铝合金铝刀施工合同

铝合金铝刀施工合同合同编号：__________鉴于甲方为铝合金铝刀施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，就甲方铝合金铝刀施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：铝合金铝刀施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________二、合同价格2.1本合同施工项目的总造价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后，作为合同价款。2.3乙方应严格按照约定的施工内容和标准进行施工，确保工程质量。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：____________________五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，支付方式为：____。5.2乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程质量。5.3双方应共同参加工程验收，验收合格后，甲方应按照约定支付尾款。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。6.2甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方应保守合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.铝合金铝刀施工项目预算明细2.施工图纸和技术要求3.工程质量验收标准4.乙方资质证明文件5.合同价款支付凭证6.工程进度报告7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工，视为违约。2.甲方未按约定支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定的标准，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.铝合金铝刀施工项目：指由甲方委托乙方施工的铝合金铝刀工程。2.合同价款：指双方约定的完成施工后，乙方应得的支付金额。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时甲方同意支付乙方合理延长工期所需的费用。2.施工质量问题：解决办法：乙方负责整改，直至达到约定的质量标准。甲方有权要求乙方承担整改费用或支付违约金。3.支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.合同争议：解决办法：双方协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为铝合金铝刀施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2.甲方委托乙方进行铝合金铝刀施工。3.双方约定合同价款、工期、