工程工期延期补充协议

工程工期延期补充协议本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4工程预算2.工期延期情况2.1延期原因2.2延期时间2.3工期顺延天数3.工期延期对合同价格的影响3.1价格调整依据3.2价格调整幅度3.3价格调整方式4.工期延期对合同范围的影响4.1合同范围的调整4.2合同范围的变更程序5.工期延期对合同付款进度的影响5.1付款进度调整5.2付款条件变更6.工期延期对合同履行责任的影响6.1延期后的合同履行责任6.2延期后的违约责任7.工期延期对合同验收的影响7.1验收时间调整7.2验收标准变更8.工期延期对合同争议解决的影响8.1争议解决方式8.2争议解决时间限制9.工期延期对合同变更的影响9.1变更程序9.2变更内容10.工期延期对合同解除的影响10.1解除条件10.2解除后的责任处理11.工期延期对合同违约金的影响11.1违约金计算方式11.2违约金支付时间12.工期延期对合同保密条款的影响12.1保密义务的继续履行12.2保密期限的调整13.工期延期对合同法律适用和争议解决的影响13.1法律适用13.2争议解决地点14.工期延期对合同其他条款的影响14.1其他条款的调整14.2其他条款的变更程序第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目规模：1.4工程预算：人民币元整（大写：）第二条工期延期情况2.1延期原因：根据项目实际情况，经甲乙双方协商一致，工程延期原因为。2.2延期时间：工程延期自年月日起至年月日止。2.3工期顺延天数：共计天。第三条工期延期对合同价格的影响3.1价格调整依据：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的相关规定，以及甲乙双方在合同履行过程中的实际情况，对合同价格进行调整。3.2价格调整幅度：工程延期导致的费用增加，按照实际发生费用进行调整。3.3价格调整方式：工期延期导致的合同价格调整，将在工程竣工验收合格后，按照实际发生费用进行结算。第四条工期延期对合同范围的影响4.1合同范围的调整：根据工程延期情况，甲乙双方协商一致对合同范围进行调整，具体调整内容详见附件。4.2合同范围的变更程序：合同范围的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第五条工期延期对合同付款进度的影响5.1付款进度调整：根据工程延期情况，甲乙双方协商一致对付款进度进行调整，具体调整内容详见附件。5.2付款条件变更：付款条件的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第六条工期延期对合同履行责任的影响6.1延期后的合同履行责任：甲乙双方应按照延期后的合同约定履行各自的权利和义务。6.2延期后的违约责任：延期后的违约责任按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的相关规定执行。第七条工期延期对合同验收的影响7.1验收时间调整：工程延期后的验收时间按照甲乙双方协商一致的时间进行调整。7.2验收标准变更：工程延期后的验收标准按照甲乙双方协商一致的标准进行调整。第八条工期延期对合同争议解决的影响8.1争议解决方式：甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决时间限制：甲乙双方应自争议发生之日起30日内解决，否则视为甲乙双方均同意按照人民法院的判决解决争议。第九条工期延期对合同变更的影响9.1变更程序：合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2变更内容：合同变更内容应明确、具体，包括但不限于工程范围、质量标准、工期、价款等方面的变更。第十条工期延期对合同解除的影响10.1解除条件：除法律、法规规定和合同约定的解除条件外，甲乙双方同意在工程延期期间不得单方面解除合同。10.2解除后的责任处理：合同解除后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于工程结算、违约责任等。第十一条工期延期对合同违约金的影响11.1违约金计算方式：违约金按照合同约定的违约金计算方式进行计算。11.2违约金支付时间：违约金支付时间按照甲乙双方协商一致的时间进行支付。第十二条工期延期对合同保密条款的影响12.1保密义务的继续履行：甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，即使在合同终止后，仍应继续履行保密义务。12.2保密期限的调整：甲乙双方协商一致调整保密期限，但最长不得超过5年。第十三条工期延期对合同法律适用和争议解决的影响13.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决地点：争议解决的地点为合同签订地。第十四条工期延期对合同其他条款的影响14.1其他条款的调整：甲乙双方协商一致的其他条款调整，应签订书面补充协议。14.2其他条款的变更程序：其他条款的变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。1.2第三方介入是指第三方在甲乙双方合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，参与合同的履行、监督、协调等活动。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）合同履行过程中，甲乙双方协商一致邀请第三方参与；（2）法律规定第三方应当介入合同履行过程；（3）合同履行过程中出现纠纷，甲乙双方协商一致请求第三方调解；（4）其他甲乙双方约定或法律规定第三方介入的情形。第三条第三方介入的责任3.1第三方介入时，应按照甲乙双方的约定和合同约定履行相应的权利和义务。3.2第三方介入时，应保持中立，公正、客观地处理合同履行过程中出现的问题。3.3第三方介入时，不得干预甲乙双方的正常合同履行，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入的权利和义务4.1第三方介入的权利：（1）了解合同履行情况，要求甲乙双方提供相关信息；（2）对甲乙双方的履行行为进行监督和评价；（3）在甲乙双方同意的情况下，提出合同履行过程中的改进建议；（4）其他甲乙双方约定的权利。4.2第三方介入的义务：（1）按照甲乙双方的约定和合同约定履行相应的职责；（2）保密合同履行过程中的商业秘密和机密信息；（3）不得利用介入合同履行过程中的地位和信息谋取不正当利益；（4）其他甲乙双方约定的义务。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲乙双方协商一致承担。5.2第三方介入的费用包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、咨询费等。5.3第三方介入的费用应在甲乙双方协商一致的时间内支付。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的争议解决时间限制：甲乙双方应自争议发生之日起30日内解决，否则视为甲乙双方均同意按照人民法院的判决解决争议。第七条第三方介入对合同其他条款的影响7.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自的权利和义务。7.2第三方介入不影响合同的履行期限，合同履行期限根据甲乙双方的协商和实际情况进行调整。7.3第三方介入不影响合同的价款，合同价款根据甲乙双方的协商和实际情况进行调整。第八条第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，甲乙双方协商一致对合同进行变更的，应签订书面变更协议。8.2第三方介入后，合同变更的内容应明确、具体，包括但不限于工程范围、质量标准、工期、价款等方面的变更。8.3第三方介入后，合同变更的时间应根据甲乙双方的协商和实际情况进行确定。第九条第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后，除法律、法规规定和合同约定的解除条件外，甲乙双方同意在第三方介入期间不得单方面解除合同。9.2第三方介入后，合同解除的条件和程序应按照甲乙双方的协商和实际情况进行确定。第十条第三方介入后的违约责任10.1第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定履行各自的权利和义务，不得违约。10.2第三方介入后，违约责任按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》的相关规定执行。第十一条第三方介入后的合同违约金11.1第三方介入后，违约金的计算方式按照合同约定的违约金计算方式进行计算。11.2第三方介入后，违约金的支付时间按照甲乙双方协商一致的时间进行支付。第十二条第三方介入后的保密义务12.1第三方介入后，甲乙双方及第三方应继续履行保密义务，保护对方的商业秘密和机密信息。12.2第三方介入后，保密期限根据甲乙双方的协商和实际情况进行调整第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程预算明细表附件三：合同履行时间表附件四：工程质量标准附件五：工程安全规范附件六：合同付款进度计划附件七：违约金计算公式附件八：保密协议附件九：中介服务协议附件十：监理合同附件十一：政府部门审批文件附件十二：金融机构提供的融资协议附件十三：合同变更协议模板附件十四：合同解除协议模板附件一：工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，包含了工程的设计方案、施工图纸、细部图等。甲乙双方应按照工程图纸的要求进行施工和验收。附件二：工程预算明细表工程预算明细表详细列出了工程各项费用的构成，包括材料费、人工费、机械使用费等。甲乙双方应按照预算明细表进行合同价款的计算和支付。附件三：合同履行时间表合同履行时间表明确了工程的开工日期、竣工日期以及各个关键节点的完成时间。甲乙双方应按照时间表的要求进行合同履行。附件四：工程质量标准工程质量标准是衡量工程质量的重要依据，甲乙双方应严格按照工程质量标准进行施工和验收。附件五：工程安全规范工程安全规范是保障施工过程中人员安全和工程安全的重要文件，甲乙双方应严格遵守工程安全规范。附件六：合同付款进度计划合同付款进度计划明确了合同价款的支付时间和方式，甲乙双方应按照计划进行付款。附件七：违约金计算公式违约金计算公式用于计算甲乙双方在合同履行过程中发生的违约行为的违约金，甲乙双方应按照公式进行违约金的计算。附件八：保密协议保密协议明确了甲乙双方在合同履行过程中知悉的商业秘密和机密信息的保密义务，甲乙双方应严格遵守保密协议。附件九：中介服务协议中介服务协议明确了中介方在合同履行过程中的服务内容和收费标准，甲乙双方应按照中介服务协议进行合作。附件十：监理合同监理合同明确了监理方的职责和权利，甲乙双方应支持和配合监理方的工作。附件十一：政府部门审批文件政府部门审批文件是工程合法开展的重要依据，甲乙双方应按照审批文件的要求进行施工。附件十二：金融机构提供的融资协议金融机构提供的融资协议明确了甲乙双方在工程融资方面的权利和义务，甲乙双方应按照融资协议进行融资。附件十三：合同变更协议模板合同变更协议模板用于甲乙双方在合同履行过程中对合同内容进行变更时签订的协议，甲乙双方应按照模板进行变更协议的签订。附件十四：合同解除协议模板合同解除协议模板用于甲乙双方在合同履行过程中协商解除合同时签订的协议，甲乙双方应按照模板进行解除协议的签订。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例一：甲方未按合同约定时间支付工程进度款，构成违约。甲方应按照违约金计算公式支付违约金，并承担相应的合同履行责任。示例二：甲方未按照工程图纸和施工规范进行施工，导致工程质量不符合要求，构成违约。甲方应承担返工、维修等费用，