2024彩瓦屋面防水工程施工合同

合同编号：__________鉴于甲方为彩瓦屋面防水工程的业主，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方彩瓦屋面防水工程施工事项达成如下协议：一、工程内容1.1乙方负责甲方彩瓦屋面防水工程的施工，包括施工方案设计、材料采购、施工、验收及保修等环节。1.2工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。二、工程价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3乙方完成工程后，甲方按照验收合格的工程实际面积及合同约定的单价支付工程尾款。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工时间表完成工程施工。3.2乙方如因特殊情况需延期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延期。四、质量保证4.1乙方对所施工的工程质量承担责任，保证工程质量符合约定标准。4.2工程验收合格后，乙方承诺提供__________年的质保期。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付工程款的__________%。六、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.工程质量标准：确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范要求。如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合约定标准。解决办法：甲方有权要求乙方对不合格工程部分进行返工、整改，直至达到约定标准。整改费用由乙方承担。2.工程进度：乙方应按照双方约定的施工时间表完成工程施工。如乙方因特殊情况需延期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延期。解决办法：甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。3.工程款支付：甲方应按照约定时间支付工程款。如甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。解决办法：乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付工程款的__________%。4.争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即彩瓦屋面防水工程的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应施工资质和经验的施工方。3.工程内容：指乙方负责的施工任务，包括施工方案设计、材料采购、施工、验收及保修等环节。4.工程价款：指本工程合同约定的总价款。5.施工期限：指乙方完成工程施工的约定时间。6.质量保证：指乙方对所施工的工程质量承担责任，并承诺提供一定的质保期。7.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给对方的一定金额。8.争议解决：指双方因履行合同发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。应用场合：1.彩瓦屋面防水工程的建设项目。2.甲方为彩瓦屋面防水工程的业主，乙方为具备相应施工资质和经验的施工方。3.双方就工程施工事项达成一致，需明确工程内容、工程价款、施工期限、质量保证、违约责任等事项。补充条款：1.工程材料品牌及规格：双方应明确约定所使用的防水材料、彩瓦等产品的品牌、规格及质量要求。2.工程验收标准：双方应共同确定工程验收的标准和流程，以确保工程质量符合要求。3.工程变更：如因设计或其他原因导致工程内容、工程量、工程价款等发生变更，双方应签订变更协议，明确变更后的相关事项。4.不可抗力：因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商确定工程延期、费用调整等事项。5.工程保修：乙方应在合同中承诺工程验收合格后的质保