2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版_第1页
2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版_第2页
2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版_第3页
2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版_第4页
2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议处理6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管7.施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全防护措施8.知识产权8.1知识产权保护8.2侵权责任9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3荣誉奖励14.合同的签署、生效和解除14.1签署14.2生效14.3解除第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年标准围墙工程1.2工程地点:具体地址1.3工程规模:根据工程设计图纸确定1.4工程内容:包括但不限于围墙的设计、施工、验收、交付使用等。第二条合同主体2.1承包人信息:(1)名称:X工程有限公司(2)地址:X市X区X路X号(3)法定代表人:X(4)联系人:X,联系电话:X2.2发包人信息:(1)名称:X开发有限公司(2)地址:X市X区X路X号(3)法定代表人:X(4)联系人:X,联系电话:X第三条合同价格3.1合同总价:人民币X万元整(大写:人民币捌佰捌拾捌万元整)3.2价格调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式:银行转账3.4支付时间表:(1)合同签订后七个工作日内,发包人支付合同总价的三分之一作为预付款;(2)工程进度达到约定的百分之二十时,发包人支付合同总价的三分之一;(3)工程进度达到约定的百分之四十时,发包人支付合同总价的三分之一;(4)工程验收合格后,发包人支付剩余的合同总价。第四条工程进度4.1施工期限:自合同签订之日起算,共计X个月。4.2工程进度计划:详见附件《工程进度计划》。4.3延期违约金:如承包人原因导致工程延期,每延期一天,应支付合同总价千分之二的违约金。第五条工程质量5.1质量标准:符合国家及行业相关标准和规范。5.2质量控制:承包人应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.3质量异议处理:如发包人对工程质量有异议,应在验收过程中提出,双方协商解决。如验收合格后发现质量问题,由承包人负责修复并承担修复费用。第六条材料设备6.1材料设备供应:承包人负责材料设备的采购、运输、保管及安装。6.2材料设备验收:发包人按约定时间、地点对材料设备进行验收。6.3材料设备保管:承包人应妥善保管材料设备,确保其安全、完整。第七条施工安全7.1安全管理:承包人应制定施工现场安全管理措施,配备专职安全员。7.2安全事故处理:如发生安全事故,承包人应立即报告发包人,并按有关规定处理。7.3安全防护措施:承包人应按国家及行业标准采取相应的安全防护措施,确保施工现场安全。第八条知识产权8.1知识产权保护:双方同意,工程中所使用的技术、设计、图纸等均属于知识产权范畴,未经对方书面同意,不得向第三方泄露、转让或用于其他项目。8.2侵权责任:如一方侵权,另一方有权要求停止侵权行为,并承担相应的法律责任。第九条变更与解除9.1合同变更:合同执行过程中,如一方需变更合同内容,应书面通知对方,双方协商一致后签订变更协议。9.2合同解除:合同执行过程中,如一方违约,对方有权解除合同。合同解除后,双方按约定处理合同未履行部分的事宜。第十条违约责任10.1承包人违约:如承包人未按合同约定完成工程,延迟交付或工程质量不符合约定,应承担违约责任。10.2发包人违约:如发包人未按约定支付合同价款,延迟支付或无正当理由解除合同,应承担违约责任。第十一条争议解决(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件:合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。12.3合同解除条件:合同解除应符合法律规定和合同约定,双方协商一致后解除合同。第十三条其他约定13.1保密条款:双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。13.2广告宣传:未经对方书面同意,任何一方不得以对方名义进行广告宣传。13.3荣誉奖励:如一方获得与合同相关的荣誉奖励,另一方应予以适当宣传和推广。第十四条合同的签署、生效和解除14.1签署:本合同一式两份,双方各执一份。14.2生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3解除:合同解除应符合法律规定和合同约定,双方签署解除协议后生效。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《工程设计图纸》详细要求和说明:本附件包含围墙的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及设计说明和相关技术参数。图纸应符合国家及行业相关标准,并由双方共同确认。附件二:《工程进度计划》详细要求和说明:本附件详细列出工程的施工进度计划,包括各阶段的工作内容、时间节点和完成标准。双方应按照进度计划进行施工和验收。附件三:《材料设备清单》详细要求和说明:本附件列出工程所需的所有材料和设备名称、型号、数量、质量标准等信息。承包人应按照清单提供材料和设备,并保证其质量。附件四:《施工方案》详细要求和说明:本附件包含施工的具体方案,包括施工方法、工艺流程、施工人员配置、安全措施等。方案应符合国家及行业相关标准,并由双方共同确认。附件五:《安全生产管理制度》详细要求和说明:本附件列出承包人的安全生产管理制度,包括安全生产责任制度、安全生产规章制度、应急预案等。承包人应严格遵守该制度,确保施工现场的安全。附件六:《质量保证书》详细要求和说明:本附件由承包人提供,承诺工程质量符合合同约定和国家及行业相关标准。如工程质量出现问题时,承包人应负责修复并承担相应责任。附件七:《付款凭证》详细要求和说明:本附件记录合同价款的支付情况,包括支付时间、支付金额和支付方式等。每次支付后,双方应共同签署该附件,以确认支付的完成。附件八:《工程验收报告》详细要求和说明:本附件由承包人提供,包含工程的验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果和验收意见等。工程验收合格后,双方应共同签署该附件。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包人未按合同约定完成工程,延迟交付。2.承包人提供的工程质量不符合合同约定和国家及行业相关标准。3.发包人未按约定支付合同价款,延迟支付。4.发包人无正当理由解除合同。5.双方未按约定履行合同义务,导致合同无法履行或造成对方损失。责任认定:1.承包人违约:承包人应承担违约责任,包括延迟交付的违约金、工程修复费用等。2.发包人违约:发包人应承担违约责任,包括支付延迟付款的利息、违约金等。3.双方违约:双方按各自违约程度承担相应的违约责任。示例说明:如承包人延迟交付工程,应按照合同约定支付延迟交付的违约金。如工程质量不符合要求,承包人应负责修复,并承担修复费用。如发包人延迟支付合同价款,应支付延迟付款的利息。如发包人无正当理由解除合同,应支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.合同:本合同是指2024年标准围墙工程承包合同模板集锦版B版,由双方签署并履行。2.违约:违约是指一方未履行合同约定的义务,导致合同无法履行或造成对方损失的行为。3.违约金:违约金是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工程验收:工程验收是指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查,以确定工程是否符合合同约定和国家及行业相关标准。5.知识产权:知识产权是指与工程相关的技术、设计、图纸等无形资产,受到法律保护。6.仲裁:仲裁是指合同双方约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论