2024公路建设工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024公路建设工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工安全第六条合同的履行6.1承包人责任6.2发包人责任第七条变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果第十三条税收和保险13.1税收13.2保险第十四条其他条款14.1合同的补充14.2合同的转让14.3合同的解除14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：__________1.1.2发包人地址：__________1.1.3发包人法人代表：__________1.1.4发包人联系人及联系方式：__________1.2承包人1.2.1承包人名称：__________1.2.2承包人地址：__________1.2.3承包人法人代表：__________1.2.4承包人联系人及联系方式：__________第二条工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三条合同价格3.1合同总价：__________3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：__________3.2.2价格调整的方式：__________3.2.3价格调整的时限：__________3.3支付方式：3.3.1支付方式：__________3.3.2支付进度：__________3.3.3支付时间：__________3.3.4支付对象：__________第四条合同工期4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________4.3工期延误：4.3.1工期延误的原因：__________4.3.2工期延误的处理：__________第五条质量标准5.1工程质量：__________5.2材料质量：__________5.3施工安全：5.3.1安全管理：__________5.3.2安全要求：__________第六条合同的履行6.1承包人责任：6.1.1承包人应按合同约定完成工程：__________6.1.2承包人应按合同约定提供材料：__________6.1.3承包人应按合同约定负责施工安全：__________6.2发包人责任：6.2.1发包人应按合同约定支付合同价款：__________6.2.2发包人应按合同约定提供施工场地：__________6.2.3发包人应按合同约定提供施工条件：__________第八条违约责任8.1承包人违约：8.1.1承包人未按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：__________8.1.2承包人提供的材料不符合合同约定，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：__________8.1.3承包人未按合同约定负责施工安全，导致工程安全事故的，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：__________8.2发包人违约：8.2.1发包人未按合同约定支付合同价款，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：__________8.2.2发包人未按合同约定提供施工场地或施工条件，导致工程延期或停工的，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：__________第九条争议解决9.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止：合同履行完毕，双方签订终止协议，经双方签字盖章后，合同即行终止。第十一条保密条款11.1保密内容：合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日止。11.3违约责任：违反本保密条款的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失，损失计算方式如下：__________第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。12.2不可抗力的后果：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十三条税收和保险13.1税收：合同双方应遵守国家税收法律法规，依法缴纳相关税费。13.2保险：承包人应按国家相关规定为工程购买建筑工程保险，并承担保险费用。第十四条其他条款14.1合同的补充：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。14.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的解除：合同履行过程中，如发生合同约定的解除条件，双方可协商解除合同，经双方签字盖章后生效。14.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议解决：本合同争议的解决方式按照第十条的规定执行。14.6合同的修改和补充：本合同的任何修改和补充，必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料供应合同附件四：施工方案和安全措施附件五：工程进度计划附件六：付款申请表附件七：工程变更申请表附件八：违约金计算公式附件九：保险单据附件十：税务登记证明附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸要求：必须符合国家相关标准和规范，详细表示出工程的设计要求和技术参数。说明：工程设计图纸是施工的依据，承包人应严格按照图纸施工。附件二：工程量清单要求：清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是合同价款的基础，双方应共同核对并确认。附件三：材料供应合同要求：明确材料供应的范围、质量标准、价格、交付时间和地点等。说明：材料供应合同是保证工程顺利进行的重要附件，应详细规定双方的权利和义务。附件四：施工方案和安全措施要求：施工方案应详细规划施工过程，安全措施应确保施工人员的安全。说明：施工方案和安全措施是工程顺利进行和人员安全的基础，承包人应严格执行。附件五：工程进度计划要求：进度计划应明确工程的各个阶段和完成时间。说明：工程进度计划是控制工程进度的关键，双方应共同努力按计划推进。附件六：付款申请表要求：付款申请表应详细记录付款的项目、金额和时间。说明：付款申请表是双方进行付款的重要依据，应准确无误。附件七：工程变更申请表要求：变更申请表应详细记录变更的项目、原因和影响。说明：工程变更申请表是处理合同变更的重要文件，应规范填写。附件八：违约金计算公式要求：公式应明确违约金的计算方法和计算依据。说明：违约金计算公式是处理违约行为的重要工具，应清晰明确。附件九：保险单据要求：保险单据应证明工程已购买相应的保险。说明：保险单据是保障工程安全和风险转移的重要文件。附件十：税务登记证明要求：证明应证明合同双方已依法进行税务登记。说明：税务登记证明是双方履行合同的法律义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定完成工程或提供的材料不符合质量要求。2.承包人未按合同约定负责施工安全，导致工程安全事故。3.发包人未按合同约定支付合同价款或提供施工场地和条件。违约责任认定：1.违约金计算：根据附件八的违约金计算公式，按照实际损失进行计算。示例：承包人未按约定完成工程，导致发包人损失10万元，按照违约金计算公式计算违约金为5万元。2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括但不限于直接损失和间接损失。示例：承包人提供的材料不符合质量要求，导致工程返工，承包人应赔偿发包人因此产生的额外费用20万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。2.违约金：一方违反合同约定，按照约定或法定标准向对方支付的违约补偿。3.工程量清单：详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价