项目分包合同范例

项目分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“分包方”）：____________________

乙方（以下简称“总包方”）：____________________

鉴于：

1.甲方具备从事本合同约定项目的资质、技术力量和资金实力；

2.乙方具备从事本合同约定项目的总包资质、管理能力和信誉；

3.甲方与乙方就本项目达成分包意向，并就分包事宜经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目工期：____________________

二、分包范围

2.1甲方将本合同约定项目的____________________部分分包给乙方；

2.2乙方按照本合同约定，承担上述分包范围内的全部工作。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：人民币（大写）____________________元整（小写）____________________元；

3.2支付方式：

3.2.1预付款：合同签订后____________________个工作日内，乙方应向甲方支付合同价款的____________________%作为预付款；

3.2.2进度款：根据甲方审核确认的乙方完成工程量，按月支付合同价款的____________________%；

3.2.3结算款：工程竣工验收合格后____________________个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款的____________________%；

3.2.4保修金：工程竣工验收合格后____________________个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款的____________________%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。

四、工程进度与质量要求

4.1乙方应按照甲方要求，确保分包工程的进度和质量；

4.2分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

五、工程验收与移交

5.1乙方完成分包工程后，应向甲方提交工程验收申请；

5.2甲方应在收到验收申请后____________________个工作日内组织验收；

5.3工程验收合格后，乙方应将分包工程移交给甲方。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

6.1.1甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付____________________%的违约金；

6.1.2甲方违反本合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2乙方违约责任：

6.2.1乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付____________________%的违约金；

6.2.2乙方违反本合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.项目设计文件；

2.甲方提供的有关技术资料；

3.乙方提供的有关资质、业绩证明材料。

甲方（签字/盖章）：____________________

乙方（签字/盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“项目业主”）：____________________

乙方（以下简称“总包单位”）：____________________

丙方（以下简称“分包单位”）：____________________

鉴于：

1.项目业主拟实施一项名为____________________的项目（以下简称“本项目”）；

2.总包单位具备本项目总包资质、管理能力和信誉，愿意承担本项目总包任务；

3.分包单位具备从事本项目分包工程所需的技术力量和资金实力，愿意承担本项目分包任务；

4.项目业主与总包单位、分包单位就本项目分包事宜经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目工期：____________________

二、分包范围

2.1项目业主将本项目____________________部分分包给总包单位；

2.2总包单位将上述分包范围内的全部工作再分包给分包单位。

三、总包单位与分包单位的责权利

3.1总包单位的责任：

3.1.1按照项目业主的要求，对分包单位进行管理、监督和协调；

3.1.2确保分包单位按照合同约定完成分包任务，并承担分包单位的违约责任；

3.1.3对分包单位违反国家法律法规、行业标准和设计文件的行为，承担连带责任。

3.2总包单位的权利：

3.2.1依据合同约定，对分包单位进行考核和奖惩；

3.2.2在分包单位违约时，有权要求分包单位承担违约责任；

3.2.3享有项目业主支付的分包工程款。

3.3分包单位的责任：

3.3.1按照合同约定，完成分包任务，保证工程质量、进度和安全；

3.3.2配合总包单位进行项目管理，接受总包单位的监督和指导；

3.3.3对分包单位违反国家法律法规、行业标准和设计文件的行为，承担直接责任。

3.4分包单位的权利：

3.4.1享有总包单位支付的分包工程款；

3.4.2在合同约定的范围内，对分包任务进行自主管理。

四、项目业主的权益

4.1项目业主有权要求总包单位和分包单位按照合同约定，保证工程进度、质量和安全；

4.2项目业主有权对总包单位和分包单位的合同履行情况进行监督检查；

4.3项目业主有权要求总包单位对分包单位进行管理、监督和协调；

4.4项目业主有权在总包单位和分包单位违约时，要求其承担违约责任。

五、违约责任

5.1总包单位违约责任：

5.1.1未按约定完成工程的，应向项目业主支付____________________%的违约金；

5.1.2违反国家法律法规、行业标准和设计文件的行为，应承担相应的赔偿责任。

5.2分包单位违约责任：

5.2.1未按约定完成工程的，应向项目业主支付____________________%的违约金；

5.2.2违反国家法律法规、行业标准和设计文件的行为，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

7.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

8.2本合同一式三份，项目业主、总包单位和分包单位各执一份。

附件：

1.项目设计文件；

2.项目业主提供的有关技术资料；

3.总包单位提供的有关资质、业绩证明材料；

4.分包单位提供的有关资质、业绩证明材料。

第三方主体（分包单位）的介入，旨在优化项目资源配置，提高项目施工效率，降低项目风险。本项目采用总包单位与分包单位共同承担项目任务的模式，充分发挥各自优势，确保项目顺利实施。甲方（项目业主）作为项目业主，通过主导合同条款，保障自身权益，确保项目质量、进度和安全。同时，甲方对总包单位和分包单位的严格管理，有助于提高项目整体效益，实现项目目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“承包商”）：____________________

甲方（以下简称“业主”）：____________________

丙方（以下简称“监理单位”）：____________________

鉴于：

1.业主拟实施一项名为____________________的建设项目（以下简称“项目”）；

2.承包商具备项目施工所需的资质、技术力量和资金实力，愿意承担项目施工任务；

3.监理单位具备项目监理资质和经验，愿意承担项目监理任务；

4.业主与承包商、监理单位就项目施工及监理事宜经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目规模：____________________

1.5项目工期：____________________

二、承包商的责权利

2.1承包商的责任：

2.1.1按照项目设计文件和施工规范，完成项目施工任务；

2.1.2确保施工质量、进度和安全，对施工过程中的质量问题承担直接责任；

2.1.3配合监理单位的监理工作，接受监理单位的监督和检查。

2.2承包商的权利：

2.2.1享有项目施工过程中的合理利润；

2.2.2在施工过程中，对业主提供的施工图纸、材料等进行合理质疑和变更的建议权；

2.2.3在监理单位违反监理规范时，有权提出书面异议。

三、监理单位的责权利

3.1监理单位的责任：

3.1.1依照国家法律法规、行业标准及合同约定，对项目施工过程进行全程监理；

3.1.2确保施工质量符合设计文件和施工规范的要求；

3.1.3对发现的质量问题，及时通知承包商整改，并监督整改过程。

3.2监理单位的权利：

3.2.1享有监理费用，并有权对监理工作进行合理调整；

3.2.2对承包商的施工方案、进度计划等进行审核，并提出合理化建议；

3.2.3对承包商的违约行为，有权要求承包商承担违约责任。

四、业主的权益与违约责任

4.1业主的权利：

4.1.1享有项目施工和监理过程中的监督权；

4.1.2对承包商和监理单位的违约行为，有权要求其承担违约责任；

4.1.3在项目施工过程中，有权根据实际情况调整施工方案和进度计划。

4.2业主的违约责任：

4.2.1未按约定支付工程款的，应向承包商支付____________________%的违约金；

4.2.2未按约定提供施工图纸、材料等，导致承包商延误工期的，应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

6.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后终