2024年家居装修泥工工程标准协议模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年家居装修泥工工程标准协议模板一本合同目录一览1.工程概述与定义1.1工程内容1.2工程地点1.3工程时间表2.双方责任与义务2.1承包商责任2.2业主责任2.3保险与安全3.工程质量与标准3.1施工质量3.2材料标准3.3验收标准4.工程价格与支付4.1工程预算4.2支付方式4.3进度付款4.4最终付款5.工期延误5.1不可抗力5.2承包商责任延误5.3业主责任延误6.变更与调整6.1工程变更6.2价格调整6.3时间调整7.违约责任7.1承包商违约7.2业主违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径9.法律适用与管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果11.合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他条款12.1通知与送达12.2补充条款12.3修订历史13.附件13.1工程设计图纸13.2材料清单13.3施工方案14.签字盖章页14.1承包商签字14.2业主签字14.3见证人签字第一部分：合同如下：第一条工程概述与定义1.1工程内容本合同约定的泥工工程内容包括但不限于：墙面抹灰、地面铺设、砌体施工、防水施工、排水施工等，具体工程内容以附件工程设计图纸为准。1.2工程地点工程地点为甲方指定的地址，具体位置以附件工程设计图纸所示为准。1.3工程时间表工程预计开始日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。具体工程进度以双方协商确定的工程进度计划为准。第二条双方责任与义务2.1承包商责任承包商应按照约定的工程内容、工程质量标准、工程进度要求完成施工，并保证施工过程中的人员安全。2.2业主责任业主应按照约定提供施工场地、施工条件，并按时支付工程款项。2.3保险与安全承包商应为其施工人员购买工伤保险，并承担施工过程中的安全事故责任。业主应保证施工场地及施工过程中的人员安全。第三条工程质量与标准3.1施工质量承包商应按照约定的施工工艺、施工标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2材料标准承包商应使用符合国家相关法律法规及行业标准的建筑材料，并提供材料合格证明。3.3验收标准工程竣工后，双方应按照约定的验收标准进行验收。验收不合格的，承包商应负责整改直至达到约定标准。第四条工程价格与支付4.1工程预算工程预算为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额以附件材料清单为准。4.2支付方式工程款项支付方式为银行转账，具体账户信息以双方约定的为准。4.3进度付款双方约定工程进度达到一定比例时，业主按进度付款。具体付款比例和时间以附件施工方案为准。4.4最终付款工程验收合格后，业主支付剩余工程款项。第五条工期延误5.1不可抗力因不可抗力导致工程延误的，双方互不承担责任。不可抗力情形消失后，双方应尽快恢复施工。5.2承包商责任延误承包商原因导致工程延误的，承包商应按照逾期付款的比例支付违约金。5.3业主责任延误业主原因导致工程延误的，业主应按照逾期付款的比例支付违约金。第六条变更与调整6.1工程变更合同履行过程中，如因设计变更等原因导致工程内容、工程量发生变化，双方应协商调整合同价款和工期。6.2价格调整工程变更引起的价款调整，双方应按照约定的价格调整方式进行计算。6.3时间调整工程变更引起的工期调整，双方应协商确定新的竣工日期。第八条违约责任8.1承包商违约承包商未按照约定完成工程、工程质量不符合约定标准、未按照约定时间付款的，应承担违约责任。具体违约金计算方式双方另行约定。8.2业主违约业主未按照约定时间支付工程款项、未提供施工场地和条件的，应承担违约责任。具体违约金计算方式双方另行约定。第九条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的，双方同意向甲方所在地的民间调解组织申请调解。9.3法律途径调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条法律适用与管辖9.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院本合同纠纷的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。第十一条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3泄露后果泄露保密信息的，泄露方应承担相应的违约责任。第十二条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件双方另行约定。第十三条其他条款12.1通知与送达双方履行合同过程中，任何一方发出的通知或其他通信，均应以书面形式送达对方指定的联系地址。12.2补充条款本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3修订历史本合同的修订历史如下：（修订时间和内容）第十四条签字盖章页13.1承包商签字承包商授权代表：【签字】13.2业主签字业主：【签字】13.3见证人签字见证人：【签字】本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，见证人执壹份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸说明：工程设计图纸应包括完整的施工图纸、设计说明、材料要求等，用以指导施工过程。图纸需由专业人士绘制，并经过双方确认。附件二：材料清单说明：材料清单应详细列明工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等。材料需符合国家相关法律法规及行业标准。附件三：施工方案说明：施工方案应详细描述施工工艺、施工步骤、施工进度等。方案需由专业人士制定，并经过双方确认。附件四：工程预算明细说明：工程预算明细应详细列明工程各项费用的计算依据和金额，包括人工费、材料费、机械使用费等。附件五：付款凭证说明：付款凭证应包括银行转账记录、现金支付记录等，用以证明工程款项的支付情况。附件六：验收报告说明：验收报告应详细记录工程的验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。报告需由验收人员签字确认。附件七：变更协议说明：变更协议应详细记录工程变更的内容、价款调整、工期调整等。协议需由双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约行为：未按照约定时间完成工程：例如，合同规定工程应在2024年X月X日前竣工，但实际上竣工日期延迟至2024年X月X日。工程质量不符合约定标准：例如，合同规定墙面抹灰应达到平整、无裂缝的标准，但实际上施工质量不符合要求。未按照约定时间付款：例如，合同规定承包商应在每个付款节点支付相应款项，但实际上未能按时支付。2.业主违约行为：未按照约定时间支付工程款项：例如，合同规定业主应在每个付款节点支付相应款项，但实际上未能按时支付。未提供施工场地和条件：例如，合同规定业主应提供合格的施工场地，但实际上未能提供。3.违约责任认定：违约金计算：例如，合同规定逾期付款的违约金为应付金额的1%，那么延迟付款的违约金将按照应付金额的1%计算。整改措施：例如，如果工程质量不符合约定标准，承包商需负责整改直至达到约定标准。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同义务时，按照约定向另一方支付的金钱赔偿。3.民间调解组织：指由政府