临时隔层施工合同

临时隔层施工合同合同编号：__________鉴于甲方需要对位于__________的建筑物进行临时隔层施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就临时隔层施工事项达成如下协议：一、施工内容1.1乙方根据甲方的要求，在位于__________的建筑物进行临时隔层施工，施工面积为__________平方米。1.2乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及国家标准。1.3乙方应在合同约定的工期内完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请并获得甲方同意。二、施工费用2.1乙方向甲方提供的临时隔层施工服务费用为人民币__________元（大写：_________________________元整）。2.2甲方支付乙方施工费用的方式为：__________。2.3乙方应在施工完成后向甲方提供完整的施工资料及验收手续。三、施工质量及保修3.1乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保施工质量符合设计要求。3.2乙方对施工质量承担责任，自验收合格之日起__________年内，如出现因施工原因导致的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。四、违约责任4.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。4.2甲方未按照约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。6.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。6.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.施工合同专用条款4.施工合同通用条款5.施工质量验收标准6.乙方施工人员名单及资质证书7.甲方支付凭证8.乙方施工进度报告9.施工完工证明10.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定支付施工费用，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。4.甲方擅自变更、解除合同，视为违约。5.乙方未按照施工方案施工，导致工程质量问题，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的委托方。2.乙方：指合同约定的受托方。3.施工内容：指合同约定的施工项目、面积、质量等。4.施工费用：指合同约定的乙方提供的施工服务所需支付的费用。5.施工工期：指合同约定的完成施工的时间。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的施工进度，乙方按照约定时间完成施工。2.施工质量问题：解决办法：乙方应立即整改，直至符合合同约定及国家标准。3.支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，提供相应凭证。4.变更或解除合同：解决办法：双方协商一致，签订书面变更或解除协议。5.法律纠纷：解决办法：依法提起诉讼，请求法院判决。五、所有应用场景：1.建筑物临时隔层施工。2.需要按照设计图纸和施工方案进行施工。3.双方