2024年工程分包施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程分包施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包商第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议第六条分包商的责任和义务6.1分包商职责6.2分包商义务第七条承包人的责任和义务7.1承包人职责7.2承包人义务第八条发包人的权利和义务8.1发包人权利8.2发包人义务第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2合同终止后的处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、修改和废止14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即工程项目的业主或合法授权的代表。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担工程分包施工任务的法人或其他组织。1.3分包商分包商是指承包人根据本合同约定，将其承担的部分工程分包给具有相应资质的法人或其他组织。第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为“X工程”，具体工程内容、工程量及施工地点等详见附件一。2.2工程地点工程地点位于省市区（县），具体位置见附件一。2.3工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、绿化工程等，具体工程范围和施工内容详见附件一。2.4工程量工程量根据附件一中提供的工程量清单进行计算，工程量的准确性和完整性由承包人负责。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为人民币元整（大写：元整），包括工程全部内容的施工费用。3.2价格调整合同价格在合同签订后，如因不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生重大变化，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式发包人按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。具体支付方式见附件二。第四条工期要求4.1开工日期本工程的开工日期为年月日。4.2竣工日期本工程的竣工日期为年月日。4.3工期延误如因承包人原因导致工程延期，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金。第五条工程质量5.1质量标准本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。5.2质量控制承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同要求。5.3质量异议发包人在验收过程中，如发现工程质量问题，有权要求承包人及时整改，并承担由此产生的费用。第六条分包商的责任和义务6.1分包商职责分包商应按照分包合同的约定，完成分包工程的施工，并保证工程质量。6.2分包商义务分包商应服从承包人的项目管理，遵守施工现场的规章制度，确保施工安全。第八条发包人的权利和义务8.1发包人权利发包人有权对承包人的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全及进度符合合同要求。8.2发包人义务发包人应按照合同约定，及时向承包人支付合同价款，并提供施工所需的现场条件。第九条违约责任9.1违约行为双方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2违约责任违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方在争议解决方式中选择诉讼，则诉讼地点为合同签订地的人民法院。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更双方同意，合同的变更需书面签署，并经双方确认。11.2合同解除合同解除需双方协商一致，并书面确认。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十二条合同的终止12.1合同终止条件合同终止的条件如下：（1）工程竣工，并经验收合格；（2）合同约定的付款条件全部满足；（3）双方协商一致终止合同。12.2合同终止后的处理合同终止后，承包人应按照合同约定，对工程进行保修，并承担相应的保修责任。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、运营数据等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、修改和废止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的修改和废止需双方书面同意，并经双方签字盖章确认。14.4合同附件本合同附件包括：工程量清单、材料设备明细表、付款计划表等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他法人、自然人或其他组织。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）提供咨询服务的中介方；（2）负责工程监理的监理方；（3）提供工程设计的設計方；（4）提供材料的材料供应商；（5）其他与工程实施相关的法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定及法律法规的规定，履行其职责，确保工程质量、安全及进度符合合同要求。2.2第三方义务第三方应服从甲乙双方的监督管理，遵守施工现场的规章制度，确保施工安全。2.3第三方权利第三方在合同约定的范围内，有权要求甲乙双方提供必要的支持和配合。第三条第三方介入的协调和管理3.1协调机制甲乙双方应建立健全第三方协调机制，确保第三方顺利履行其职责。3.2管理责任甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同要求履行职责。第四条第三方介入的变更和调整4.1变更和调整如第三方因故不能继续履行其职责，甲乙双方可协商变更或调整第三方。4.2变更和调整程序变更或调整第三方需书面签署，并经甲乙双方确认。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额甲乙双方根据本合同有第三方介入时，双方应明确第三方的责任限额。5.2责任限额的确定责任限额可根据第三方资质、工程规模、合同金额等因素协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理程序甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，必要时可依法采取措施。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方是独立的法律主体，各自承担相应的法律责任。7.2第三方与甲乙方的划分说明第三方与甲乙方的划分说明如下：（1）第三方按照合同约定履行其职责；（2）甲乙双方对第三方的工作进行监督和管理；（3）第三方对甲乙双方负责，甲乙双方对第三方负责。第八条第三方介入的合同补充条款8.1补充条款甲乙双方可根据本合同的履行情况，与第三方协商签订补充条款。8.2补充条款的生效补充条款需经甲乙双方签字盖章，并与本合同具有同等法律效力。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式如本合同履行过程中发生争议，甲乙双方可与第三方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如甲乙双方选择诉讼解决争议，则诉讼地点为合同签订地的人民法院。第十条第三方介入的其他事项10.1不可抗力第三方如遇到不可抗力因素，应立即通知甲乙双方，并采取措施减轻损失。10.2法律适用本合同及其补充条款的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3合同的生效、修改和废止本合同及其补充条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同的修改和废止需甲乙双方协商一致，并签字盖章确认。10.4合同附件本合同及其补充条款的附件包括：第三方资质证明、合同补充协议等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。附件二：材料设备明细表详细列出工程所需材料的种类、规格、数量、质量标准等，以及设备的型号、数量、性能参数等。附件三：付款计划表根据工程进度，详细列出各付款节点的付款金额、付款时间等。附件四：施工图纸包括工程的整体设计图纸、施工图纸、详图等，用于指导施工。附件五：施工组织设计详细说明施工组织结构、施工方案、施工进度计划等。附件六：质量保修书详细列出质量保修的内容、保修期限、保修责任等。附件七：安全文明施工措施费清单详细列出安全文明施工措施的费用项目、费用金额等。附件八：合同补充协议包括对合同中某些条款的补充和修改，以及其他双方协商一致的补充事项。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程；2.承包人未能按照合同约定保证工程质量；3.承包人未能按照合同约定保证施工安全；4.发包人未能按照合同约定支付合同价款；5.发包人未能按照合同约定提供施工场地；6.分包商未能按照分包合同约定完成分包工程；7.第三方未能按照合同约定履行其职责。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，具体责任根据违约行为的严重程度确定；2.违约方应按照合同约定向守约方支付违约金；3.违约方应赔偿因此给对方造成的损失。示例说明：如承包人未能按照合同约定完成工程，应承担延迟竣工的违约责任，具体包括违约金和因延迟竣工导致的损失赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务。3