涉外建设工程合同模板_第1页
涉外建设工程合同模板_第2页
涉外建设工程合同模板_第3页
涉外建设工程合同模板_第4页
涉外建设工程合同模板_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

涉外建设工程合同模板第一篇范文:合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“买方”):__________

乙方(以下简称“卖方”):__________

鉴于:

1.买方有意向在__________国(以下简称“项目所在地”)投资建设一工程项目,该项目名称为__________,项目总投资额为人民币__________万元。

2.卖方具备从事该工程项目建设的资质和能力,愿意与买方签订本合同,共同完成该工程项目的建设。

3.双方经友好协商,就本工程项目建设的有关事宜达成如下协议:

一、工程项目概况

1.项目名称:__________

2.项目地点:__________

3.项目规模:__________

4.项目总投资:人民币__________万元

5.项目建设工期:自合同签订之日起__________个月内完成

二、合同标的

1.买方委托卖方承担本项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全过程建设任务。

2.卖方负责按照合同约定,确保项目质量、安全、进度、环保等方面的要求。

三、合同价款及支付方式

1.本合同总价款为人民币__________万元,包括但不限于设计费、材料费、设备费、施工费、调试费、试运行费等。

2.支付方式:本合同总价款分__________期支付,具体支付时间及比例如下:

(1)合同签订后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)项目开工后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为进度款;

(3)项目竣工验收合格后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为验收款;

(4)保修期满后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为保修款。

四、工期及延误责任

1.本合同工期自合同签订之日起__________个月内完成。

2.因以下原因导致工期延误的,卖方不承担违约责任:

(1)不可抗力事件;

(2)买方未按约定提供相关资料;

(3)买方未按时支付工程款;

(4)其他非卖方责任的原因。

3.因卖方原因导致工期延误的,卖方应承担相应的违约责任,向买方支付违约金,违约金按延误工期每日__________元计算。

五、质量保证

1.卖方承诺所提供的工程材料、设备、施工质量符合国家有关质量标准和规范要求。

2.项目竣工验收合格后,卖方应承担__________年质量保修责任。

3.因卖方原因导致工程质量不合格的,卖方应承担相应的责任,包括但不限于返工、修复、赔偿等。

六、安全与环保

1.卖方应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规,确保工程建设过程中的安全与环保。

2.因卖方原因导致安全事故或环境污染的,卖方应承担相应的法律责任。

七、知识产权

1.本合同项下产生的知识产权归卖方所有。

2.买方在使用过程中,应遵守知识产权法律法规,不得侵犯卖方的知识产权。

八、争议解决

1.双方在本合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

3.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

签订日期:__________

附件:

1.项目可行性研究报告

2.工程设计方案

3.工程施工图纸

4.材料设备清单

5.合同签订地人民法院的地址和联系方式

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“买方”):__________

乙方(以下简称“卖方”):__________

第三方主体(以下简称“丙方”):__________

鉴于:

1.买方有意向在__________国(以下简称“项目所在地”)投资建设一工程项目,该项目名称为__________,项目总投资额为人民币__________万元。

2.卖方具备从事该工程项目建设的资质和能力,愿意与买方签订本合同,共同完成该工程项目的建设。

3.丙方作为项目融资和项目管理顾问,同意参与本项目并提供相关服务。

4.双方经友好协商,就本工程项目建设的有关事宜达成如下协议:

一、工程项目概况

1.项目名称:__________

2.项目地点:__________

3.项目规模:__________

4.项目总投资:人民币__________万元

5.项目建设工期:自合同签订之日起__________个月内完成

二、合同标的

1.买方委托卖方承担本项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全过程建设任务。

2.卖方负责按照合同约定,确保项目质量、安全、进度、环保等方面的要求。

3.丙方负责项目融资、项目管理顾问以及协调各方关系等服务。

三、合同价款及支付方式

1.本合同总价款为人民币__________万元,包括但不限于设计费、材料费、设备费、施工费、调试费、试运行费等。

2.支付方式:本合同总价款分__________期支付,具体支付时间及比例如下:

(1)合同签订后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)项目开工后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为进度款;

(3)项目竣工验收合格后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为验收款;

(4)保修期满后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为保修款。

四、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成项目建设任务。

2.甲方有权对项目进度、质量、安全、环保等方面进行监督检查。

3.甲方有权要求乙方对项目进行整改,直至满足要求。

4.甲方有权要求乙方对项目进行停工、整改或终止,如乙方拒绝,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。

5.甲方有权要求丙方对项目融资和项目管理提供专业、高效的服务。

五、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等。

3.乙方有权要求甲方在项目验收合格后支付验收款。

4.乙方应按照合同约定,保证项目质量、安全、进度、环保等方面的要求。

5.乙方应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规。

六、丙方的权利与义务

1.丙方有权要求甲方支付项目管理顾问费用。

2.丙方有权要求乙方按照合同约定,确保项目进度、质量、安全、环保等方面的要求。

3.丙方有权要求甲方提供必要的项目管理资料和条件。

4.丙方应按照合同约定,对项目融资和项目管理提供专业、高效的服务。

七、违约责任

1.乙方如未按时、按质、按量完成项目建设任务,应承担违约责任,向甲方支付违约金。

2.乙方如因自身原因导致项目质量不合格,应承担修复、返工等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方如因自身原因导致项目安全事故,应承担相应的法律责任。

4.丙方如未按照合同约定提供项目管理服务,应承担违约责任,向甲方支付违约金。

八、限制条款

1.乙方不得将工程项目分包或转包给其他单位或个人。

2.乙方不得将工程项目涉及的专利、技术秘密等知识产权转让给第三方。

3.丙方不得泄露甲方、乙方之间的商业秘密。

九、争议解决

1.双方在本合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同一式__________份,甲乙丙三方各执__________份,具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的在于,通过丙方的专业服务,确保项目融资和项目管理的高效、合规进行。甲方为主导的目的和意义在于,保障甲方在项目中的权益,确保项目按预期目标顺利实施,并实现甲方的投资回报。

签订日期:__________

附件:

1.项目可行性研究报告

2.工程设计方案

3.工程施工图纸

4.材料设备清单

5.合同签订地人民法院的地址和联系方式

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“买方”):__________

乙方(以下简称“卖方”):__________

第三方主体(以下简称“丙方”):__________

鉴于:

1.买方有意向在__________国(以下简称“项目所在地”)投资建设一工程项目,该项目名称为__________,项目总投资额为人民币__________万元。

2.卖方具备从事该工程项目建设的资质和能力,愿意与买方签订本合同,共同完成该工程项目的建设。

3.丙方作为项目融资和项目管理顾问,同意参与本项目并提供相关服务。

4.双方经友好协商,就本工程项目建设的有关事宜达成如下协议:

一、工程项目概况

1.项目名称:__________

2.项目地点:__________

3.项目规模:__________

4.项目总投资:人民币__________万元

5.项目建设工期:自合同签订之日起__________个月内完成

二、合同标的

1.买方委托卖方承担本项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全过程建设任务。

2.卖方负责按照合同约定,确保项目质量、安全、进度、环保等方面的要求。

3.丙方负责项目融资、项目管理顾问以及协调各方关系等服务。

三、合同价款及支付方式

1.本合同总价款为人民币__________万元,包括但不限于设计费、材料费、设备费、施工费、调试费、试运行费等。

2.支付方式:本合同总价款分__________期支付,具体支付时间及比例如下:

(1)合同签订后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)项目开工后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为进度款;

(3)项目竣工验收合格后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为验收款;

(4)保修期满后__________日内,买方支付合同总价款的__________%作为保修款。

四、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等。

3.乙方有权要求甲方在项目验收合格后支付验收款。

4.乙方有权要求丙方对项目融资和项目管理提供专业、高效的服务。

5.乙方应按照合同约定,保证项目质量、安全、进度、环保等方面的要求。

五、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成项目建设任务。

2.甲方有权对项目进度、质量、安全、环保等方面进行监督检查。

3.甲方有权要求乙方对项目进行整改,直至满足要求。

4.甲方有权要求乙方对项目进行停工、整改或终止,如乙方拒绝,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。

六、丙方的权利与义务

1.丙方有权要求甲方支付项目管理顾问费用。

2.丙方有权要求乙方按照合同约定,确保项目进度、质量、安全、环保等方面的要求。

3.丙方有权要求甲方提供必要的项目管理资料和条件。

4.丙方应按照合同约定,对项目融资和项目管理提供专业、高效的服务。

七、违约责任

1.乙方如未按时、按质、按量完成项目建设任务,应承担违约责任,向甲方支付违约金。

2.乙方如因自身原因导致项目质量不合格,应承担修复、返工等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方如因自身原因导致项目安全事故,应承担相应的法律责任。

4.丙方如未按照合同约定提供项目管理服务,应承担违约责任,向甲方支付违约金。

八、限制条款

1.乙方不得将工程项目分包或转包给其他单位或个人。

2.乙方不得将工程项目涉及的专利、技术秘密等知识产权转让给第三方。

3.丙方不得泄露甲方、乙方之间的商业秘密。

九、争议解决

1.双方在本合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论