2024年农村改厕施工协议3篇_第1页
2024年农村改厕施工协议3篇_第2页
2024年农村改厕施工协议3篇_第3页
2024年农村改厕施工协议3篇_第4页
2024年农村改厕施工协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年农村改厕施工协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.改厕项目概述2.1改厕项目名称2.2改厕项目地点2.3改厕项目规模2.4改厕项目期限3.施工内容3.1施工范围3.2施工项目3.3施工标准4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工人员配备4.3施工进度安排4.4施工现场管理5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3验收标准6.工程造价与支付6.1工程造价构成6.2工程付款方式6.3付款节点7.施工工期与延期7.1施工工期7.2工期延误处理8.施工安全与环保8.1施工安全责任8.2施工安全措施8.3环保要求与措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工合同专用条款13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期14.4其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、邮箱等]第二条改厕项目概述2.1改厕项目名称[项目全称]2.2改厕项目地点[具体地点描述]2.3改厕项目规模[项目规模说明,如:建设100座农村户厕]2.4改厕项目期限[项目开始时间]至[项目结束时间]第三条施工内容3.1施工范围[具体施工范围描述,如:包括厕所新建、改造、维修等]3.2施工项目[具体施工项目列表,如:基础施工、主体结构施工、设备安装等]3.3施工标准[施工质量标准,如:按照国家标准GB500962011《农村户厕规范》执行]第四条施工组织与管理4.1施工组织机构[施工组织机构设置,如:项目经理、技术负责人、质量负责人等]4.2施工人员配备[施工人员配备要求,如:具备相关资质的施工人员]4.3施工进度安排[施工进度计划,如:分阶段完成各个施工项目]4.4施工现场管理[施工现场管理规定,如:安全文明施工、环境保护等]第五条工程质量与验收5.1工程质量标准[工程质量标准要求,如:达到国家标准和合同约定要求]5.2工程验收程序[工程验收程序,如:分阶段验收、最终验收等]5.3验收标准[验收标准,如:按照国家标准和合同约定进行验收]第六条工程造价与支付6.1工程造价构成[工程造价构成说明,如:材料费、人工费、机械费等]6.2工程付款方式[付款方式,如:分阶段支付、按工程进度支付等]6.3付款节点[付款节点时间,如:每完成一定比例的工程支付一定比例的款项]第七条施工工期与延期7.1施工工期[施工工期,如:自合同签订之日起60日内完成施工]7.2工期延误处理[工期延误处理措施,如:延误每一天,甲方有权要求乙方支付一定比例的违约金]第八条施工安全与环保8.1施工安全责任[施工安全责任划分,如:甲方负责施工现场的安全管理,乙方负责施工过程中的安全操作]8.2施工安全措施[施工安全措施要求,如:配备必要的安全防护设施,进行安全教育和培训]8.3环保要求与措施[环保要求,如:遵守国家环保法规,采取有效措施防止污染]第九条争议解决9.1争议解决方式[争议解决方式,如:协商解决、仲裁或诉讼]9.2争议解决程序[争议解决程序,如:争议发生后,双方应在[时间]内协商解决,协商不成的,提交[仲裁机构]仲裁或向[人民法院]提起诉讼]第十条合同解除与终止10.1合同解除条件[合同解除条件,如:一方严重违约、不可抗力等]10.2合同终止条件[合同终止条件,如:施工完成、合同约定的其他终止条件]第十一条违约责任11.1违约责任承担[违约责任承担,如:违约方应承担违约金或赔偿损失]11.2违约责任赔偿[违约责任赔偿,如:赔偿金额按合同约定或实际损失计算]第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件[合同生效条件,如:双方签字盖章后生效]12.2合同期限[合同期限,如:自合同生效之日起至施工完成之日止]第十三条合同附件13.1附件一:施工图纸[施工图纸,如:包含详细设计图纸、施工说明等]13.2附件二:施工合同专用条款[施工合同专用条款,如:针对本项目特点的特殊条款]13.3附件三:其他相关文件[其他相关文件,如:施工许可证、环保审批文件等]第十四条其他约定事项14.1法律适用[法律适用,如:本合同适用中华人民共和国法律]14.2合同份数[合同份数,如:本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份]14.3合同生效日期[合同生效日期,如:自双方签字盖章之日起生效]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、咨询方、验收方等,其具体范围由甲乙双方在合同中明确约定。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件甲乙双方经协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行或提高合同履行效率时,可以邀请第三方介入。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应书面通知对方,提出第三方介入的请求,并说明第三方介入的目的、范围和预期效果。2.2.2第三方在收到甲乙双方的邀请后,应在[时间]内给予书面回复,明确是否接受邀请。2.2.3甲乙双方与第三方就介入事项达成一致后,应签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。3.第三方的责权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合同约定和自己的职责,对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。3.2第三方的义务3.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范,公正、客观、独立地履行其职责。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。3.3第三方的责任3.3.1第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。3.3.2第三方的责任限额,可根据合同约定或实际情况,在协议中明确。4.第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方对甲方承担的义务和责任,由甲方负责监督和追偿。4.1.2第三方对甲方的损害赔偿,甲方有权直接向第三方追偿。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方对乙方承担的义务和责任,由乙方负责监督和追偿。4.2.2第三方对乙方的损害赔偿,乙方有权直接向第三方追偿。4.3第三方与甲乙双方共同责任的划分4.3.1若第三方与甲乙双方共同承担责任,则应根据各方在合同中的约定和实际责任分担比例进行责任划分。4.3.2第三方在履行职责过程中,若因甲乙双方的原因导致第三方无法履行职责或造成第三方损失的,甲乙双方应承担相应的责任。5.第三方介入后的合同变更5.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况,经协商一致,对合同内容进行变更。5.2合同变更应书面通知第三方,并经第三方确认后生效。5.3合同变更不影响第三方的权利、义务和责任。6.第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后,若甲乙双方或第三方之间发生争议,应通过协商解决。6.2协商不成的,可按本合同第十条约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求和说明:包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点大样图、材料明细表等,需符合国家相关标准和规范要求,并经甲方、乙方和第三方共同确认。2.附件二:施工合同专用条款详细要求和说明:针对本项目特点的特殊条款,包括但不限于工期延误赔偿、质量保证期、材料设备供应、知识产权保护等,需由甲乙双方共同协商一致。3.附件三:施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、施工进度计划、施工工艺流程、施工安全措施、环境保护措施等,需确保施工安全和环境保护要求得到满足。4.附件四:施工人员资质证书详细要求和说明:提供施工项目经理、技术负责人、质量负责人等相关人员的资质证书复印件,确保具备相应的专业能力和管理能力。5.附件五:施工设备清单详细要求和说明:列出施工所需的各种设备名称、型号、数量、技术参数等信息,确保设备满足施工需求。6.附件六:施工材料清单详细要求和说明:列出施工所需的各种材料名称、规格、型号、数量、质量标准等信息,确保材料质量符合合同要求。7.附件七:施工安全协议详细要求和说明:明确甲乙双方在施工过程中的安全责任和义务,包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、事故处理等。8.附件八:环境保护协议详细要求和说明:明确甲乙双方在施工过程中的环保责任和义务,包括但不限于环保措施、污染物排放标准、环保设施等。9.附件九:施工验收报告详细要求和说明:包括施工质量、安全、环保等方面的验收结果,需由甲乙双方和第三方共同签署。10.附件十:工程款支付凭证详细要求和说明:提供工程款支付的相关凭证,包括但不限于银行转账记录、发票等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成施工。1.2乙方施工质量不符合合同约定标准。1.3乙方未按合同约定提供合格的材料和设备。1.4乙方违反施工安全规定,导致安全事故发生。1.5乙方违反环境保护规定,造成环境污染。2.责任认定标准:2.1工期延误:乙方每延误一日,应向甲方支付[金额]元违约金。2.2施工质量:乙方因施工质量问题导致工程返工,应承担全部返工费用。2.3材料和设备:乙方提供的材料和设备不符合合同约定,乙方应负责更换或赔偿损失。2.4安全事故:乙方因施工安全责任导致安全事故,应承担全部事故责任和赔偿。2.5环境污染:乙方因违反环保规定造成环境污染,应承担全部污染治理费用和相应责任。3.违约示例说明:3.1乙方未按合同约定的时间完成施工,导致工程延误10天,乙方应向甲方支付1000元/天的违约金,共计10000元。3.2乙方施工的某部位不符合合同约定标准,经检测,该部位需返工,乙方应承担返工费用5000元。3.3乙方提供的某种材料不符合合同约定,经检测,该材料存在质量问题,乙方应负责更换或赔偿甲方损失2000元。全文完。2024年农村改厕施工协议1本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3施工范围2.施工组织与人员2.1施工单位2.2项目经理及施工队伍2.3人员资质要求3.施工进度计划3.1施工工期3.2进度安排3.3节点控制4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量检验与验收5.施工材料与设备5.1材料采购与供应5.2设备采购与使用5.3材料与设备质量保证6.施工安全与环境保护6.1安全生产要求6.2环境保护措施6.3安全生产责任7.施工合同价款及支付7.1工程量清单7.2工程款支付方式7.3逾期付款责任8.施工变更与索赔8.1变更程序8.2索赔处理8.3变更对合同价款的影响9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同存续期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3合同附件14.合同签署与生效14.1签署时间14.2签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.施工项目概述1.1项目背景1.1.1项目名称:2024年农村改厕施工项目1.1.2项目地点:[具体地点]1.1.3项目业主:[业主名称]1.1.4项目资金来源:[资金来源说明]1.2项目目标1.2.1改善农村居民如厕条件1.2.2提高农村环境卫生水平1.2.3完成既定改厕任务数量1.3施工范围1.3.1施工内容:包括厕所改造、污水处理、设施安装等1.3.2施工区域:[具体施工区域]1.3.3施工对象:[具体施工对象]2.施工组织与人员2.1施工单位2.1.1施工单位名称:[施工单位名称]2.1.2施工单位资质等级:[资质等级]2.2项目经理及施工队伍2.2.1项目经理姓名:[项目经理姓名]2.2.2项目经理资质:[项目经理资质]2.2.3施工队伍人员构成:[施工队伍人员构成]2.3人员资质要求2.3.1人员必须具备相关施工资质2.3.2人员必须经过专业培训并取得上岗证3.施工进度计划3.1施工工期3.1.1施工总工期:[总工期]3.1.2各分项工程工期:[各分项工程工期]3.2进度安排3.2.1施工前准备:[施工前准备内容]3.2.2施工实施阶段:[施工实施阶段安排]3.2.3施工验收阶段:[施工验收阶段安排]3.3节点控制3.3.1关键节点:[关键节点时间]3.3.2节点验收:[节点验收标准及程序]4.施工质量要求4.1质量标准4.1.1国家及地方相关标准:[标准名称]4.1.2业主单位要求:[业主单位要求]4.2质量控制措施4.2.1材料质量控制:[材料质量控制措施]4.2.2施工过程控制:[施工过程控制措施]4.2.3质量检验制度:[质量检验制度]4.3质量检验与验收4.3.1检验方法:[检验方法]4.3.2验收标准:[验收标准]4.3.3验收程序:[验收程序]5.施工材料与设备5.1材料采购与供应5.1.1材料供应商:[材料供应商]5.1.2材料采购合同:[材料采购合同]5.2设备采购与使用5.2.1设备供应商:[设备供应商]5.2.2设备采购合同:[设备采购合同]5.3材料与设备质量保证5.3.1材料与设备质量保证期:[质量保证期]5.3.2质量问题处理:[质量问题处理程序]6.施工安全与环境保护6.1安全生产要求6.1.1安全生产责任制:[责任制内容]6.1.2安全防护措施:[防护措施]6.2环境保护措施6.2.1施工现场环境保护:[环境保护措施]6.2.2环境污染处理:[污染处理措施]6.3安全生产责任6.3.1事故报告程序:[事故报告程序]6.3.2事故处理:[事故处理措施]7.施工合同价款及支付7.1工程量清单7.1.1工程量清单编制:[清单编制依据]7.1.2工程量清单内容:[清单内容]7.2工程款支付方式7.2.1预付款:[预付款比例及支付时间]7.2.2进度款:[进度款支付比例及时间]7.2.3结算款:[结算款支付比例及时间]7.3逾期付款责任7.3.1逾期付款利息:[利息计算方式]7.3.2逾期付款违约金:[违约金计算方式]8.施工变更与索赔8.1变更程序8.1.1变更申请:[变更申请流程]8.1.2变更审批:[变更审批流程]8.1.3变更通知:[变更通知方式]8.2索赔处理8.2.1索赔申请:[索赔申请流程]8.2.2索赔审批:[索赔审批流程]8.2.3索赔支付:[索赔支付方式]8.3变更对合同价款的影响8.3.1变更合同价款调整:[价款调整计算方法]8.3.2变更对工期的影响:[工期调整计算方法]9.合同争议解决9.1争议解决方式9.1.1和解:[和解流程]9.1.2仲裁:[仲裁机构及流程]9.1.3诉讼:[诉讼法院及流程]9.2争议解决机构9.2.1仲裁机构:[具体仲裁机构名称]9.2.2法院:[具体法院名称]9.3争议解决期限9.3.1和解期限:[和解期限]9.3.2仲裁期限:[仲裁期限]9.3.3诉讼期限:[诉讼期限]10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1单方解除:[单方解除条件]10.1.2双方协商解除:[协商解除条件]10.2合同终止程序10.2.1终止通知:[终止通知方式]10.2.2终止确认:[终止确认流程]10.3合同终止后的处理10.3.1工程验收:[工程验收程序]10.3.2质量保证期:[质量保证期内容]10.3.3费用结算:[费用结算方式]11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1签署:[合同签署要求]11.1.2生效日期:[合同生效日期]11.2合同终止条件11.2.1完成施工任务:[合同终止条件]11.2.2合同解除:[合同解除条件]11.3合同存续期限11.3.1合同期限:[合同期限]11.3.2延期条件:[合同延期条件]12.违约责任12.1违约情形12.1.1逾期完成工程:[逾期完成工程违约责任]12.1.2工程质量问题:[工程质量问题违约责任]12.1.3逾期付款:[逾期付款违约责任]12.2违约责任承担12.2.1违约赔偿:[违约赔偿计算方法]12.2.2违约金:[违约金计算标准]12.3违约赔偿标准12.3.1直接损失:[直接损失赔偿标准]12.3.2间接损失:[间接损失赔偿标准]13.其他约定13.1保密条款13.1.1保密内容:[保密内容]13.1.2保密期限:[保密期限]13.2通知方式13.2.1通知方式:[通知方式]13.2.2通知送达:[通知送达方式]13.3合同附件13.3.1合同附件:[附件内容]14.合同签署与生效14.1签署时间14.1.1签署日期:[签署日期]14.2签署地点14.2.1签署地点:[签署地点]14.3合同生效日期14.3.1生效日期:[合同生效日期]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义第三方是指在本合同执行过程中,由甲方或乙方邀请或选择的,非合同双方当事人,提供专业服务、咨询、监理、检验、检测、评估或其他辅助服务的独立第三方。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询服务、质量检验、安全监督、环保监测、合同管理、争议解决等。2.第三方的责任和权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应按照合同约定和行业标准,独立、客观、公正地履行其职责。2.1.2第三方对提供的服务质量负责,对因其服务造成的损失承担相应的责任。2.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范,保证其服务不侵犯他人的合法权益。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。2.2.2第三方有权根据合同约定,提出合理化建议和改进措施。2.2.3第三方有权在履行职责过程中,对甲方和乙方的工作进行监督和检查。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额3.1.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,并在合同附件中明确。3.1.2第三方的责任限额不得超过合同总价的[具体百分比]。3.1.3第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,超出责任限额的部分,由第三方自行承担。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲方与第三方的划分4.1.1甲方负责支付第三方服务费用。4.1.2甲方对第三方的选择和更换有最终决定权。4.1.3甲方与第三方之间的沟通和协调由甲方负责。4.2乙方与第三方的划分4.2.1乙方负责配合第三方履行职责,提供必要的条件和协助。4.2.2乙方对第三方的服务提出意见和建议。4.2.3乙方与第三方之间的争议,应通过协商解决,协商不成时,按本合同约定的争议解决方式处理。4.3第三方与工程项目的其他参与方的划分4.3.1第三方与施工单位的划分第三方对施工单位进行监督和检查,确保工程质量符合合同要求。施工单位应配合第三方的工作,接受其监督和检查。4.3.2第三方与材料供应商的划分第三方对材料供应商提供的材料进行检验,确保材料质量符合合同要求。材料供应商应向第三方提供必要的检验条件和资料。4.3.3第三方与监理单位的划分当第三方为监理单位时,其与施工单位的划分同上。若第三方非监理单位,则监理单位的职责和权利由第三方承担。5.第三方介入的程序5.1第三方的选择和邀请5.1.1甲方或乙方根据项目需要,选择合适的第三方。5.1.2甲方或乙方邀请第三方,并与其签订服务协议。5.2第三方的职责履行5.2.1第三方按照服务协议,履行其职责。5.2.2第三方应及时向甲方和乙方报告工作进展和发现的问题。5.3第三方的服务终止5.3.1当服务协议约定的服务期限届满或合同终止时,第三方应终止服务。5.3.2第三方终止服务后,应向甲方和乙方提交服务报告和资料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目背景资料附件说明:包括项目立项文件、资金来源证明、土地使用证等。2.施工图纸及技术规范附件说明:包括详细施工图纸、设计变更通知、技术规范等。3.施工组织设计附件说明:包括施工方案、进度计划、人员配备、机械设备等。4.材料设备采购合同附件说明:包括材料设备采购合同、供应商资质证明、产品合格证等。5.工程量清单及造价预算附件说明:包括工程量清单、单价、总价、造价预算等。6.安全生产及环境保护措施附件说明:包括安全生产责任制、环境保护措施、应急预案等。7.质量控制计划及检验报告附件说明:包括质量控制计划、质量检验报告、验收报告等。8.第三方服务协议附件说明:包括第三方服务协议、服务内容、服务费用、服务期限等。9.合同变更及索赔记录附件说明:包括合同变更申请、变更审批、索赔申请、索赔处理等。10.争议解决文件附件说明:包括争议解决申请、仲裁裁决、法院判决等。11.工程验收报告附件说明:包括工程验收报告、验收记录、验收结论等。12.合同履行情况报告附件说明:包括合同履行情况、工程进度、质量情况、资金使用情况等。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期完成工程违约责任认定:施工单位未按合同约定的工期完成工程,每逾期一日,应支付合同总价[具体百分比]的违约金。示例:若合同约定工期为100天,实际完成工期为120天,则施工单位应支付2000元违约金。2.工程质量问题违约责任认定:因施工单位原因造成工程质量不合格,施工单位应无条件返工,直至合格,并承担由此产生的全部费用。示例:若因施工单位施工不当导致墙体裂缝,施工单位需进行返工修复,并承担修复费用。3.逾期付款违约责任认定:甲方或乙方逾期付款,每逾期一日,应支付逾期款项的[具体百分比]的滞纳金。示例:若甲方应支付100万元款项,但逾期10天支付,则甲方应支付1000元滞纳金。4.保密违约违约责任认定:任何一方泄露合同内容或商业秘密,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受经济损失,乙方应赔偿甲方损失。5.第三方服务违约违约责任认定:第三方未按服务协议履行职责,造成甲方或乙方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。示例:若第三方监理单位未能及时发现施工单位的质量问题,导致工程质量不合格,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年农村改厕施工协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.改厕施工单位名称1.2.改厕施工单位法定代表人1.3.改厕施工单位地址1.4.改厕施工单位联系电话1.5.改厕施工单位开户银行及账号1.6.改厕施工单位项目负责人1.7.改厕施工单位项目负责人联系电话2.项目概况2.1.改厕项目名称2.2.改厕项目地点2.3.改厕项目规模2.4.改厕项目工期2.5.改厕项目质量标准3.改厕施工内容3.1.改厕工程量清单3.2.改厕施工工艺及材料要求3.3.改厕施工质量标准3.4.改厕施工安全要求4.改厕施工进度4.1.改厕施工进度计划4.2.改厕施工节点工期要求4.3.改厕施工进度调整及审批5.改厕施工质量保证5.1.改厕施工质量保证措施5.2.改厕施工质量检验方法5.3.改厕施工质量验收标准5.4.改厕施工质量纠纷处理6.改厕施工安全保证6.1.改厕施工安全保证措施6.2.改厕施工安全责任6.3.改厕施工安全事故处理7.合同价款及支付方式7.1.改厕合同价款7.2.改厕合同价款组成7.3.改厕合同价款支付方式7.4.改厕合同价款支付时间8.保证金及退还8.1.改厕施工保证金8.2.改厕施工保证金退还条件8.3.改厕施工保证金退还程序9.保修期限及内容9.1.改厕施工保修期限9.2.改厕施工保修内容9.3.改厕施工保修责任10.违约责任10.1.改厕施工单位违约责任10.2.改厕建设单位违约责任10.3.违约责任承担方式11.争议解决方式11.1.争议解决途径11.2.争议解决程序11.3.争议解决机构12.合同解除条件12.1.合同解除情形12.2.合同解除程序12.3.合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项14.1.合同附件14.2.合同附件内容14.3.合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.改厕施工单位名称:建筑工程有限公司1.2.改厕施工单位法定代表人:1.3.改厕施工单位地址:省市区路号1.4.改厕施工单位联系电话:138xxxx56781.5.改厕施工单位开户银行及账号:银行,账号:0561.6.改厕施工单位项目负责人:1.7.改厕施工单位项目负责人联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1.改厕项目名称:2024年村农村改厕工程2.2.改厕项目地点:省市区村2.3.改厕项目规模:1000户2.4.改厕项目工期:自合同签订之日起60日历天内完成2.5.改厕项目质量标准:符合国家相关农村改厕工程质量标准3.改厕施工内容3.1.改厕工程量清单:1000户农村厕所改造,包括化粪池、蹲便器、便器盖、水龙头、洗手池等设施施工图纸及相关设计文件3.2.改厕施工工艺及材料要求:施工工艺:采用砖混结构,防水、防臭、防渗漏材料要求:水泥、砂石、钢筋、砖块、塑料管材等符合国家标准3.3.改厕施工质量标准:施工质量:达到国家二级农村改厕工程质量标准验收标准:按照国家相关农村改厕工程验收标准执行3.4.改厕施工安全要求:施工现场安全防护措施:设立安全警示标志,配备必要的安全防护设施施工人员安全培训:对施工人员进行安全教育和培训4.改厕施工进度4.1.改厕施工进度计划:第1周:完成施工图纸审核及施工人员进场第23周:完成化粪池及蹲便器施工第45周:完成便器盖、水龙头、洗手池等设施安装第6周:完成施工质量验收及整改4.2.改厕施工节点工期要求:每周完成工程量不少于总工程量的10%每个节点工期不得延误4.3.改厕施工进度调整及审批:如遇不可抗力因素导致工期延误,需提前3天向建设单位提出书面申请,经批准后方可调整工期5.改厕施工质量保证5.1.改厕施工质量保证措施:施工过程中,严格按照施工工艺及材料要求进行施工建立质量检查制度,对施工质量进行全过程监控对关键工序进行重点检查,确保施工质量符合标准5.2.改厕施工质量检验方法:施工过程中,采用目测、尺量、仪器检测等方法进行质量检验每个工序完成后,及时进行自检和互检5.3.改厕施工质量验收标准:施工质量达到国家二级农村改厕工程质量标准验收合格后方可进行下一工序施工5.4.改厕施工质量纠纷处理:出现质量纠纷时,双方应友好协商解决;协商不成时,可向相关主管部门申请仲裁或诉讼6.改厕施工安全保证6.1.改厕施工安全保证措施:施工现场设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品定期进行安全检查,消除安全隐患6.2.改厕施工安全责任:施工单位负责施工现场的安全管理,确保施工安全施工人员应遵守安全操作规程,防止事故发生6.3.改厕施工安全事故处理:发生安全事故时,立即采取紧急措施,防止事故扩大及时上报相关部门,按规定进行事故调查和处理8.合同价款及支付方式8.1.改厕合同价款:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)8.2.改厕合同价款组成:材料费:人民币伍拾万元整(¥50,000.00)人工费:人民币肆拾万元整(¥40,000.00)施工机具费:人民币拾万元整(¥10,000.00)管理费:人民币万元整(¥10,000.00)8.3.改厕合同价款支付方式:合同签订后5个工作日内,支付合同价款的30%作为预付款施工进度达到50%时,支付合同价款的30%施工进度达到90%时,支付合同价款的30%施工完毕并经验收合格后5个工作日内,支付合同价款的10%作为尾款8.4.改厕合同价款支付时间:每次支付时间均在合同规定的进度节点后5个工作日内9.保证金及退还9.1.改厕施工保证金:人民币伍万元整(¥50,000.00)9.2.改厕施工保证金退还条件:合同履行完毕,工程质量合格施工单位按照合同约定履行完所有义务9.3.改厕施工保证金退还程序:退还保证金需提交书面申请,经建设单位确认无违约行为后,10个工作日内退还10.保修期限及内容10.1.改厕施工保修期限:自竣工验收合格之日起两年10.2.改厕施工保修内容:化粪池、蹲便器、便器盖、水龙头、洗手池等设施的保修防水、防臭、防渗漏等功能的保修10.3.改厕施工保修责任:保修期内,如因施工质量问题导致的设施损坏,施工单位负责维修或更换11.违约责任11.1.改厕施工单位违约责任:未按合同约定完成施工进度,每延误一天,支付合同价款1%的违约金施工质量不符合合同约定,按实际损失赔偿11.2.改厕建设单位违约责任:未按合同约定支付款项,每延误一天,支付欠款金额1%的违约金因建设单位原因导致施工延误,按实际损失赔偿11.3.违约责任承担方式:违约金直接从应付款项中扣除无法协商解决的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.争议解决方式12.1.争议解决途径:双方应友好协商解决协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼12.2.争议解决程序:提起诉讼前,应书面通知对方诉讼时效为争议发生之日起2年内12.3.争议解决机构:合同签订地的人民法院13.合同解除条件13.1.合同解除情形:双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约,经对方书面通知后30日内仍未纠正13.2.合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方双方应在接到通知后15日内签订合同解除协议13.3.合同解除后的处理:双方应按照合同约定处理已履行部分未履行部分,按合同约定或协商一致处理14.其他约定事项14.1.合同附件:改厕施工图纸材料采购清单人员配备表安全施工方案14.2.合同附件内容:合同附件作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力14.3.合同附件效力:合同附件的修改或补充,需经双方协商一致,并以书面形式确认第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1.第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、咨询方等。第三方是指本合同双方之外的,根据本合同约定参与合同履行或提供相关服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2.第三方介入方式:第三方介入合同履行,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。第三方介入的协议应与本合同具有同等法律效力。15.3.第三方责任划分:第三方在合同履行过程中,对其提供的服务或履行的义务承担相应的法律责任。第三方的责任不涉及本合同甲乙双方的直接权利义务关系。16.甲乙双方额外条款及说明16.1.第三方介入后的合同变更:如第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修订合同。修订后的合同应包含第三方介入的相关内容。16.2.第三方介入后的支付方式调整:第三方介入可能影响合同价款支付方式,甲乙双方应根据实际情况协商调整。调整后的支付方式应经双方书面确认,并纳入合同附件。16.3.第三方介入后的进度及质量要求:第三方介入后的施工进度和质量要求,应符合本合同约定及国家相关标准。甲乙双方应监督第三方履行合同义务,确保工程质量。17.第三方责任限额17.1.第三方责任限额定义:第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成合同履行的损失,所应承担的最高赔偿金额。17.2.第三方责任限额约定:第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同价款的10%。第三方责任限

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论