防腐保温施工合同范本_第1页
防腐保温施工合同范本_第2页
防腐保温施工合同范本_第3页
防腐保温施工合同范本_第4页
防腐保温施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

防腐保温施工合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量2.5工程预算3.施工期限3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3施工延期及违约责任4.质量标准与要求4.1工程质量标准4.2材料质量要求4.3施工工艺要求4.4验收标准及程序5.材料供应5.1材料供应责任5.2材料验收及质量异议5.3材料运输及损耗6.施工安全6.1施工安全措施6.2安全事故处理6.3乙方施工人员管理7.合同价款及支付7.1合同总价7.2支付方式及时间7.3进度款支付7.4尾款支付8.权利与义务8.1甲方的权利与义务8.2乙方的权利与义务9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院11.合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的义务13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规变化14.合同的附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3材料规格书14.4其他技术文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:____________,地址为:________________。1.2乙方名称及地址乙方全称为:____________,地址为:________________。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为:________________。2.2工程地点工程地点为:________________。2.3工程内容工程内容主要包括:________________。2.4工程量工程量根据工程设计文件和施工图纸确定。2.5工程预算工程预算为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。第三条施工期限3.1施工开始日期施工开始日期为:________________。3.2施工结束日期施工结束日期为:________________。3.3施工延期及违约责任如因乙方原因导致施工延期,乙方应按日赔偿甲方违约金,违约金计算方式为:________________。如因甲方原因导致施工延期,双方协商解决。第四条质量标准与要求4.1工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2材料质量要求乙方提供的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.3施工工艺要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和施工工艺要求进行施工。4.4验收标准及程序工程验收标准及程序按照甲方要求和国家相关法律法规、行业标准执行。工程完工后,甲方组织验收,乙方负责配合。第五条材料供应5.1材料供应责任乙方负责提供合同约定的材料,并确保材料质量。5.2材料验收及质量异议甲方对乙方提供的材料进行验收,如发现质量问题,应在验收期内提出,并提供相关证据。乙方应在接到异议后7个工作日内予以解决。5.3材料运输及损耗乙方负责材料运输,并对运输过程中发生的损耗承担责任。第六条施工安全6.1施工安全措施乙方应制定并实施施工安全措施,确保施工过程中的人员安全和工程安全。6.2安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求和国家相关法律法规处理。6.3乙方施工人员管理乙方应加强对施工人员的管理,确保施工人员具备相应的技能和资质,并遵守施工纪律。第八条合同价款及支付8.1合同总价合同总价为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。8.2支付方式及时间甲方支付乙方合同款项,支付方式为转账,支付时间为合同签订后的七个工作日内支付合同总价款的30%,工程验收合格后支付合同总价款的60%,剩余的10%作为质保金,质保期结束后支付。8.3进度款支付双方根据工程进度,协商确定进度款支付的时间和金额。8.4尾款支付尾款为合同总价款的10%,甲方在质保期结束后支付。第九条权利与义务9.1甲方的权利与义务甲方有权对乙方施工过程进行监督,要求乙方按照合同约定进行施工。甲方应按时支付合同款项,提供施工场地和必要的施工条件。9.2乙方的权利与义务乙方有权按照合同约定要求甲方提供施工条件和款项。乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量,按时完成施工。第十条违约责任10.1甲方违约责任如甲方未按合同约定支付款项或提供施工条件,应支付乙方违约金,违约金计算方式为:________________。10.2乙方违约责任如乙方未按合同约定完成施工或工程质量不符合约定,应支付甲方违约金,违约金计算方式为:________________。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为__________。11.3诉讼地点及法院如双方同意仲裁,则任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更条件合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。12.2合同解除条件合同解除的条件为:________________。12.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致,并签订书面协议。第十三条其他约定13.1保密条款双方对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。13.2知识产权保护双方同意,合同涉及的知识产权归甲方所有,乙方不得侵犯甲方的知识产权。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担责任。13.4法律法规变化如国家法律法规发生变化,影响合同履行,双方应按变化后的法律法规执行。第十四条合同的附件14.1工程设计文件附件中包含工程设计文件,乙方应按照设计文件进行施工。14.2施工图纸附件中包含施工图纸,乙方应按照施工图纸进行施工。14.3材料规格书附件中包含材料规格书,乙方应按照材料规格书提供材料。14.4其他技术文件附件中包含其他技术文件,乙方应按照技术文件进行施工。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中,根据合同约定或法律法规规定,对合同的履行进行监督、检查、评估、协调等活动。第二条第三方介入的方式和程序2.1第三方介入的方式第三方介入可以通过现场检查、资料审查、会议协调等方式进行。2.2第三方介入的程序第三方介入的程序应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。第三条第三方介入的责任3.1第三方介入的责任第三方应依法合规行使介入权,客观、公正地评价合同履行情况,并提供相应的报告。3.2第三方责任限额第三方对合同履行过程中的任何争议不承担解决责任,其介入活动不影响甲方和乙方根据合同约定享有的权利和承担的义务。3.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立,第三方对甲乙方的合同履行情况不承担保证责任。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入费用的承担第三方介入的费用由双方协商确定,并在合同中约定。4.2第三方介入费用的支付第三方介入费用支付方式及时间由双方协商确定,并在合同中约定。第五条第三方介入的保密义务5.1第三方对在介入过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方和乙方同意,不得向第三方披露。5.2第三方违反保密义务的赔偿第三方违反保密义务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方和乙方的损失。第六条第三方介入与合同变更、解除6.1第三方介入不影响合同变更、解除的条件和程序。6.2第三方介入不影响甲方和乙方根据合同约定享有的权利和承担的义务。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引发的争议,通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告时的争议解决如第三方作为被告,甲方和乙方作为共同原告,向法院提起诉讼。第八条第三方介入的法律法规适用8.1第三方介入应遵守国家相关法律法规、行业标准和合同约定。8.2第三方介入的法律责任,适用介入时的法律法规。第九条第三方介入的效力9.1第三方介入的效力第三方介入对甲方和乙方具有约束力,双方应按照第三方的评价和意见履行合同。9.2第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系。第十条附加条款10.1甲方和乙方同意,本合同第三方介入相关条款作为合同不可分割的一部分,与合同其他条款具有同等效力。10.2甲方和乙方同意,本合同第三方介入相关条款的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订。第十一条说明本合同第三方介入相关条款的制定,旨在明确第三方的概念、责任和权利,以及第三方与其他各方的关系,确保合同履行过程中的公正、公平和透明。第二部分:第三方介入后的修正结束第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求和说明:附件应包含完整的工程设计图纸、技术说明书、设计计算书等。设计文件应符合国家相关标准和规范,并经过甲方批准。设计变更时,应提供变更设计文件,并经甲方批准。附件2:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包含详细的施工说明、施工工艺、材料要求等。施工图纸应经过甲方批准,并符合设计文件的要求。施工图纸的修改和变更,应经甲方批准,并发放相应的变更通知。附件3:材料规格书详细要求和说明:材料规格书应详细描述材料的品种、规格、性能、数量等。材料规格书应经过甲方批准,并符合设计文件的要求。材料规格书的修改和变更,应经甲方批准,并发放相应的变更通知。附件4:其他技术文件详细要求和说明:其他技术文件应包括施工方案、施工组织设计、安全措施等。技术文件应经过甲方批准,并符合设计文件的要求。技术文件的修改和变更,应经甲方批准,并发放相应的变更通知。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:甲方未按合同约定支付款项或提供施工条件。乙方未按合同约定完成施工或工程质量不符合约定。第三方未依法合规行使介入权,或未客观、公正地评价合同履行情况。任何一方未履行合同约定的保密义务。任何一方未遵守法律法规、行业标准和合同约定。违约责任认定标准:违约金计算方式:违约金=合同总价×违约天数×违约利率。违约行为导致工程延期时,违约方应按日赔偿对方违约金。违约行为导致工程质量不

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论