2024年专用协议：高速公路边坡支护工程2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年专用协议：高速公路边坡支护工程本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.项目进度3.1施工期限3.2验收期限4.工程量与计量4.1工程量计算方法4.2计量单位4.3计量周期5.质量要求5.1质量标准5.2质量检测方法5.3质量责任6.安全生产6.1安全生产要求6.2安全生产措施6.3安全生产责任7.材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备质量8.合同价格与支付8.1合同价格8.2价格调整8.3支付方式8.4支付期限9.交工验收9.1交工验收标准9.2交工验收程序9.3交工验收责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他条款14.1法律适用14.2合同生效14.3通知与送达14.4不可抗力14.5附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年专用协议：高速公路边坡支护工程。1.1.2“甲方”指委托实施高速公路边坡支护工程的建设单位。1.1.3“乙方”指承担高速公路边坡支护工程建设的施工单位。1.1.4“工程”指甲方委托乙方实施的高速公路边坡支护工程。1.1.5“合同价款”指双方约定的工程总费用。1.1.6“工期”指合同约定的完成工程的时间。1.2解释1.2.1本合同中的所有用语，除非上下文另有明确说明，均具有其定义中的含义。2.项目概况2.1项目名称2.1.1高速公路边坡支护工程2.2项目地点2.2.1省道至段高速公路边坡2.3项目规模2.3.1支护长度：公里2.3.2支护面积：平方米3.项目进度3.1施工期限3.1.1乙方应在合同签订后日内完成工程的初步设计，并提交甲方审核。3.1.2乙方应在审核通过后日内开始施工，并在日内完成全部工程。3.2验收期限3.2.1乙方应在工程完工后日内完成自检，并向甲方提交验收申请。3.2.2甲方应在收到验收申请后日内进行验收。4.工程量与计量4.1工程量计算方法4.1.1工程量计算应按照《公路工程计量规则》执行。4.2计量单位4.2.1工程量的计量单位应采用国家规定的计量单位。4.3计量周期4.3.1工程量计量周期为每月一次。5.质量要求5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业相关质量标准。5.2质量检测方法5.2.1工程质量检测应采用国家规定的检测方法。5.3质量责任5.3.1乙方对工程质量负有全面责任。6.安全生产6.1安全生产要求6.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。6.2安全生产措施6.2.1乙方应制定安全生产措施，并确保实施。6.3安全生产责任6.3.1乙方应对施工现场的安全事故负全部责任。7.材料与设备7.1材料供应7.1.1乙方应按照合同约定供应工程所需的材料。7.2设备租赁7.2.1乙方应租赁必要的施工设备，并保证其性能满足工程要求。7.3材料与设备质量7.3.1乙方应确保材料与设备的质量符合国家及行业相关标准。8.合同价格与支付8.1合同价格8.1.1本合同价格按综合单价合同方式确定，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用等。8.1.2合同总价为人民币万元整。8.2价格调整8.2.1由于市场波动或政策调整导致的材料价格变动，双方应按照市场行情协商调整价格。8.3支付方式8.3.1合同签订后，乙方提供相应的资质证明文件，甲方支付合同总价%作为预付款。8.3.2工程进度达到合同约定节点，乙方提交相应的工程量清单及发票，甲方按实际完成工程量支付%。8.3.3工程验收合格后，甲方支付合同总价%。8.3.4工程缺陷责任期满后，甲方支付剩余合同总价%。9.交工验收9.1交工验收标准9.1.1工程应按照国家及行业标准进行交工验收。9.1.2工程质量应符合合同约定的质量标准。9.2交工验收程序9.2.1乙方完成工程后，应向甲方提交交工验收申请。9.2.2甲方应在收到申请后日内组织验收。9.2.3验收不合格的，乙方应在甲方提出整改要求后日内完成整改。9.3交工验收责任9.3.1乙方负责组织工程自检和向甲方提交验收申请。9.3.2甲方负责组织验收并承担验收费用。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定时间完成工程。10.1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。10.2违约责任10.2.1乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。10.2.2乙方提供的材料或设备不符合质量标准，甲方有权要求乙方进行更换或赔偿损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后日内提出书面解决请求。11.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1甲方在乙方严重违约的情况下，有权解除合同。12.2合同解除程序12.2.1甲方应在解除合同前日内书面通知乙方。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工程完成并验收合格。13.2合同终止程序13.2.1双方应在合同终止后日内办理合同终止手续。14.其他条款14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3通知与送达14.3.1任何一方发出的通知应以书面形式，通过约定的通讯方式送达对方。14.4不可抗力14.4.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决。14.5附件14.5.1本合同附件作为合同不可分割的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲方或乙方邀请或同意，参与合同相关活动的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高工程质量、保障工程进度、控制工程成本、提供专业意见或服务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定或委托协议的条款，履行相应的职责。16.1.2第三方对因其过错导致的工程损失或损害承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权获得合同约定的报酬或服务费用。16.2.2第三方有权根据合同约定，参与工程相关的决策和管理。17.第三方介入的流程17.1第三方介入前17.1.1甲方或乙方应向第三方发出邀请函或委托协议，明确第三方介入的具体事项和职责。17.1.2第三方应在收到邀请函或委托协议后日内，确认是否接受介入。17.2第三方介入中17.2.1第三方应按照合同约定或委托协议的条款，参与工程的相关活动。17.2.2第三方应定期向甲方或乙方报告工作进展和意见建议。17.3第三方介入后17.3.2第三方应协助甲方或乙方处理合同履行过程中产生的遗留问题。18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1责任限额指第三方对因其过错导致的工程损失或损害，按照合同约定或法律规定承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定18.2.1第三方责任限额应根据工程规模、第三方介入的职责和风险等因素确定。18.2.2第三方责任限额应在合同或委托协议中明确约定。19.第三方与其他各方的划分19.1职责划分19.1.1第三方应明确其职责范围，并与甲方、乙方在合同或委托协议中约定各自的责任。19.1.2甲方、乙方应尊重第三方的专业判断，并在第三方职责范围内提供必要的协助。19.2责任划分19.2.1第三方对其职责范围内的行为承担相应责任。19.2.2甲方、乙方对其自身行为承担相应责任。19.3利益划分19.3.1第三方有权获得合同约定的报酬或服务费用。19.3.2甲方、乙方享有工程收益。20.第三方介入的终止20.1终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2第三方完成合同约定的职责。20.1.3双方协商一致。20.2终止程序20.2.2双方应在合同终止后日内，办理合同终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目初步设计文件1.1详细要求：文件应包含工程总体设计、施工图设计、施工组织设计等，符合国家及行业标准。1.2附件说明：本附件为乙方提交的初步设计文件，用于甲方审核和批准。2.工程量清单及计量表2.1详细要求：清单应详细列出工程量、计量单位、计量周期等，确保与实际工程相符。2.2附件说明：本附件为乙方提交的工程量清单及计量表，用于甲方支付工程款项。3.工程质量检测报告3.1详细要求：报告应包含质量检测方法、检测结果、结论等，确保工程质量符合合同约定。3.2附件说明：本附件为第三方提交的质量检测报告，用于证明工程质量。4.安全生产措施及记录4.1详细要求：措施应包括安全生产责任制、安全操作规程、安全培训等，记录应详细记录安全生产活动。4.2附件说明：本附件为乙方提交的安全生产措施及记录，用于证明安全生产管理。5.交工验收报告5.1详细要求：报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、整改意见等。5.2附件说明：本附件为甲方提交的交工验收报告，用于证明工程已通过验收。6.违约责任认定书6.1详细要求：认定书应明确违约行为、违约责任及赔偿金额。6.2附件说明：本附件为双方协商或仲裁机构出具的违约责任认定书，用于证明违约责任。7.争议解决协议7.1详细要求：协议应明确争议解决方式、程序和费用。7.2附件说明：本附件为双方协商或仲裁机构出具的争议解决协议，用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定时间完成工程1.2乙方提供的材料或设备不符合质量标准1.3甲方未按合同约定支付工程款项1.4第三方未按合同约定履行职责2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日合同价款的%计算。2.2乙方提供的材料或设备不符合质量标准，乙方应承担更换或赔偿损失的责任。2.3甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日欠款额的%计算。2.4第三方未按合同约定履行职责，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明3.1乙方未按合同约定时间完成工程，实际工期延误天，甲方要求乙方支付违约金万元。3.2乙方提供的钢筋质量不合格，经检测不合格率为%，乙方需更换全部不合格钢筋，并赔偿甲方损失万元。3.3甲方未按合同约定支付工程款项，累计欠款万元，乙方要求甲方支付违约金万元。3.4第三方未按合同约定完成检测任务，导致工程延误天，第三方需赔偿甲方损失万元。全文完。2024年专用协议：高速公路边坡支护工程2本合同目录一览1.1工程概况1.2工程范围1.3工程地点1.4工程期限1.5工程质量标准1.6工程造价及付款方式1.7施工组织设计1.8施工安全与环境保护1.9施工进度管理1.10材料设备供应与管理1.11技术监督与检验1.12工程验收与移交1.13争议解决1.14合同解除与终止1.15其他约定事项第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1.1工程名称：2024年专用协议：高速公路边坡支护工程1.1.2工程规模：全长公里，边坡支护面积平方米1.1.3工程地点：省市县1.1.4工程建设内容：边坡防护、排水设施、加固工程等1.1.5工程投资估算：万元人民币1.1.6工程建设周期：自合同签订之日起个月内完成第二条工程范围2.1边坡防护：采用锚杆、喷混凝土、挂网喷浆等措施进行边坡防护2.2排水设施：包括排水沟、排水孔、排水泵站等设施的建设与完善2.3加固工程：对不稳定边坡进行加固，包括土钉墙、桩基等2.4边坡绿化：对边坡进行绿化，美化环境第三条工程地点3.1工程地点位于省市县，具体位置详见工程地形图3.2施工单位应按照工程设计要求和施工图纸，确保工程地点的准确性和安全性第四条工程期限4.1本工程合同工期为个月，自合同签订之日起计算4.2如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商一致，合理调整工期4.3施工单位应严格按照工程进度计划执行，确保工程按期完成第五条工程质量标准5.1工程质量应符合国家现行有关质量标准及设计文件的要求5.2施工单位应建立完善的质量保证体系，确保工程质量达到优良等级5.3工程验收合格后，质量保证期为年，施工单位应对工程质量负责第六条工程造价及付款方式6.1工程造价为万元人民币，包括直接费用、间接费用、税金等6.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点如下：6.2.1预付款：合同签订后个工作日内支付工程合同价的%6.2.2进度款：按月进度支付，每月支付工程合同价的%6.2.3结算款：工程完工验收合格后支付工程合同价的%6.2.4验收合格后支付工程合同价的%，剩余部分作为质保金，质保期满无质量问题后支付第七条施工组织设计7.1施工单位应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工资源计划等7.2施工组织设计应经监理单位审查批准后方可实施7.3施工单位应根据施工组织设计，合理配置施工资源，确保工程进度和质量7.4施工单位应定期对施工组织设计进行评估和调整，确保施工顺利进行第八条施工安全与环境保护8.1施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全8.2施工单位应制定安全生产管理制度，定期进行安全检查，对安全隐患及时整改8.3施工单位应采取措施，防止施工过程中对环境造成污染，包括但不限于废水、废气、噪声、固体废弃物的处理8.4施工单位应提供必要的劳动保护用品，确保施工人员的人身安全与健康8.5施工单位应按照环境保护要求，进行环境保护设施的建设和运行第九条施工进度管理9.1施工单位应按照批准的施工组织设计，制定详细的施工进度计划9.2施工进度计划应包括各阶段的工期、质量、安全、环境保护等要求9.3施工单位应定期向监理单位报告施工进度，如有延误应及时说明原因并提出解决方案9.4监理单位应定期对施工进度进行审查，对不符合要求的进度进行调整9.5施工单位应确保施工进度与合同约定的工期相符合第十条材料设备供应与管理10.1施工单位应按照设计要求和质量标准，选择合格的材料设备供应商10.2施工单位应建立材料设备管理制度，确保材料设备的采购、检验、储存、使用等环节符合规定10.3施工单位应确保材料设备的供应能够满足施工进度要求10.4施工单位应定期对材料设备进行检查，防止不合格材料设备进入施工现场10.5施工单位应妥善保管材料设备，防止丢失、损坏或浪费第十一条技术监督与检验11.1施工单位应建立健全技术监督体系，确保施工过程中的技术质量11.2施工单位应按照国家相关标准和设计要求，进行施工过程中的技术检验11.3施工单位应邀请监理单位参与技术检验，确保检验结果的客观公正11.4监理单位应监督施工单位的技术检验工作，对不合格的检验结果进行整改11.5施工单位应按照规定对施工过程中的技术问题进行处理，确保工程质量第十二条工程验收与移交12.1工程完工后，施工单位应向监理单位提交工程验收申请12.2监理单位应组织验收小组，对工程进行验收，验收合格后方可进行移交12.3验收合格后，施工单位应向监理单位提交工程移交报告，并办理移交手续12.4移交时应包括工程图纸、技术资料、质量保证书、使用说明书等12.5移交后，监理单位应向施工单位出具移交确认书第十三条争议解决13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决13.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决第十四条合同解除与终止14.1如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任14.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同14.3合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程、材料设备、款项等问题14.4合同解除或终止后，双方应相互提供必要的协助，确保合同解除或终止后的工作顺利进行第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或经一方授权邀请，介入合同履行过程中的独立第三方。1.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。第二条第三方介入目的2.1.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保工程的安全、环保和合规性。2.1.2第三方介入可以协助甲乙双方解决合同履行过程中的技术、管理、法律等问题。第三条第三方介入程序3.1.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入合同履行。3.1.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应协议，明确第三方的责任、权利和义务。3.1.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料，以便第三方履行职责。第四条第三方责任限额4.1.1第三方在合同履行过程中的责任限额，应根据第三方协议和甲乙双方协商确定。4.1.2第三方责任限额包括但不限于：4.1.2.1第三方提供的咨询、检测、监理等服务出现失误导致的损失；4.1.2.2第三方在履行职责过程中造成的直接经济损失；4.1.2.3第三方违反合同约定导致的损失。4.1.3第三方责任限额应在第三方协议中明确，并经甲乙双方认可。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1.1第三方在合同履行过程中的职责范围应明确划分，避免与其他各方产生责任混淆。5.1.2甲乙双方应与第三方协商，确保第三方职责的独立性和专业性。5.1.3第三方与其他各方的划分如下：5.1.3.1第三方负责的技术咨询、检测、监理等工作，甲乙双方应提供必要的技术支持和配合；5.1.3.2第三方在履行职责过程中，如需与施工方沟通协调，应通过甲乙双方进行；5.1.3.3第三方在履行职责过程中，如需与供应商沟通，应通过甲乙双方或直接与供应商签订协议。第六条第三方权利和义务6.1.1第三方权利：6.1.1.1第三方有权要求甲乙双方提供履行合同所需的信息和资料；6.1.1.2第三方有权对合同履行过程进行监督、检查和评估；6.1.1.3第三方有权根据合同约定和实际情况，提出改进意见和建议。6.1.2第三方义务：6.1.2.1第三方应按照合同约定和行业标准，履行其职责；6.1.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；6.1.2.3第三方应按照合同约定，承担相应的责任和风险。第七条第三方介入的终止7.1.1第三方介入的终止，应由甲乙双方共同决定，并书面通知第三方。7.1.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余工作，并结算相关费用。7.1.3第三方介入终止后，第三方应将甲乙双方提供的信息和资料予以归还。第八条第三方介入的费用承担8.1.1第三方介入的费用，应由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担。8.1.2第三方介入的费用包括但不限于：8.1.2.1第三方的咨询、检测、监理等服务费用；8.1.2.2第三方在履行职责过程中产生的其他费用。8.1.3第三方介入的费用分担比例应在第三方协议中明确。第九条第三方介入的法律责任9.1.1第三方在介入合同履行过程中，如违反法律法规或合同约定，应承担相应的法律责任。9.1.2第三方违反合同约定导致甲乙双方损失的，应赔偿甲乙双方损失。9.1.3第三方在介入合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，可免除部分或全部责任。第十条第三方介入的争议解决10.1.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程地形图及设计图纸要求：图纸应详细标注工程范围、地质条件、设计参数等，并符合国家相关标准。说明：工程地形图及设计图纸是工程实施的基础，对施工具有指导意义。2.附件二：施工组织设计要求：组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置、质量控制、安全措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要文件，对保证工程顺利进行具有重要作用。3.附件三：安全生产管理制度要求：制度应包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度等。说明：安全生产管理制度是保障施工人员安全的重要依据。4.附件四：环境保