航空环保排水沟施工合同

航空环保排水沟施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为满足航空环保要求，需建设一座排水沟，现经双方友好协商，就排水沟施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：航空环保排水沟施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成排水沟的设计、采购、施工、验收及保修等工作。1.4工程规模：排水沟长度为__________米，宽度为__________米，深度为__________米。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括设计费、材料费、施工费、验收费、保修费等。2.2乙方在签订合同时支付甲方预付款人民币__________元（大写：____________________元整），余额在工程验收合格后支付。2.3合同价款支付方式：__________。三、合同履行3.1甲方责任：（1）负责提供完整的施工图纸及技术资料，包括但不限于设计方案、施工图纸、工程量清单等。（2）负责办理施工所需的相关手续，包括但不限于土地使用权、规划许可、施工许可等。（3）提供施工场地，保证施工顺利进行。（4）按合同约定支付合同价款。3.2乙方责任：（1）严格按照施工图纸和规范要求进行施工，保证工程质量。（2）负责采购施工所需材料，并保证材料质量。（3）负责施工过程中的安全生产，确保工程顺利进行。（4）按合同约定完成工程，并承担相应的保修责任。四、工程验收4.1工程验收标准：符合国家及行业相关规范和标准。4.2验收程序：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料。（2）甲方收到竣工报告后，组织相关人员对工程进行验收。（3）验收合格的，双方签署验收证书；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并重新验收。五、违约责任5.1甲方违约：（1）未按合同约定支付预付款、进度款或竣工款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日利率。（2）未按合同约定提供施工图纸、技术资料或施工场地的，乙方有权要求甲方支付延期费用，延期费用计算方式为：工程总价×延期天数÷工程总工期。5.2乙方违约：（1）未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×违约天数÷工程总工期。（2）未按合同约定采购材料或保证材料质量的，甲方有权要求乙方拆除不合格材料，并重新采购符合要求的产品。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术资料2.工程量清单3.材料采购清单4.施工资质证明文件5.安全生产许可证6.相关行业规范和标准7.工程验收报告8.保修证书9.付款凭证10.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付预付款、进度款或竣工款的，属于违约行为。2.甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料或施工场地的，属于违约行为。3.乙方未按合同约定完成工程的，属于违约行为。4.乙方未按合同约定采购材料或保证材料质量的，属于违约行为。5.双方在履行合同过程中发生的其他争议，经协商不成后，一方提起诉讼的，按照法院判决认定违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同义务，有权要求乙方按约定完成工程的一方。2.乙方：指承担合同义务，按甲方要求完成工程的一方。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总额。4.预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分款项。5.进度款：指甲方根据工程进度支付给乙方的款项。6.竣工款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的剩余款项。7.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工图纸和技术资料不完整：乙方应与甲方沟通，要求甲方提供缺失的部分，以便正常施工。2.施工场地不具备施工条件：乙方应与甲方沟通，要求甲方尽快提供具备施工条件的场地。3.甲方支付款项滞后：乙方应与甲方沟通，要求甲方按合同约定及时支付款项。4.乙方施工进度缓慢：乙方应加强施工管理，合理调配资源，确保工程按时完成。5.材料质量不合格：乙方应要求甲方更换合格材料，并重新验收。6.工程验收不合格：乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。五、所有应用场景：1.