违法分包合同模板

违法分包合同模板第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（分包方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（总包方）：_______（以下简称“乙方”）

鉴于甲方具备相应的资质，愿意将某项目（以下简称“项目”）的部分工程分包给乙方施工，乙方同意接受分包，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、分包工程范围及内容

1.1甲方同意将项目中的_______工程分包给乙方施工。

1.2分包工程的具体内容包括但不限于：_______。

二、分包工程费用及支付方式

2.1分包工程费用总额为人民币_______元整（大写：_______）。

2.2乙方应按以下支付方式支付分包工程费用：

（1）合同签订后_______日内，乙方支付甲方分包工程费用总额的_______%作为预付款；

（2）工程进度达到_______时，乙方支付甲方分包工程费用总额的_______%作为进度款；

（3）工程完工并验收合格后_______日内，乙方支付甲方分包工程费用总额的_______%作为竣工结算款；

（4）质保金为分包工程费用总额的_______%，在质保期满后_______日内无质量问题发生，乙方支付甲方质保金。

三、工程进度及验收

3.1乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成分包工程的施工。

3.2乙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后_______日内组织验收。

3.3验收合格后，甲方应出具验收证明，并按照合同约定支付乙方相应款项。

四、违约责任

4.1若乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

4.2若甲方未能按合同约定支付分包工程费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸及有关资料；

2.甲方提供的其他有关文件。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

签订日期：_______年_______月_______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（总包方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（分包方）：_______（以下简称“乙方”）

丙方（第三方）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于甲方作为项目总包方，负责项目的整体施工和管理，乙方具备相应的资质，愿意将项目中的_______工程分包给丙方施工，丙方同意接受分包。为明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、分包工程范围及内容

1.1甲方同意将项目中的_______工程分包给丙方施工。

1.2分包工程的具体内容包括但不限于：_______。

二、丙方责任与权利

2.1丙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成分包工程的施工。

2.2丙方有权要求乙方提供施工图纸、技术资料等相关文件，并有权对施工过程中的问题提出意见和建议。

2.3丙方在施工过程中，有权根据实际情况调整施工方案，但应事先通知甲方和乙方。

2.4丙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后_______日内组织验收。

三、甲方权益保障

3.1甲方有权对丙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度符合合同要求。

3.2甲方有权要求丙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。

3.3甲方有权要求丙方在施工过程中保护施工现场环境，符合国家环保规定。

3.4甲方有权在丙方违约时，采取包括但不限于暂停支付、终止合同等措施。

四、乙方责任与义务

4.1乙方应按照合同约定，配合丙方的施工，确保分包工程的顺利进行。

4.2乙方应向丙方提供施工图纸、技术资料等相关文件，并协助丙方解决施工过程中遇到的技术问题。

4.3乙方应按照甲方的要求，对丙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。

五、违约责任

5.1若丙方未能按合同约定完成工程进度，甲方有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

5.2若乙方未能按照甲方要求配合丙方施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

5.3若丙方在施工过程中违反安全规定，造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

六、限制条款

6.1丙方在施工过程中，不得将分包工程再次分包或转包。

6.2丙方在施工过程中，不得擅自修改施工图纸和技术资料。

6.3丙方在施工过程中，不得使用假冒伪劣材料。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸及有关资料；

2.甲方提供的其他有关文件。

第三方介入的意义和目的在于，通过引入丙方，甲方可以更好地控制项目进度和工程质量，同时降低自身风险。甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为总包方，有权对分包工程进行监督管理，保障自身权益，确保项目顺利完成。

甲方权益主导的合同模式，有利于甲方在项目实施过程中发挥主导作用，确保项目按照预期目标进行。同时，通过增加丙方的责任和限制条款，甲方可以更好地保障自身权益，降低项目风险。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同双方：

甲方（总包方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（分包方）：_______（以下简称“乙方”）

丙方（第三方）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于甲方作为项目总包方，负责项目的整体施工和管理，乙方具备相应的资质，愿意将项目中的_______工程分包给丙方施工，丙方同意接受分包。为明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、分包工程范围及内容

1.1甲方同意将项目中的_______工程分包给丙方施工。

1.2分包工程的具体内容包括但不限于：_______。

二、丙方责任与权利

2.1丙方应按照乙方要求，在合同约定的工期内完成分包工程的施工。

2.2丙方有权要求乙方提供施工图纸、技术资料等相关文件，并有权对施工过程中的问题提出意见和建议。

2.3丙方在施工过程中，有权根据实际情况调整施工方案，但应事先通知乙方。

2.4丙方在工程完工后，应向乙方提交工程验收报告，乙方应在收到验收报告后_______日内组织验收。

三、乙方权益保障

3.1乙方有权对丙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度符合合同要求。

3.2乙方有权要求丙方在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。

3.3乙方有权要求丙方在施工过程中保护施工现场环境，符合国家环保规定。

3.4乙方有权在丙方违约时，采取包括但不限于暂停支付、终止合同等措施。

四、甲方责任与义务

4.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付分包工程费用，并保证支付资金的合法合规。

4.2甲方应向丙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术资料等。

4.3甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题，确保施工顺利进行。

4.4甲方应按照合同约定，对丙方的施工质量进行监督，确保工程质量符合规定。

五、违约责任

5.1若甲方未能按合同约定支付分包工程费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

5.2若甲方在施工过程中未能提供必要的施工条件，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

六、限制条款

6.1甲方不得在未经乙方同意的情况下，擅自改变分包工程的施工范围或内容。

6.2甲方不得在未经乙方同意的情况下，要求丙方进行工程变更或增加工程量。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸及有关资料；

2.甲方提供的其他有关文件。

乙方为主导的目的和意义在于，乙方作为分包方，对分包工程的