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:包含工程质量验收的时间、结果、存在问题等。验收报告应经甲乙双方确认,并作为工程质量管理的依据。附件说明:该附件用于评估工程质量,确保工程质量达到合同要求。7.附件七:不可抗力事件证明详细要求:证明不可抗力事件的发生、影响和持续时间。证明材料应具有权威性,如气象记录、政府文件等。附件说明:该附件用于证明不可抗力事件的发生,以便双方协商处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按合同约定完成工程或质量不合格。1.2业主未按合同约定支付工程款或提供施工条件。1.3第三方未按协议约定履行职责。1.4任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:2.1承包人违约:质量不合格:承担修复、返工或赔偿损失的责任。进度延误:支付违约金。2.2业主违约:未支付工程款:支付违约金。未提供施工条件:承担违约责任。2.3第三方违约:未按协议约定履行职责:承担违约责任。造成的损失:赔偿损失。3.示例说明:3.1承包人未按期完成工程,延误工期3个月,应支付合同价1%的违约金。3.2业主未按约定支付工程款,延误付款1个月,应支付合同价0.5%的违约金。3.3第三方未能按协议约定完成检测任务,延误检测时间2周,应支付合同价0.5%的违约金。全文完。2024年度包头市道路铺设工程承包合同2本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程工期1.6工程质量要求1.7工程合同价第二条承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人责任2.4承包人义务第三条发包人3.1发包人名称3.2发包人责任3.3发包人义务第四条合同履行4.1工程进度要求4.2工程款支付4.3工程验收4.4工程变更4.5工程索赔第五条工程质量保证5.1工程质量标准5.2质量检验5.3质量责任5.4质量保证期第六条安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理6.4安全生产验收第七条环境保护7.1环境保护责任7.2环境保护措施7.3环境污染处理7.4环境保护验收第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除责任第十条合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止责任第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除程序第十三条合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同履行协议13.4附件四:其他相关文件第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同备案第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年度包头市道路铺设工程1.2工程地点:包头市市区范围内指定道路1.3工程规模:道路总长度为公里,道路宽度为米,道路总面积为平方米1.4工程内容:包括道路基础处理、基层铺设、面层铺设、排水设施建设、交通标志及标线设置等1.5工程工期:自合同签订之日起,工期为个月1.6工程质量要求:符合国家相关道路工程质量标准,确保道路平整、排水畅通、安全可靠1.7工程合同价:合同总价为人民币万元,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等第二条承包人2.1承包人名称:道路工程有限责任公司2.2承包人资质:具备国家建设部颁发的相应等级的道路工程专业承包资质2.3承包人责任:按照合同约定完成工程项目建设,确保工程质量、安全、进度及环保要求2.4承包人义务:提供合格的施工人员、设备、材料,遵守国家相关法律法规和合同约定第三条发包人3.1发包人名称:包头市城市建设管理局3.2发包人责任:提供工程图纸、技术资料,组织工程验收,支付工程款3.3发包人义务:协助承包人办理施工许可、临时用水用电等手续第四条合同履行4.1工程进度要求:按照工程进度计划,分阶段完成施工任务4.2工程款支付:按工程进度支付工程款,具体支付比例及时间由双方协商确定4.3工程验收:工程完成后,双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用4.4工程变更:如遇设计变更、现场条件变化等情况,双方协商一致后,可对工程内容、工期、合同价等进行变更4.5工程索赔:因发包人原因导致工程延误、增加工程量等,承包人可向发包人提出索赔第五条工程质量保证5.1工程质量标准:执行国家相关道路工程质量标准,确保道路质量达到设计要求5.2质量检验:施工过程中,承包人应按照规定进行质量检验,确保工程质量合格5.3质量责任:因承包人原因造成工程质量问题,承包人应承担相应的质量责任5.4质量保证期:道路工程的质量保证期为自交付使用之日起年第六条安全生产6.1安全生产责任:承包人负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全6.2安全生产措施:制定安全生产规章制度,加强施工现场安全管理,落实安全生产措施6.3安全事故处理:发生安全事故,承包人应立即采取措施,并报告相关主管部门6.4安全生产验收:工程完工后,安全生产验收合格后方可交付使用第七条环境保护7.1环境保护责任:承包人负责施工现场的环保工作,减少对环境的影响7.2环境保护措施:采取有效措施,防止施工过程中产生污染,保护生态环境7.3环境污染处理:如发生环境污染事件,承包人应立即采取措施进行处理,并承担相应责任7.4环境保护验收:工程完工后,环境保护验收合格后方可交付使用第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,提交包头市仲裁委员会仲裁8.2争议解决程序:仲裁委员会受理仲裁申请后,按照仲裁规则进行审理,仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力8.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第九条合同解除9.1.1发包人未按约定支付工程款,经催告后在合理期限内仍未支付的9.1.2承包人严重违约,无法继续履行合同义务的9.1.3发包人因不可抗力导致合同无法继续履行的9.2合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除合同的理由9.3合同解除责任:合同解除后,双方应按照约定处理已完成的工程,结算工程款,并承担相应的责任第十条合同终止10.1合同终止条件:合同约定的工程内容全部完成,经双方验收合格,合同自行终止10.2合同终止程序:合同终止前,双方应进行工程结算,确认工程款支付完毕10.3合同终止责任:合同终止后,双方应按照约定处理剩余的工程事项,并承担相应的责任第十一条违约责任11.1违约行为:任何一方违反合同约定,均构成违约行为11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿计算:违约赔偿金额根据违约情况及造成的损失合理确定第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同解除条件:除第九条规定的解除条件外,任何一方不得擅自解除合同12.3合同生效与解除程序:合同生效或解除,均应以书面形式通知对方,并按照合同约定履行相应的程序第十三条合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同履行协议13.4附件四:其他相关文件第十四条合同签署与生效14.1合同签署:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.2合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同备案:本合同签订后,双方应向相关部门备案第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务、监督、评估或其他支持的个人或机构。15.1.2第三方可以是监理单位、审计机构、咨询公司、保险公司、金融机构等。15.2第三方介入原因15.2.1为确保合同履行质量,提高工作效率,甲乙双方同意在特定情况下引入第三方。15.2.2第三方介入可能涉及工程质量监督、合同履行监督、风险评估、争议解决等方面。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体程序,包括介入条件、介入时间、介入方式等。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.4第三方职责15.4.1.1监督工程质量,确保工程符合国家相关标准和合同要求15.4.1.2监督合同履行情况,确保甲乙双方按照合同约定履行义务15.4.1.3提供风险评估报告,协助甲乙双方防范和化解风险15.4.1.4协助解决合同履行过程中的争议15.5第三方权利15.5.1.1收取合同约定的服务费用15.5.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和数据15.5.1.3在必要时对甲乙双方进行提醒或警告15.6第三方义务15.6.1.1独立、客观、公正地履行职责15.6.1.2保守甲乙双方的商业秘密15.6.1.3在合同约定的范围内行使权利15.7第三方责任限额15.7.1第三方的责任限额应根据合同约定和第三方服务内容确定。15.7.2第三方在履行职责过程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论