2024年度房地产开发商土方工程承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商土方工程承包合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1开发商名称及信息1.2承包商名称及信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.土方工程内容3.1土方开挖工程3.2土方回填工程3.3土方运输工程4.工程量清单4.1土方开挖工程量4.2土方回填工程量4.3土方运输工程量5.工程质量要求5.1土方开挖质量5.2土方回填质量5.3土方运输质量6.工程进度要求6.1土方开挖进度6.2土方回填进度6.3土方运输进度7.工程款支付方式7.1预付款比例及支付时间7.2进度款支付比例及支付时间7.3结算款支付比例及支付时间8.工程验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间9.违约责任9.1开发商违约责任9.2承包商违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效时间12.2合同终止时间13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用及管辖13.3合同附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.2开发商地址：省市区路号1.3开发商法定代表人：1.4开发商联系电话：138xxxx56781.5承包商名称：土方工程有限公司1.6承包商地址：省市区路号1.7承包商法定代表人：1.8承包商联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：占地面积10万平方米，总建筑面积20万平方米2.4项目工期：自合同签订之日起至2025年12月31日止3.土方工程内容3.1土方开挖工程：包括地基土方开挖、基坑土方开挖等3.2土方回填工程：包括地基土方回填、基坑土方回填等3.3土方运输工程：包括土方挖掘、装载、运输、卸载等4.工程量清单4.1土方开挖工程量：10000立方米4.2土方回填工程量：8000立方米4.3土方运输工程量：18000立方米5.工程质量要求5.1土方开挖质量：符合国家相关标准和规范要求，确保土方开挖深度、宽度、边坡坡度等符合设计要求5.2土方回填质量：回填土料应符合设计要求，回填密实度应达到规定标准5.3土方运输质量：运输过程中应保证土方不受污染，运输车辆应符合环保要求6.工程进度要求6.1土方开挖进度：自合同签订之日起30天内完成6.2土方回填进度：土方开挖完成后15天内完成6.3土方运输进度：土方开挖与回填同步进行，确保工程进度7.工程款支付方式7.1预付款比例及支付时间：合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%作为预付款7.2进度款支付比例及支付时间：每完成20%的工程量，支付相应工程量的80%作为进度款，支付时间为完成工程量后10个工作日内7.3结算款支付比例及支付时间：工程验收合格后，支付合同总额的50%作为结算款，支付时间为验收合格后15个工作日内8.工程验收与交付8.1验收标准：土方工程验收应按照国家有关土方工程验收规范执行，包括开挖深度、宽度、边坡坡度、回填密实度、运输过程中的污染控制等指标。8.2验收程序：工程完成后，承包商应向开发商提交验收申请，开发商应在收到申请后5个工作日内组织验收。验收不合格的，承包商应在接到验收报告后10个工作日内进行整改，直至合格。8.3交付时间：土方工程验收合格后，承包商应在接到验收合格通知后5个工作日内完成工程交付。9.违约责任9.1开发商违约责任：若开发商未按约定支付工程款，应向承包商支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，每日累计计算。9.2承包商违约责任：若承包商未按合同约定完成工程，应向开发商支付违约金，违约金为合同约定工期延误部分每日工程总价的千分之一，累计计算。10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：无11.合同解除11.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的，对方有权解除合同。11.2合同解除程序：一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明理由。合同解除后，双方应按合同约定进行清算。12.合同生效与终止12.1合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止时间：本合同项下的工程验收合格，且双方履行完毕各自义务后，合同终止。13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2法律适用及管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议由合同履行地人民法院管辖。13.3合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、验收标准、付款计划等。14.合同签署14.1签署日期：____年____月____日14.2签署人签字盖章：开发商代表：____（签字）承包商代表：____（签字）14.3合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、保险方等，是指在合同执行过程中，因特定需要而被引入合同关系中的独立第三方主体。15.2第三方责权利：15.2.1责任：第三方在合同执行过程中，应承担其专业范围内的责任，包括但不限于提供专业意见、监督工程进度、质量、安全等。15.2.2权利：第三方有权根据合同约定获取报酬，有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息，有权对合同执行情况进行监督。15.2.3义务：第三方应遵守合同约定，确保其提供的服务符合法律法规和行业标准，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。15.3第三方与其他各方的划分说明：15.3.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方的服务提供者，其与甲方之间的关系是基于合同约定，甲方应支付第三方约定的服务费用。15.3.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方的监督者或协助者，其与乙方之间的关系是基于合同约定，乙方应遵守第三方的监督和协助。15.3.3第三方与合同双方的关系：第三方与合同双方均无直接的合同关系，但其行为和提供的服务直接影响合同双方的权益。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件：在合同执行过程中，如遇特殊情况需要第三方介入，应由甲方或乙方提出申请，经双方同意后，方可引入第三方。16.2第三方介入的程序：16.2.1甲方或乙方提出第三方介入申请，并提供第三方的基本信息。16.2.2双方共同商定第三方介入的具体事项和范围。16.2.3双方与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体条款和责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、合同约定等因素综合确定。17.2责任限额的适用范围：第三方责任限额适用于第三方在合同执行过程中因自身原因导致的损失，不包括因甲方或乙方的违约行为造成的损失。17.3超出责任限额的处理：若第三方责任造成的损失超出责任限额，超出部分由甲方和乙方按合同约定的比例承担。18.第三方变更和退出18.1第三方变更：在合同执行过程中，如需变更第三方，应经甲方和乙方同意，并签订新的补充协议。18.2第三方退出：第三方因自身原因或合同约定的事由退出合同，应提前通知甲方和乙方，并协助处理相关事宜。19.第三方保密义务19.1第三方在合同执行过程中，对甲方和乙方的商业秘密负有保密义务，未经允许不得向任何第三方泄露。20.第三方争议解决20.1第三方与合同双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包含土方开挖、土方回填、土方运输的工程量，单位需统一，并注明计算依据。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程款的支付依据。2.验收标准详细要求：列出土方开挖、土方回填、土方运输的质量验收标准，包括国家相关标准和行业标准。说明：验收标准是确保工程质量的重要依据，双方应共同遵守。3.付款计划详细要求：明确预付款、进度款、结算款的支付比例、支付时间及支付方式。说明：付款计划是合同中关于款项支付的详细安排，确保双方权益。4.第三方介入协议详细要求：包括第三方的基本信息、服务内容、责任范围、费用及支付方式等。说明：第三方介入协议是合同中关于第三方服务的补充协议，明确第三方与合同双方的权利义务。5.争议解决协议详细要求：明确争议解决的途径、程序、机构及费用承担等。说明：争议解决协议是合同中关于解决争议的安排，旨在减少争议对合同执行的影响。6.合同履行情况记录详细要求：记录合同执行过程中的重要事件、变更、违约等情况。说明：合同履行情况记录是合同执行的见证，有助于双方后续的协商和解决争议。7.合同终止协议详细要求：明确合同终止的条件、程序及双方的权利义务。说明：合同终止协议是合同执行结束后双方需要签署的文件，用于明确终止后的责任和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：开发商未按时支付工程款承包商未按时完成工程第三方未履行合同约定职责2.责任认定标准：开发商未按时支付工程款：每逾期一天，支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。承包商未按时完成工程：每逾期一天，支付违约金，违约金为每日工程总价的千分之一。第三方未履行合同约定职责：第三方应承担其专业范围内的责任，如因第三方原因导致损失，由第三方承担。3.违约责任示例说明：开发商未按时支付预付款，逾期5天，应支付违约金（合同总额的20%千分之五5天）。承包商未按时完成土方开挖工程，逾期10天，应支付违约金（每日工程总价的千分之一10天）。第三方监理未按时提供监理报告，逾期3天，第三方应承担因其原因导致的延误责任。全文完。2024年度房地产开发商土方工程承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称及信息1.2承包商名称及信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目用途3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量及计算方法4.工程进度安排4.1工程总工期4.2各阶段工期4.3进度调整及延误责任5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检验标准5.3质量保证措施6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额6.2费用构成6.3付款方式及时间6.4预付款6.5进度款6.6结算款6.7违约金及赔偿7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料价格及结算8.机械设备8.1机械设备提供8.2机械设备质量要求8.3机械设备使用及维护9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求9.4环境保护措施10.不可抗力及风险承担10.1不可抗力定义10.2不可抗力发生时的处理10.3风险承担及分担11.合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更及解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件及补充协议14.3合同解释及适用法律14.4合同解除后的处理14.5合同的终止及后续事宜第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.1注册地址：省市区路号1.1.2法定代表人：1.1.3联系电话：138xxxx56781.2承包商名称：土方工程有限公司1.2.1注册地址：省市区路号1.2.2法定代表人：1.2.3联系电话：139xxxx5678第二条项目概况2.1项目名称：住宅小区土方工程2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：占地面积50,000平方米，建筑面积100,000平方米2.4项目用途：住宅第三条工程范围及内容3.1工程范围：包括场地平整、土方运输、边坡支护等3.2工程内容：3.2.1场地平整：包括挖土、填土、压实地基等3.2.2土方运输：包括土方挖掘、装载、运输等3.2.3边坡支护：包括边坡防护、排水设施等3.3工程量及计算方法：3.3.1土方挖掘量：按实际挖掘量计算3.3.2土方运输量：按实际运输量计算3.3.3边坡支护面积：按实际支护面积计算第四条工程进度安排4.1工程总工期：90日历天4.2各阶段工期：4.2.1场地平整：30日历天4.2.2土方运输：20日历天4.2.3边坡支护：10日历天4.3进度调整及延误责任：4.3.1因不可抗力导致工期延误，经双方协商一致后，工期可相应顺延4.3.2因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应责任，工期延误每延误一天，按合同价的1%支付违约金第五条工程质量标准5.1质量要求：符合国家相关质量标准及设计要求5.2质量检验标准：5.2.1土方挖掘：按照GB502022018《建筑地基基础工程施工质量验收规范》执行5.2.2土方运输：按照GB502042011《建筑工程施工质量验收统一标准》执行5.2.3边坡支护：按照GB502082010《建筑边坡工程技术规范》执行5.3质量保证措施：承包商应建立完善的质量保证体系，确保工程质量第六条工程费用及支付方式6.1工程费用总额：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）6.2费用构成：6.2.1土方挖掘费6.2.2土方运输费6.2.3边坡支护费6.3付款方式及时间：6.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的30%6.3.2进度款：每完成一个阶段工作，验收合格后5个工作日内支付该阶段合同价的60%6.3.3结算款：工程完工并验收合格后5个工作日内支付合同价的10%6.3.4返包款：根据实际情况另行约定6.4违约金及赔偿：6.4.1承包商未按时完成工程，每延误一天，按合同价的0.5%支付违约金6.4.2开发商未按时支付款项，每延误一天，按未付款项的0.1%支付违约金第七条材料供应7.1材料供应责任：承包商负责工程所需材料的采购、运输及验收7.2材料质量要求：材料质量必须符合国家相关标准和设计要求7.3材料价格及结算：材料价格按市场价格确定，结算时按实际采购数量及价格计算第八条机械设备8.1机械设备提供：承包商负责提供施工所需的机械设备，包括挖掘机、推土机、自卸车等8.3机械设备使用及维护：8.3.1承包商应确保机械设备的安全使用，遵守操作规程8.3.2机械设备在使用过程中出现故障，承包商应及时修复，确保工程进度不受影响8.3.3机械设备的使用和维护费用由承包商承担第九条安全生产及环境保护9.1安全生产责任：承包商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全9.2安全生产措施：9.2.1制定安全生产规章制度，明确责任9.2.2对施工人员进行安全教育培训9.2.3定期检查施工设施，消除安全隐患9.3环境保护要求：承包商应采取措施，减少施工对环境的影响9.4环境保护措施：9.4.1合理安排施工时间，减少噪声污染9.4.2设置围挡，防止扬尘9.4.3妥善处理施工废弃物，防止水土流失第十条不可抗力及风险承担10.1不可抗力定义：指因地震、洪水、台风等自然现象以及战争、政府行为等社会现象导致的无法预见、无法避免且无法克服的事件10.2不可抗力发生时的处理：10.2.1不可抗力发生后，双方应立即通知对方，并提供相关证明10.2.2不可抗力事件持续期间，工程进度可相应顺延10.2.3不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复施工10.3风险承担及分担：因不可抗力导致工程损失，双方根据实际情况分担第十一条合同变更及解除11.1合同变更条件：因工程变更、政策调整等原因，需对合同内容进行变更11.2合同解除条件：11.2.1双方协商一致11.2.2因不可抗力导致合同无法履行11.3变更及解除程序：11.3.1双方应书面提出变更或解除合同申请11.3.2经双方协商一致后，签署变更或解除合同协议第十二条违约责任12.1违约情形：包括未按时完成工程、质量不合格、未按时支付款项等12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿计算方法：根据实际情况，按合同约定的比例或金额计算第十三条争议解决13.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼13.2争议解决程序：13.2.1双方协商解决13.2.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁13.2.3仲裁不成，可向人民法院提起诉讼13.3争议解决机构：仲裁委员会或人民法院第十四条其他约定14.1合同生效条件：双方签字盖章后生效14.2合同附件及补充协议：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同解释及适用法律：本合同解释权归开发商所有，适用中华人民共和国法律14.4合同解除后的处理：合同解除后，双方应妥善处理遗留问题，包括工程款结算、设备回收等14.5合同的终止及后续事宜：本合同终止后，双方应继续履行合同约定的后续事宜第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方、保险方以及其他任何因合同履行需要介入的第三方机构或个人。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同履行过程中的质量控制、进度管理、费用控制、风险评估、争议解决等环节。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入的具体内容和合同约定确定，具体如下：3.1.1中介方：中介方的责任限额不超过中介服务费用的100%，因中介方原因导致的合同违约，中介方应承担相应责任。3.1.2监理方：监理方的责任限额不超过监理服务费用的200%，因监理方原因导致的工程质量和安全责任，监理方应承担相应责任。3.1.3审计方：审计方的责任限额不超过审计服务费用的150%，因审计方原因导致的财务数据失实，审计方应承担相应责任。3.1.4评估方：评估方的责任限额不超过评估服务费用的100%，因评估方原因导致的评估结果失实，评估方应承担相应责任。3.1.5保险方：保险方的责任限额以保险合同约定的保险金额为限，因保险方原因导致的保险理赔纠纷，保险方应承担相应责任。第四条第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1中介方：有权获得约定的中介服务费用，并享有合同履行的知情权。4.1.2监理方：有权对工程进行监督检查，提出整改意见，并有权要求承包商提交相关资料。4.1.3审计方：有权对承包商的财务报表进行审计，并提出审计意见。4.1.4评估方：有权对工程进行评估，并提出评估报告。4.1.5保险方：有权按照保险合同约定进行理赔。4.2第三方的义务：4.2.1中介方：应履行中介职责，提供真实、准确的中介服务。4.2.2监理方：应严格按照监理合同履行监理职责，确保工程质量。4.2.3审计方：应独立、客观、公正地进行审计，确保财务数据的真实性。4.2.4评估方：应独立、客观、公正地进行评估，确保评估结果的准确性。4.2.5保险方：应按照保险合同约定履行理赔义务。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与开发商的划分：5.1.1开发商有权对第三方的工作进行监督和指导，但第三方应独立履行职责。5.1.2第三方的服务费用由开发商承担，但第三方不得干预开发商的正常业务。5.2第三方与承包商的划分：5.2.1承包商应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。5.2.2第三方对承包商的工作进行监督和检查，并提出整改意见。5.3第三方与监理方的划分：5.3.1监理方作为第三方，对承包商的工作进行监督管理。5.3.2第三方不得干预监理方的工作，监理方应独立履行职责。第六条第三方介入的程序6.2双方协商确定第三方介入的具体内容、期限和费用。6.3签订第三方介入协议，明确各方的权利和义务。6.4第三方按照协议履行职责，并定期向开发商或承包商报告工作进展。第七条第三方介入的终止7.2双方协商一致，可以提前终止第三方介入。7.3第三方介入终止后，应妥善处理相关事宜，包括费用结算和资料移交。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件说明：提供双方营业执照复印件，以证明双方合法身份。2.附件二：工程图纸及技术规范说明：提供项目工程图纸及技术规范，作为工程实施的技术依据。3.附件三：工程量清单及计价依据说明：提供工程量清单及计价依据，明确工程费用的构成。4.附件四：施工组织设计及进度计划说明：提供施工组织设计及进度计划，明确工程实施的步骤和时间安排。5.附件五：安全生产管理制度及措施说明：提供安全生产管理制度及措施，确保施工安全。6.附件六：环境保护措施及应急预案说明：提供环境保护措施及应急预案，减少施工对环境的影响。7.附件七：合同双方授权委托书说明：提供合同双方授权委托书，明确授权代表双方签订合同及处理相关事宜。8.附件八：第三方介入协议说明：提供第三方介入协议，明确第三方介入的具体内容、期限和费用。9.附件九：工程验收报告说明：提供工程验收报告，证明工程已按合同约定完成。10.附件十：工程结算书说明：提供工程结算书，明确工程费用的结算。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程责任认定标准：每延误一天，按合同价的0.5%支付违约金。示例：承包商未按时完成工程，延误工期10天，应支付违约金人民币5,000元。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：承包商应承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。示例：工程验收时发现质量问题，承包商需修复并赔偿损失人民币10,000元。3.违约行为：未按时支付款项责任认定标准：每延误一天，按未付款项的0.1%支付违约金。示例：开发商未按时支付进度款，延误支付5天，应支付违约金人民币250元。4.违约行为：违反安全生产规定责任认定标准：承包商应承担由此造成的损失和罚款。示例：承包商违反安全生产规定，导致事故发生，应赔偿人民币50,000元。5.违约行为：违反环境保护规定责任认定标准：承包商应承担由此造成的损失和罚款。示例：承包商违反环境保护规定，导致环境污染，应赔偿人民币20,000元。6.违约行为：未按合同约定提供材料责任认定标准：承包商应按合同约定提供材料，否则承担违约责任。示例：承包商未按合同约定提供合格材料，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度房地产开发商土方工程承包合同2本合同目录一览1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律2.定义与解释2.1定义2.2解释3.合同双方的基本信息3.1开发商信息3.2承包商信息4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程内容5.工程承包范围与要求5.1承包范围5.2工程要求6.工程进度与工期6.1进度计划6.2工期要求7.工程费用与支付方式7.1工程费用构成7.2支付方式7.3付款时间表8.质量保证与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3验收标准9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护要求10.保险与责任10.1保险范围10.2责任承担11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项14.1一般约定14.2特别约定第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用法律1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及双方签订的招标文件、投标文件、中标通知书等文件订立。1.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律的管辖。2.定义与解释2.1定义在本合同中，下列术语的含义如下：（1）“开发商”指甲方，即委托方；（2）“承包商”指乙方，即承包方；（3）“工程”指本合同约定的土方工程；（4）“合同价款”指本合同约定的工程总价款；（5）“合同工期”指本合同约定的完成工程的时间期限。2.2解释本合同中对术语的解释以本合同中的定义为准，如有不一致之处，以具体条款为准。3.合同双方的基本信息3.1开发商信息（1）名称：________；（2）地址：________；（3）法定代表人：________；（4）联系电话：________。3.2承包商信息（1）名称：________；（2）地址：________；（3）法定代表人：________；（4）联系电话：________。4.工程概况4.1工程名称：________；4.2工程地点：________；4.3工程规模：________；4.4工程内容：________。5.工程承包范围与要求5.1承包范围乙方负责本合同的土方工程，包括但不限于土方开挖、运输、填筑等。5.2工程要求（1）工程质量应符合国家现行有关工程质量标准；（2）工程进度应按合同约定的进度计划执行；（3）工程安全应符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。6.工程进度与工期6.1进度计划乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，具体进度计划详见附件。6.2工期要求本合同工期为________天，自合同生效之日起计算。7.工程费用与支付方式7.1工程费用构成本合同工程费用包括但不限于：直接费用、间接费用、利润等。7.2支付方式（1）合同签订后，乙方应向开发商提交工程款支付申请，开发商应在收到申请后________个工作日内支付；（2）工程进度款支付比例按合同约定的进度节点进行支付；（3）工程竣工结算后，开发商应在收到乙方提交的结算报告后________个工作日内支付尾款。8.质量保证与验收8.1质量标准乙方应按照国家有关土方工程的质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。8.2验收程序（1）施工过程中，开发商有权对施工质量进行监督检查，并对不符合质量标准的部分要求乙方进行整改；（2）工程完工后，双方应共同进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任（1）乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产管理制度；（2）乙方应确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。9.2环境保护要求（1）乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施减少施工对环境的影响；（2）乙方应妥善处理施工废弃物，不得随意堆放、倾倒。10.保险与责任10.1保险范围（1）乙方应为其施工人员办理工伤保险；（2）乙方应为其施工设备办理财产保险。10.2责任承担（1）因乙方施工质量不符合合同约定，导致开发商损失的，乙方应承担赔偿责任；（2）因乙方安全生产责任不落实，导致事故发生的，乙方应承担相应的法律责任。11.合同变更与解除11.1变更程序（1）合同变更应经双方协商一致；（2）合同变更应签订书面文件，作为合同附件。11.2解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；（3）双方协商一致解除合同。12.违约责任12.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方施工过程中发生安全事故；（3）乙方违反安全生产和环境保护规定。12.2违约责任（1）乙方应按合同约定承担违约责任；（2）违约金为合同价款的________%；（3）因违约造成的损失，乙方应承担赔偿责任。13.争议解决13.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁委员会应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。14.其他约定事项14.1一般约定（1）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；（2）本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力。14.2特别约定（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；（2）本合同未尽事宜，按法律规定执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供咨询、监理、协调等服务的中介机构或其他第三方主体。1.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》。2.第三方职责2.1第三方应按照《第三方介入协议》的约定，对合同履行情况进行监督、检查和评估。2.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议，并提出解决方案。2.3第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。3.第三方权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的必要信息和资料。3.2第三方有权对甲乙双方在合同履行过程中的行为进行监督，并提出整改建议。3.3第三方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整介入方案。4.第三方责任4.1第三方应承担因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的责任。4.2第三方应保证其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益。4.3第三方在介入过程中，如发现甲乙双方存在违法行为，应立即向有关主管部门报告。5.第三方费用5.1第三方费用包括但不限于咨询费、监理费、协调费等。5.2第三方费用由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定。5.3第三方费用支付方式及时间按《第三方介入协议》的约定执行。6.第三方变更6.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订新的《第三方介入协议》。6.2第三方变更后，原《第三方介入协议》自动失效。7.第三方解除7.1如第三方违反《第三方介入协议》的约定，甲乙双方有权解除协议。7.2如甲乙双方协商一致，可以解除《第三方介入协议》。8.第三方争议解决8.1第三方争议解决方式参照本合同中“争议解决”条款。9.第三方信息保密9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方商业秘密和敏感信息，应予以保密。9.2第三方不得利用获取的商业秘密和敏感信息进行任何形式的商业活动。10.第三方责任限额10.1第三方在履行《第三方介入协议》过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其赔偿责任不超过《第三方介入协议》约定的赔偿限额。11.第三方后续服务11.1第三方介入合同履行结束后，如甲乙双方同意，第三方可提供后续