2024建设工程安装合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人（或负责人）：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人（或负责人）：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的设计、施工单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程安装服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内予以确认。第三条工程进度及工期3.1工程预计开工日期为：____年__月__日。3.2工程预计竣工日期为：____年__月__日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业标准以及甲方提供的技术要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：____________________第五条付款方式及进度5.1本工程的付款方式分为____期，具体付款进度如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方工程预算的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程预算的____%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的____%作为尾款。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付款项的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方在合同履行过程中应相互配合，确保工程顺利进行。8.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应仔细审查合同内容，确保合同符合法律规定，必要时可咨询法律专业人士。2.合同双方应确保所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。解决办法：双方在签订合同前，应对对方提供的信息进行核实，必要时可要求提供相关证明材料。3.合同双方应按照约定的工期、质量标准、付款方式等履行合同义务，如有违约行为，应承担违约责任。解决办法：双方应严格按照合同约定执行，如发现违约行为，应及时沟通协商，协商不成的可依法维权。4.合同双方在履行合同过程中应相互配合，确保工程顺利进行。如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。涉及到的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主方角色的当事人，负责委托乙方进行工程安装。2.乙方：指合同中承担施工方角色的当事人，负责为甲方提供工程安装服务。3.合同签订：指合同双方在自愿、平等、公平、诚实信用的原则下，通过协商一致，达成合同内容，并签署合同文本的行为。4.合同履行：指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务的过程。5.法律法规：指中华人民共和国全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例以及最高人民法院、最高人民检察院制定的司法解释等规范性文件。6.真实、准确、完整：指合同双方在签订和履行合同过程中，提供的信息应真实可靠、与事实相符，不得有虚假陈述、误导或隐瞒重要事实。7.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务，应承担的法律责任，包括但不限于继续履行、支付违约金、赔偿损失等。8.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互尊重、平等对话、诚意沟通的方式，寻求解决争议的方法。9.有管辖权的人民法院：指根据我国民事诉讼法的规定，具有受理、审理合同纠纷案件权限的人民法院。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的设计、施工单位，双方就乙方为甲方提供建设工程安装服务事宜签订的合同。2.可用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、基础设施建设、装饰装修等领域的安装工程。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按照约定的比例承担相应的责任。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商顺延工期，并根据实际情况减轻或免除相应责任。3.工程保险：乙方应根据工程特点和合同约定，办理相应的工程保险，并将保险单据提交甲方备案。4.知识产权：乙方在履行合同过程中所形成的知识产权，归甲方所有。如乙方已有相关知识产权，应事先告知甲方，并在合同中予以明确。5.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。6.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起