版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年总包单位与分包商安全生产协调协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.协议签订背景及目的3.协议适用范围4.安全生产责任4.1总包单位责任4.2分包商责任5.安全生产管理制度5.1总包单位管理制度5.2分包商管理制度6.安全生产费用6.1总包单位费用承担6.2分包商费用承担7.安全生产培训与教育7.1总包单位培训与教育7.2分包商培训与教育8.安全生产检查与监督8.1总包单位检查与监督8.2分包商检查与监督9.事故处理9.1事故报告9.2事故调查9.3事故处理10.罚则10.1违约责任10.2违法责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.协议生效及终止12.1协议生效12.2协议终止13.其他约定13.1不可抗力13.2协议附件14.协议签署日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1总包单位名称:_______1.1.2总包单位地址:_______1.1.3分包商名称:_______1.1.4分包商地址:_______1.2法定代表人或授权代表1.2.1总包单位法定代表人或授权代表姓名:_______1.2.2总包单位法定代表人或授权代表联系方式:_______1.2.3分包商法定代表人或授权代表姓名:_______1.2.4分包商法定代表人或授权代表联系方式:_______1.3联系方式1.3.1总包单位联系电话:_______1.3.2总包单位传真:_______1.3.3分包商联系电话:_______1.3.4分包商传真:_______2.协议签订背景及目的2.1协议签订背景2.1.1项目名称:_______2.1.2项目地点:_______2.1.3项目业主:_______2.2协议签订目的2.2.1明确总包单位与分包商在安全生产方面的责任和义务2.2.2确保项目施工过程中的安全生产3.协议适用范围3.1本协议适用于_______项目范围内,总包单位与分包商之间的安全生产协调工作3.2本协议适用于项目施工、监理、设计等各阶段4.安全生产责任4.1总包单位责任4.1.1负责编制安全生产方案,并报项目业主审批4.1.2负责对分包商进行安全生产教育和培训4.1.3负责对施工现场进行安全生产检查和监督4.2分包商责任4.2.1遵守总包单位制定的安全生产管理制度4.2.2负责本分包工程范围内的安全生产4.2.3定期向总包单位报告安全生产情况5.安全生产管理制度5.1总包单位管理制度5.1.1制定安全生产规章制度,并监督执行5.1.2定期组织安全生产检查,发现问题及时整改5.1.3对分包商的安全生产进行考核,考核结果与分包合同挂钩5.2分包商管理制度5.2.1制定本分包工程的安全生产管理制度,并报总包单位备案5.2.2定期对施工人员进行安全生产教育和培训5.2.3做好施工现场的安全防护措施,确保施工安全6.安全生产费用6.1总包单位费用承担6.1.1负担本协议项下总包单位应承担的安全生产费用6.1.2向分包商支付安全生产费用,支付方式及金额按分包合同约定执行6.2分包商费用承担6.2.1负担本协议项下分包商应承担的安全生产费用6.2.2向分包商支付安全生产费用,支付方式及金额按分包合同约定执行7.安全生产培训与教育7.1总包单位培训与教育7.1.1定期组织安全生产培训,提高全体员工的安全意识7.1.2对新入职员工进行岗前安全生产培训,确保其具备必要的安全生产知识7.2分包商培训与教育7.2.1遵循总包单位的要求,对施工人员进行安全生产培训7.2.2定期对施工人员进行安全生产知识考核,确保其具备必要的安全生产技能8.安全生产检查与监督8.1总包单位检查与监督8.1.1总包单位应定期对分包商的安全生产进行检查,检查内容包括但不限于:8.1.1.1施工现场安全防护设施是否符合规定8.1.1.2施工人员是否穿戴安全防护用品8.1.1.3施工现场是否存在安全隐患8.1.1.4分包商安全生产管理制度落实情况8.1.2发现安全隐患,总包单位应立即要求分包商整改,并跟踪整改情况8.2分包商检查与监督8.2.1分包商应定期进行自查,自查内容包括但不限于:8.2.1.1施工现场安全防护设施是否完好8.2.1.2施工人员是否正确使用安全防护用品8.2.1.3施工现场是否存在潜在的安全风险8.2.1.4分包商安全生产管理制度执行情况8.2.2自查发现的问题,分包商应及时整改,并向总包单位报告9.事故处理9.1事故报告9.1.1发生安全事故时,事故现场有关人员应立即向总包单位和分包商报告9.1.2总包单位和分包商应立即启动事故应急预案,采取措施防止事故扩大9.2事故调查9.2.1事故发生后,总包单位应组织事故调查组,对事故原因进行调查9.2.2分包商应积极配合事故调查,提供相关资料和证据9.3事故处理9.3.1事故处理应遵循“四不放过”原则,即:事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过9.3.2事故处理结果应形成书面报告,并报项目业主备案10.罚则10.1违约责任10.1.1如一方违反本协议条款,另一方有权要求其承担违约责任,包括但不限于:10.1.1.1支付违约金10.1.1.2采取补救措施10.1.1.3恢复原状10.2违法责任10.2.1如一方违反法律法规,应承担相应的法律责任,包括但不限于:10.2.1.1赔偿损失10.2.1.2罚款10.2.1.3民事责任追究11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应本着友好协商的原则解决争议11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1提起争议的一方应在争议发生后_______日内向另一方发出书面通知11.2.2收到通知的一方应在_______日内答复12.协议生效及终止12.1协议生效12.1.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效12.2协议终止12.2.1协议期限为_______年,自生效之日起计算12.2.2协议期满前_______个月,双方可书面协商续签13.其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等13.1.2发生不可抗力事件,双方应协商解决,如协商不成,可解除本协议13.2协议附件13.2.1本协议附件包括但不限于安全生产方案、应急预案等13.2.2附件与本协议具有同等法律效力14.协议签署日期14.1本协议一式_______份,双方各执_______份,自双方签字(或盖章)之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在总包单位与分包商之间,为了提供特定服务或解决特定问题而介入的独立实体。15.1.2第三方可以是中介机构、监理公司、检测机构、咨询服务提供商等。15.2第三方介入目的15.2.1提高安全生产管理水平15.2.2协助解决合同履行中的争议15.2.3提供专业技术服务16.第三方介入程序16.1第三方介入申请16.1.2申请应包含第三方的基本信息、服务内容、费用预算等。16.2第三方介入审批16.2.1双方应共同审议第三方介入申请,并在_______日内作出决定。16.2.2第三方介入申请获得双方同意后,由总包单位或分包商与第三方签订服务协议。17.第三方责任17.1责任限额17.1.1第三方在履行服务协议过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由服务协议约定。17.1.2第三方责任限额不得超过合同总金额的_______%。17.2责任划分17.2.1第三方对自身提供的服务负责,不对总包单位或分包商的其他行为承担责任。17.2.2第三方在履行职责时,应遵守国家法律法规和本合同的规定。18.第三方权利18.1第三方有权根据服务协议,要求总包单位或分包商提供必要的工作条件和资料。18.1.1总包单位或分包商应积极配合第三方的服务,提供必要的支持。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照服务协议的约定,提供专业、高效的服务。18.2.2第三方在服务过程中,应保护总包单位或分包商的商业秘密。19.第三方介入与合同履行19.1第三方介入不影响本合同的履行。19.1.1第三方介入的目的是协助合同履行,而非替代合同履行。19.2第三方介入费用19.2.1第三方介入产生的费用由双方根据服务协议约定承担。19.2.2费用承担比例、支付方式等在服务协议中明确。20.第三方介入争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,由第三方与总包单位或分包商协商解决。20.2如协商不成,任何一方均可根据本合同第11条的规定,寻求争议解决方式。21.第三方介入协议的变更与解除21.1第三方介入协议的变更或解除,需经双方同意,并书面通知对方。21.2第三方介入协议的变更或解除,不影响本合同的其他条款。22.第三方介入的终止22.1第三方介入服务完成后,由总包单位或分包商向第三方发出终止服务通知。22.2第三方在收到终止服务通知后_______日内,完成服务协议约定的后续工作。23.第三方介入的其他约定23.1第三方介入期间,如遇法律法规变化,双方应根据实际情况调整第三方介入协议。23.2第三方介入期间,如遇不可抗力事件,第三方介入协议可按不可抗力条款处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产方案1.1详细规定项目安全生产的目标、措施和应急预案。1.2包括但不限于施工安全、消防安全、设备安全等方面的内容。1.3由总包单位编制,经分包商审核,报项目业主审批。2.应急预案2.1针对可能发生的各类安全事故,制定相应的应急预案。2.2包括但不限于事故报告、应急响应、人员疏散、医疗救护等内容。2.3由总包单位编制,经分包商审核,报项目业主审批。3.安全生产检查记录3.1记录施工现场的安全生产检查情况,包括检查时间、检查内容、发现的问题及整改措施等。3.2由总包单位或分包商负责记录,定期向对方报告。4.事故调查报告4.1对发生的事故进行调查,形成事故调查报告。4.2包括事故原因分析、责任认定、处理建议等内容。4.3由总包单位组织,分包商配合完成。5.安全生产培训记录5.1记录对施工人员进行安全生产培训的情况,包括培训时间、培训内容、培训效果等。5.2由总包单位或分包商负责记录,定期向对方报告。6.安全防护设施布置图6.1展示施工现场安全防护设施的布置情况,包括防护设施的位置、类型、规格等。6.2由总包单位编制,经分包商审核,报项目业主审批。7.安全生产费用报销单7.1记录安全生产费用的使用情况,包括费用支出、用途、审批流程等。7.2由总包单位或分包商负责编制,定期向对方报告。8.安全生产协议附件8.1包括本协议的其他相关附件,如服务协议、中介机构资质证明等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按约定时间完成施工任务。1.2未按约定标准施工,导致工程质量不合格。1.3未按约定进行安全生产教育和培训。1.4未按约定进行安全生产检查和整改。1.5违反国家法律法规,造成安全事故。1.6违反合同约定,擅自变更施工方案。1.7未按约定支付安全生产费用。2.责任认定标准2.1违约行为发生后,由对方收集证据,提出违约行为认定申请。2.2双方协商认定违约行为,如协商不成,可按本合同第11条的规定解决争议。3.违约责任认定3.1未按约定时间完成施工任务,每延迟一日,应向对方支付_______%的违约金。3.2未按约定标准施工,造成工程质量不合格,应承担修复费用,并支付_______%的违约金。3.3未按约定进行安全生产教育和培训,每发现一次,应向对方支付_______%的违约金。3.4未按约定进行安全生产检查和整改,每发现一次,应向对方支付_______%的违约金。3.5违反国家法律法规,造成安全事故,应承担相应的法律责任,并支付_______%的违约金。3.6违反合同约定,擅自变更施工方案,应向对方支付_______%的违约金。3.7未按约定支付安全生产费用,每延迟一日,应向对方支付_______%的违约金。示例说明:1.总包单位未按约定时间完成施工任务,延误工期10天。根据违约责任认定标准,总包单位应向分包商支付10天的违约金,即10天×每日违约金金额。2.分包商在施工过程中,未按约定标准施工,导致部分工程不合格。根据违约责任认定标准,分包商应承担修复费用,并向总包单位支付相应的违约金。全文完。2024年总包单位与分包商安全生产协调协议1本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议范围1.3协议期限2.双方基本信息2.1总包单位基本信息2.2分包商基本信息3.安全生产责任划分3.1总包单位安全生产责任3.2分包商安全生产责任4.安全生产管理要求4.1安全生产管理制度4.2安全生产教育培训4.3安全生产检查与隐患排查5.安全生产措施与保障5.1安全生产设施与设备5.2安全防护用品与材料5.3应急预案与救援措施6.安全生产协调机制6.1协调会议制度6.2信息沟通与共享6.3协调工作程序7.安全生产监督检查7.1监督检查内容7.2监督检查方式7.3监督检查结果处理8.违约责任与处理8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约处理程序9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决时效10.其他约定事项10.1合同生效条件10.2合同变更与解除10.3合同终止与清算11.合同附件11.1安全生产管理制度11.2安全生产检查记录11.3应急预案12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时效13.合同签订与生效13.1签订程序13.2生效日期13.3生效条件14.合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3终止条件第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议目的本协议旨在明确2024年总包单位与分包商在施工过程中的安全生产责任,加强双方在安全生产方面的协调与配合,确保施工安全,保障人民生命财产安全。1.2协议范围本协议适用于2024年度总包单位与分包商在施工范围内的所有工程项目。1.3协议期限本协议自双方签字之日起生效,至2024年度工程项目完工验收合格之日止。2.双方基本信息2.1总包单位基本信息总包单位名称:________总包单位地址:________联系人:________联系电话:________2.2分包商基本信息分包商名称:________分包商地址:________联系人:________联系电话:________3.安全生产责任划分3.1总包单位安全生产责任总包单位负责整个工程项目的安全生产管理,包括但不限于:a.制定并落实安全生产责任制;b.组织安全生产教育培训;c.定期进行安全生产检查;d.落实安全生产措施;e.组织应急救援演练。3.2分包商安全生产责任分包商负责本工程项目的安全生产,包括但不限于:a.遵守安全生产法律法规和标准;b.配合总包单位进行安全生产管理;c.落实安全生产措施;d.定期进行安全生产检查;e.组织应急救援演练。4.安全生产管理要求4.1安全生产管理制度双方应建立健全安全生产管理制度,包括安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、事故报告和处理等。4.2安全生产教育培训双方应定期对员工进行安全生产教育培训,提高员工的安全意识和操作技能。4.3安全生产检查与隐患排查双方应定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患。5.安全生产措施与保障5.1安全生产设施与设备双方应按照国家和行业的相关标准,配备必要的安全生产设施与设备,并确保其正常运行。5.2安全防护用品与材料双方应按照国家和行业的相关标准,配备必要的安全防护用品与材料,并确保其质量符合要求。5.3应急预案与救援措施双方应制定应急预案,并定期进行应急救援演练,提高应急处置能力。6.安全生产协调机制6.1协调会议制度双方应定期召开安全生产协调会议,研究解决安全生产中的问题。6.2信息沟通与共享双方应建立信息沟通与共享机制,及时传递安全生产相关信息。6.3协调工作程序双方应按照协调工作程序,共同推进安全生产工作的开展。7.安全生产监督检查7.1监督检查内容监督检查内容包括但不限于安全生产责任制落实、安全生产教育培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、事故报告和处理等。7.2监督检查方式监督检查方式包括现场检查、资料审查、人员访谈等。7.3监督检查结果处理对监督检查中发现的问题,双方应按照相关规定进行处理,并及时反馈处理结果。8.违约责任与处理8.1违约行为界定a.未按时完成安全生产工作;b.未按照协议规定落实安全生产责任;c.虚假报告安全生产情况;d.未经批准擅自变更安全生产措施;e.故意隐瞒安全事故。8.2违约责任承担发生违约行为的一方,应根据违约情节,承担相应的违约责任,包括但不限于:a.赔偿对方因此遭受的损失;b.负担因违约行为产生的调查、处理费用;c.根据协议约定,支付违约金。8.3违约处理程序发生违约行为时,受损害方有权要求违约方立即采取补救措施。如双方协商不成,可向相关安全生产监督管理部门投诉或依法提起诉讼。9.争议解决方式9.1争议解决原则双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则解决争议。9.2争议解决途径争议发生后,双方应通过协商解决;协商不成的,可以向相关安全生产监督管理部门申请调解;调解不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决时效争议解决时效为自争议发生之日起六十日内,如特殊情况需要延长,双方应协商一致。10.其他约定事项10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效,但需经双方上级主管部门批准后方可正式实施。10.2合同变更与解除本协议的变更与解除,必须经双方协商一致,并以书面形式进行。10.3合同终止与清算合同终止后,双方应进行清算,处理完毕所有未了事项。11.合同附件11.1安全生产管理制度11.2安全生产检查记录11.3应急预案12.通知与送达12.1通知方式通知应以书面形式进行,可通过挂号信、特快专递、电子邮件等方式送达。12.2送达地址送达地址为双方在协议中指定的地址。12.3送达时效送达时效为自发出通知之日起七个工作日内。13.合同签订与生效13.1签订程序双方代表应在协议上签字盖章,协议生效。13.2生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。13.3生效条件本协议生效条件为双方签字盖章,且经双方上级主管部门批准。14.合同解除与终止14.1解除条件合同解除条件包括但不限于:a.合同到期;b.双方协商一致;c.法律法规规定的其他情形。14.2解除程序合同解除程序为:a.双方协商一致,签订解除协议;b.通知对方解除合同;c.完成合同解除后的善后工作。14.3终止条件合同终止条件与解除条件相同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本协议所称第三方,是指在本合同执行过程中,根据甲乙双方协商一致,或根据法律规定,介入本合同履行过程,提供咨询、评估、监理、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的透明度、专业性,确保合同条款的执行,以及提高安全生产管理水平。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方提出第三方介入请求时,应提前三十日向对方书面提出,并说明介入的理由和预期目标。16.2介入同意对方收到介入申请后,应在十个工作日内予以答复,同意介入的,双方应共同确定第三方。16.3第三方选定第三方的选定应遵循公开、公平、公正的原则,通过招投标或其他合法方式确定。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方应对其提供的服务承担相应的责任,包括但不限于:a.提供的服务应符合国家相关法律法规和行业标准;b.对其提供的服务结果负责;c.对其服务过程中获取的甲乙双方信息保密。17.2第三方权利a.要求甲乙双方提供必要的资料和信息;b.对甲乙双方的安全生产管理提出建议;c.对甲乙双方的安全生产违法行为提出警告或报告。18.第三方责任限额18.1限额定义第三方责任限额是指第三方因提供的服务导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。18.2限额确定第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定,或根据第三方提供服务的内容、难度、风险等因素,由专业机构评估确定。18.3限额变更第三方责任限额的变更需经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方介入后,其职责与甲乙双方职责应明确划分,避免职责交叉和责任不清。19.2联系方式第三方应向甲乙双方提供联系方式,确保在履行职责过程中能够及时沟通和协调。19.3信息共享第三方在履行职责过程中获取的信息,应按照保密要求进行管理,并在必要时与甲乙双方共享。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方协商确定,可分摊或由一方承担。20.2费用支付第三方介入费用应在第三方提供服务前支付,或根据服务进度分期支付。21.第三方介入终止21.1终止条件第三方介入终止条件包括但不限于:a.合同履行完毕;b.第三方服务期限届满;c.双方协商一致;d.法律法规规定的其他情形。21.2终止程序第三方介入终止程序为:a.双方书面通知第三方;b.第三方完成现有工作的移交;c.完成相关费用的结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产管理制度详细要求:包含安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、事故报告和处理等内容。说明:此附件为协议执行的必要依据,应详细规定各项安全生产管理制度。2.安全生产检查记录详细要求:记录安全生产检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理措施。说明:此附件用于证明双方履行了安全生产检查义务,对可能发生的安全事故起到预防作用。3.应急预案详细要求:包括应急预案的编制依据、适用范围、组织机构、救援程序、物资保障等内容。说明:此附件为事故发生时的应急处理指南,有助于减少事故损失。4.安全生产教育培训记录详细要求:记录安全生产教育培训的时间、地点、参加人员、培训内容、考核结果等。说明:此附件用于证明双方履行了安全生产教育培训义务,提高员工安全意识。5.安全生产设施与设备清单详细要求:记录安全生产设施与设备的名称、型号、数量、使用状况等。说明:此附件用于证明双方是否配备了必要的安全生产设施与设备。6.安全防护用品与材料清单详细要求:记录安全防护用品与材料的名称、型号、数量、使用状况等。说明:此附件用于证明双方是否为员工配备了必要的安全防护用品与材料。7.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、责任限额等内容。说明:此附件用于证明第三方介入的合法性和合规性。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序、时效等。说明:此附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.未按时完成安全生产工作b.未按照协议规定落实安全生产责任c.虚假报告安全生产情况d.未经批准擅自变更安全生产措施e.故意隐瞒安全事故f.未按时支付第三方介入费用g.未按时提交相关资料和信息2.责任认定标准:a.违约行为发生后,由受损害方提出违约行为认定申请。b.双方协商确定违约责任认定标准,如协商不成,可申请第三方鉴定或仲裁。c.根据违约行为的严重程度、损失大小等因素,确定违约责任。3.违约责任示例:a.违约行为:未经批准擅自变更安全生产措施。b.责任认定:根据变更措施对安全生产的影响程度,确定违约责任。c.处理措施:要求违约方恢复原状,或赔偿因此造成的损失。全文完。2024年总包单位与分包商安全生产协调协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方地址1.3协议双方联系人及联系方式2.协议背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3协议签订依据2.4协议目的3.安全生产责任划分3.1总包单位安全生产责任3.2分包商安全生产责任3.3双方共同安全生产责任4.安全生产管理制度4.1安全生产责任制4.2安全生产教育培训4.3安全生产检查与隐患排查4.4事故报告、调查与处理5.安全生产投入与保障5.1安全生产资金投入5.2安全生产设施设备5.3安全生产技术措施6.安全生产资料与文件6.1安全生产计划6.2安全生产操作规程6.3安全生产记录6.4安全生产报告7.安全生产协调机制7.1协调会议7.2信息共享7.3协调措施8.应急预案与事故处理8.1应急预案编制8.2应急预案演练8.3事故应急预案8.4事故处理程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同变更与补充12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3补充协议13.合同解除后的责任13.1合同解除后的安全生产责任13.2合同解除后的财产处理13.3合同解除后的其他事项14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称总包单位名称:[总包单位全称]分包商名称:[分包商全称]1.2协议双方地址总包单位地址:[总包单位详细地址]分包商地址:[分包商详细地址]1.3协议双方联系人及联系方式总包单位联系人:[总包单位联系人姓名]联系电话:[总包单位联系电话]电子邮箱:[总包单位电子邮箱]分包商联系人:[分包商联系人姓名]联系电话:[分包商联系电话]电子邮箱:[分包商电子邮箱]2.协议背景及目的2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体项目地址]2.3协议签订依据:《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规2.4协议目的明确双方在项目施工过程中的安全生产责任加强安全生产协调与合作确保项目施工安全、顺利进行3.安全生产责任划分3.1总包单位安全生产责任负责整个项目的安全生产管理制定并落实安全生产责任制组织安全生产教育培训3.2分包商安全生产责任负责本分包工程的安全生产管理制定并落实本分包工程的安全生产责任制组织本分包工程的安全生产教育培训3.3双方共同安全生产责任互通安全生产信息,共同制定安全生产措施定期召开安全生产协调会议,研究解决安全生产问题互相监督,确保安全生产责任落实到位4.安全生产管理制度4.1安全生产责任制明确各级人员的安全生产职责建立安全生产责任追究制度4.2安全生产教育培训定期组织安全生产教育培训对新入职员工进行岗前安全生产培训4.3安全生产检查与隐患排查定期进行安全生产检查发现隐患及时整改4.4事故报告、调查与处理及时报告生产安全事故组织事故调查,查明原因,追究责任5.安全生产投入与保障5.1安全生产资金投入确保安全生产所需资金投入用于购买安全生产设施设备、安全防护用品等5.2安全生产设施设备按照国家标准配备安全生产设施设备确保设施设备处于良好状态5.3安全生产技术措施制定并落实安全生产技术措施针对特定施工环节制定专项安全技术方案6.安全生产资料与文件6.1安全生产计划制定年度、季度安全生产计划明确安全生产目标6.2安全生产操作规程制定并落实安全生产操作规程对关键工序进行详细操作说明6.3安全生产记录建立安全生产记录制度记录安全生产活动、检查、事故等情况6.4安全生产报告定期编制安全生产报告向相关监管部门报送7.安全生产协调机制7.1协调会议定期召开安全生产协调会议研究解决安全生产问题7.2信息共享及时互通安全生产信息确保信息准确、完整7.3协调措施针对安全生产问题制定协调措施确保措施落实到位8.应急预案与事故处理8.1应急预案编制编制针对项目可能发生的各类事故的应急预案应急预案应包括应急组织机构、职责、预案启动条件、应急响应措施等内容8.2应急预案演练定期组织应急预案演练演练内容包括应急响应、现场处置、人员疏散等8.3事故应急预案事故发生后,立即启动事故应急预案采取有效措施控制事故蔓延,减少损失8.4事故处理程序事故发生后,及时进行调查,查明原因根据事故原因,追究相关责任人的责任提出事故处理意见,报上级主管部门审批9.违约责任9.1违约情形未按约定履行安全生产责任未按约定提供安全生产设施设备或技术措施未按约定报告和处置安全生产事故9.2违约责任承担违约方应承担相应的法律责任根据损失情况,赔偿对方损失9.3违约赔偿赔偿金额根据实际情况确定赔偿金应在一周内支付10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议协商不成的,可向项目所在地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序提起诉讼前,应先进行书面协商协商期限为自收到争议通知之日起30日内11.合同生效与解除11.1合同生效条件双方签字盖章项目正式开工前11.2合同解除条件一方严重违约项目提前终止11.3合同解除程序解除合同前,应书面通知对方解除合同后,双方应进行财产清算12.合同变更与补充12.1合同变更条件因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致12.2合同变更程序书面通知对方双方签字盖章12.3补充协议合同变更或补充协议与本合同具有同等法律效力13.合同解除后的责任13.1合同解除后的安全生产责任双方继续承担合同解除前未履行的安全生产责任13.2合同解除后的财产处理双方财产按照合同约定处理13.3合同解除后的其他事项双方应妥善处理合同解除后的遗留问题14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任14.2通知与送达通知应以书面形式进行,自送达之日起生效14.3合同附件本合同附件包括但不限于:安全生产管理制度、应急预案、安全生产计划等14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中,非甲乙方参与,但为合同履行提供协助、咨询、监督或其他服务的第三方实体。1.2第三方介入的范围安全生产监督与管理技术咨询与服务质量检测与评估争议调解与仲裁2.第三方介入的程序2.1介入申请2.2第三方审查第三方对介入申请进行审查,确认是否符合合同约定和相关法律法规。2.3介入协议经审查通过的介入申请,甲乙方与第三方签订介入协议,明确各方权利义务。3.甲乙方责任3.1甲乙方应积极配合第三方介入,提供必要的信息和协助。3.2甲乙方应确保第三方介入过程中,不影响合同履行的正常进行。4.第三方责任4.1第三方应按照介入协议的约定,履行相应职责。4.2第三方在介入过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应责任。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额第三方责任限额由甲乙方在介入协议中约定,最高不超过合同总金额的一定比例。5.2超过责任限额的损失,由甲乙方根据实际情况承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙方第三方为甲乙方提供专业服务,甲乙方为第三方提供必要的支持。6.2第三方与分包商第三方对分包商的安全生产进行监督,分包商应配合第三方工作。6.3第三方与总包单位第三方对总包单位的安全生产进行监督,总包单位应配合第三方工作。7.第三方介入的具体条款7.1第三方介入的职责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度水利工程施工合同示范文本(含安全要求)4篇
- 2022版义务教育体育与健康课程标准试卷
- 2024配电室设备安装及调试服务合同2篇
- 2024锚具供货合同
- 2024年高端人才招聘居间服务合同书3篇
- 2025年0号柴油油品认证居间服务协议3篇
- 2025年度生态大门研发与安装服务合同范本4篇
- 2025年度特色烹饪技艺传承厨师雇佣协议4篇
- 深圳房地产中介培训课件制作专业
- 2025年度旅游观光车租赁合同标的转让协议3篇
- 《采矿工程英语》课件
- NB-T31045-2013风电场运行指标与评价导则
- NB-T+10488-2021水电工程砂石加工系统设计规范
- 天津市和平区2023-2024学年七年级下学期6月期末历史试题
- 《中电联团体标准-220kV变电站并联直流电源系统技术规范》
- 微型消防站消防员培训内容
- (完整版)钢筋加工棚验算
- 焊接工艺的过程监测与质量分析
- 年夜饭营养分析报告
- 华电行测题库及答案2024
- 江西省萍乡市2023-2024学年九年级上学期期末数学试题(含答案)
评论
0/150
提交评论