2024年度门窗工程监理与质量保证合同3篇_第1页
2024年度门窗工程监理与质量保证合同3篇_第2页
2024年度门窗工程监理与质量保证合同3篇_第3页
2024年度门窗工程监理与质量保证合同3篇_第4页
2024年度门窗工程监理与质量保证合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度门窗工程监理与质量保证合同本合同目录一览1.合同当事人信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3建设单位信息2.合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量要求3.监理工作内容3.1监理职责3.2监理方法3.3监理期限4.监理费用4.1费用构成4.2费用支付方式4.3费用变更5.质量保证5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量问题处理6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度监控6.3进度调整7.风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险应对8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效与终止后的处理11.合同附件11.1附件一:工程概况11.2附件二:监理职责11.3附件三:质量标准11.4附件四:进度计划12.其他约定12.1合同变更12.2合同补充12.3合同解释13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:X监理有限公司1.1.2注册地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4联系电话:1381.2施工单位信息1.2.1单位名称:X建筑有限公司1.2.2注册地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4联系电话:13956781.3建设单位信息1.3.1单位名称:房地产开发有限公司1.3.2注册地址:省市区路号1.3.3法定代表人:1.3.4联系电话:1379012第二条合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称:住宅小区门窗工程2.1.2工程地点:省市区街道2.1.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.2工程范围2.2.1门窗安装工程,包括铝合金门窗、木门窗、塑钢门窗等2.2.2门窗的采购、运输、安装、调试及售后服务2.3工程质量要求2.3.1符合国家及行业标准2.3.2门窗安装牢固,外观整洁,功能正常第三条监理工作内容3.1监理职责3.1.1对门窗工程的质量、进度、安全进行监督管理3.1.2对施工单位提交的施工方案、施工组织设计进行审核3.1.3对施工现场进行巡查,发现问题及时通知施工单位整改3.2监理方法3.2.1采用现场巡查、资料审查、抽样检测等方法进行监理3.2.2对关键工序进行旁站监理3.3监理期限3.3.1自合同签订之日起至门窗工程竣工验收合格之日止第四条监理费用4.1费用构成4.1.1监理服务费用:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)4.1.2临时费用:根据实际发生情况另行计算4.2费用支付方式4.2.1首付款:合同签订后10个工作日内支付监理服务费用总额的30%4.2.2中期付款:监理过程中每月支付监理服务费用总额的20%4.2.3尾款:工程竣工验收合格后30日内支付监理服务费用总额的50%4.3费用变更4.3.1如因工程变更、设计变更等原因导致监理工作量增加,监理费用将相应调整第五条质量保证5.1质量标准5.1.1门窗工程应达到国家及行业规定的质量标准5.1.2门窗安装应牢固,无变形、裂缝等现象5.2质量控制措施5.2.1严格执行国家及行业相关标准和规范5.2.2对原材料、半成品、成品进行质量检验5.2.3对施工过程进行质量监控5.3质量问题处理5.3.1对发现的质量问题,监理单位应立即通知施工单位整改5.3.2对严重质量问题,监理单位有权要求施工单位停工整改第六条工程进度管理6.1进度计划6.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划,经监理单位审核后执行6.1.2进度计划应包括关键工序的时间节点6.2进度监控6.2.1监理单位对施工进度进行定期检查,确保工程按计划进行6.2.2对进度滞后情况,监理单位应督促施工单位采取措施加快进度6.3进度调整6.3.1如因客观原因导致工程进度滞后,经监理单位确认后可对进度计划进行调整第七条风险管理7.1风险识别7.1.1对门窗工程进行风险评估,识别潜在风险7.1.2对可能影响工程质量和进度的因素进行识别7.2风险评估7.2.1对识别出的风险进行量化评估,确定风险等级7.2.2对高风险事项制定风险应对措施7.3风险应对7.3.1对已识别的风险采取预防措施,降低风险发生的可能7.3.2对已发生的风险采取应急措施,减轻损失第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决程序8.2.1争议发生后,双方应自知道或应当知道争议之日起30日内协商解决8.2.2协商期间,争议事项不影响合同的履行8.3争议解决机构8.3.1双方同意将争议提交至省市区仲裁委员会仲裁第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1因一方违约,另一方有权解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格,合同终止9.2.2合同约定的其他终止条件成就9.3合同解除与终止后的处理9.3.1合同解除或终止后,双方应进行清算,处理未了事宜9.3.2双方应相互返还已收款项,并承担相应的违约责任第十条合同生效与终止日期10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后,合同自签订之日起生效10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格,合同终止10.2.2合同约定的其他终止条件成就10.3合同生效与终止后的处理10.3.1合同生效后,双方应严格履行合同义务10.3.2合同终止后,双方应相互返还已收款项,并承担相应的违约责任第十一条合同附件11.1附件一:工程概况11.1.1工程名称:住宅小区门窗工程11.1.2工程地点:省市区街道11.1.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米11.2附件二:监理职责11.2.1监理单位对门窗工程的质量、进度、安全进行监督管理11.2.2对施工单位提交的施工方案、施工组织设计进行审核11.3附件三:质量标准11.3.1门窗工程应达到国家及行业标准11.3.2门窗安装牢固,外观整洁,功能正常11.4附件四:进度计划11.4.1施工单位应编制详细的施工进度计划,经监理单位审核后执行11.4.2进度计划应包括关键工序的时间节点第十二条其他约定12.1合同变更12.1.1合同内容如有变更,双方应签订书面变更协议12.1.2变更协议作为合同的一部分,具有同等法律效力12.2合同补充12.2.1合同签订后,双方如需补充内容,应签订书面补充协议12.3合同解释12.3.1合同条款如有歧义,应按有利于合同履行方的原则进行解释第十三条违约责任13.1违约行为13.1.1一方未履行合同约定的义务13.1.2一方违反合同约定的质量、进度要求13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.2.2双方应按照合同约定承担违约责任13.3违约责任赔偿13.3.1违约方应按照合同约定向守约方支付违约金或赔偿损失13.3.2违约金或赔偿损失的具体金额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决第十四条合同签署与生效日期14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2生效日期14.2.1合同自签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,因特定业务需求,由甲乙双方共同邀请或委托参与合同执行活动的单位或个人。15.2类型:第三方可以是监理单位、设计单位、检验机构、咨询公司、施工队伍等。15.3介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的专业性和效率,确保工程质量、进度和安全。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的设定:第三方在合同履行过程中因自身原因导致的责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.2责任限额的确定:责任限额应根据第三方的业务性质、能力、风险程度及合同标的的金额等因素综合确定。16.3超出责任限额的处理:如第三方责任超出合同约定的责任限额,超出部分由第三方自行承担。17.第三方介入程序17.1介入申请:甲乙双方协商一致后,向第三方发出介入申请,并明确介入的具体事项、时间、责任等。17.2第三方回复:第三方收到介入申请后,应在规定时间内给予回复,同意介入的,双方签订第三方介入协议。17.3协议内容:第三方介入协议应包括介入范围、工作内容、责任划分、费用承担、违约责任等内容。18.第三方责任与权利18.1责任:18.1.1第三方应按照合同约定和介入协议的要求,履行相关职责。18.1.2第三方对自身提供的服务质量、进度、安全承担责任。18.1.3第三方因自身原因导致的责任,按照合同约定和介入协议承担相应责任。18.2权利:18.2.1第三方有权获取合同执行过程中的相关信息。18.2.2第三方有权按照合同约定和介入协议的要求,提出意见和建议。18.2.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持和配合。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的责任划分:19.1.1第三方对甲方承担的责任,甲方对第三方承担连带责任。19.1.2如第三方违约,甲方有权要求第三方承担责任,甲方在承担相应责任后,有权向第三方追偿。19.2第三方与乙方的责任划分:19.2.1第三方对乙方承担的责任,乙方对第三方承担连带责任。19.2.2如第三方违约,乙方有权要求第三方承担责任,乙方在承担相应责任后,有权向第三方追偿。19.3第三方与监理单位的关系:19.3.1第三方在监理单位的指导下工作,接受监理单位的监督和管理。19.3.2第三方应配合监理单位的监理工作,确保工程质量、进度和安全。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止的条件:合同履行完毕、合同解除或终止、第三方退出等。20.2第三方介入终止的程序:20.2.1甲乙双方协商一致后,向第三方发出终止通知。20.2.2第三方应在规定时间内完成相关工作,并办理相关手续。20.2.3第三方介入终止后,甲乙双方应进行清算,处理未了事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况要求:1.1详细描述工程名称、地点、规模等基本信息。1.2列出工程的主要组成部分和施工范围。1.3提供工程的设计图纸和技术规范。说明:附件一作为合同的重要组成部分,用于明确工程的具体情况,为后续的监理、施工和验收提供依据。2.附件二:监理职责要求:2.1列出监理单位的具体职责和任务。2.2明确监理单位的权利和义务。2.3规定监理单位的工作流程和程序。说明:附件二详细规定了监理单位的职责,确保监理工作有序进行,保障工程质量和安全。3.附件三:质量标准要求:3.1列出门窗工程的国家及行业质量标准。3.2明确门窗工程的质量要求,如尺寸、外观、性能等。3.3规定质量检验的方法和标准。说明:附件三明确了门窗工程的质量标准,为质量控制和验收提供依据。4.附件四:进度计划要求:4.1提供详细的施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间。4.2明确关键工序的时间节点和施工顺序。4.3规定进度监控和调整的措施。说明:附件四作为进度管理的依据,确保工程按计划进行,避免延期。5.附件五:第三方介入协议要求:5.1明确第三方介入的目的、范围和职责。5.2规定第三方的权利和义务。5.3约定第三方的责任限额和违约责任。说明:附件五规定了第三方介入的具体事项,确保第三方在合同执行过程中的作用和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按时支付合同款项。1.2施工单位未按合同约定的质量标准施工。1.3监理单位未履行合同约定的监理职责。1.4第三方未按介入协议履行职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任的具体金额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决。2.3如违约行为导致合同无法履行,违约方应承担合同解除或终止的责任。3.违约责任示例:3.1甲乙双方未按时支付合同款项,违约方应支付违约金,每日按应付金额的千分之五计算。3.2施工单位未按合同约定的质量标准施工,导致工程不合格,施工单位应承担修复费用,并支付违约金。3.3监理单位未履行合同约定的监理职责,导致工程质量问题,监理单位应承担相应的责任。3.4第三方未按介入协议履行职责,导致工程进度延误,第三方应承担相应的责任。全文完。2024年度门窗工程监理与质量保证合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同价2.5工程进度安排3.监理范围与职责3.1监理内容3.2监理工作标准3.3监理人员资质要求3.4监理工作流程4.质量保证要求4.1质量标准4.2材料设备质量要求4.3施工工艺要求4.4质量检验方法5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间节点6.合同工期及延误责任6.1合同工期6.2工期延误的处理6.3延误责任的承担7.风险管理及保险7.1风险识别与评估7.2风险防范措施7.3保险要求及理赔8.监理报告及信息反馈8.1监理报告内容8.2报告提交时间及方式8.3信息反馈要求9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止的程序11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约金计算方式12.合同附件及补充条款12.1附件内容12.2补充条款内容13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.合同签署及份数14.1合同签署日期14.2合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1监理单位名称:________________________1.1.2监理单位地址:________________________1.1.3施工单位名称:________________________1.1.4施工单位地址:________________________1.2联系人及联系方式1.2.1监理单位联系人:________________________1.2.2监理单位联系电话:________________________1.2.3施工单位联系人:________________________1.2.4施工单位联系电话:________________________1.3合同签订日期:____年____月____日2.工程概况2.1工程名称:________________________2.2工程地点:________________________2.3工程规模:________________________2.4工程合同价:人民币____元整2.5工程进度安排:________________________3.监理范围与职责3.1监理内容:包括但不限于工程质量、进度、安全、投资等方面的监督管理。3.2监理工作标准:按照国家相关法律法规、行业标准、施工图纸及合同约定执行。3.3监理人员资质要求:监理人员应具备相关专业资格,具有丰富的监理经验。4.质量保证要求4.1质量标准:执行国家及地方相关质量标准,确保工程质量达到设计要求。4.2材料设备质量要求:所有材料设备均需符合国家标准,并经过严格检验。4.3施工工艺要求:严格按照施工图纸及规范要求进行施工,确保施工质量。4.4质量检验方法:采用现场抽样、检测、试验等方法对工程质量进行检验。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币____元整5.2费用支付方式:按月支付,每月支付监理费用的____%。5.3费用支付时间节点:每月____日支付上一个月的监理费用。6.合同工期及延误责任6.1合同工期:____个月6.2工期延误的处理:因监理单位原因造成的工期延误,监理单位应承担相应责任。6.3延误责任的承担:延误工期造成的损失,由监理单位承担赔偿。7.风险管理及保险7.1风险识别与评估:监理单位对工程实施过程中可能出现的风险进行识别与评估。7.2风险防范措施:采取有效措施预防和控制风险,确保工程顺利进行。7.3保险要求及理赔:监理单位需购买工程一切险,并承担相应的理赔责任。8.监理报告及信息反馈8.1监理报告内容:包括工程进度报告、质量检验报告、安全检查报告等。8.2报告提交时间及方式:每月第____个工作日提交上一个月的监理报告,以电子版和纸质版两种形式提交。8.3信息反馈要求:施工单位应按监理要求及时提供相关信息,配合监理工作。9.争议解决9.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:____仲裁委员会9.3争议解决期限:自争议发生之日起____个月内解决。10.合同解除及终止10.1合同解除条件:因一方违约、不可抗力等原因导致合同无法履行时,可解除合同。10.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。10.3合同解除或终止的程序:一方提出解除或终止合同的通知,另一方在____日内予以回复,否则视为同意。11.违约责任11.1违约行为及认定:任何一方违反合同约定,均构成违约。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算方式:违约金按合同总价的____%计算。12.合同附件及补充条款12.1附件内容:包括但不限于施工图纸、工程量清单、相关法律法规等。12.2补充条款内容:由双方协商一致后,在合同中增加的条款。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。14.合同签署及份数14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同份数及保管:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,根据合同需要介入合同履行过程中的个人或单位,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理单位等。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于提供专业咨询、技术服务、检测认证、项目管理等。16.第三方介入的引入方式16.1引入方式:第三方介入应经甲乙双方协商一致,并在合同中明确其职责、权利、义务和责任限额。16.2引入程序:甲乙双方应书面通知对方,并说明引入第三方的原因、目的和预期效果。17.第三方介入的职责与义务17.1职责:第三方应根据合同约定,履行相应的专业职责,确保其服务符合合同要求。17.2义务:第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,对提供的服务承担相应责任。18.第三方的权利18.1第三方有权根据合同约定,获取甲乙双方提供的相关资料和配合。18.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相应的服务费用。19.第三方的责任限额19.1责任限额:第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和潜在风险进行评估,并在合同中明确。19.2责任限制:第三方对甲乙双方的责任,不超过合同约定的责任限额。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分:20.1.1第三方对甲方承担的服务责任,不涉及甲方与乙方之间的合同履行责任。20.1.2第三方提供的服务成果,需经甲方认可后方可作为合同履行的依据。20.2第三方与乙方的划分:20.2.1第三方对乙方承担的服务责任,不涉及乙方与甲方之间的合同履行责任。20.2.2第三方提供的服务成果,需经乙方认可后方可作为合同履行的依据。20.3第三方与甲乙双方共同责任:20.3.1若第三方服务成果影响合同履行,甲乙双方应共同承担相应的责任。20.3.2若第三方服务过程中出现违约行为,甲乙双方可要求第三方承担违约责任。21.第三方变更及退出机制21.1变更:甲乙双方可协商一致变更第三方的服务内容和责任范围。21.2退出机制:若第三方无法继续履行合同,甲乙双方应协商确定替代方案或解除合同。22.第三方介入的合同条款补充22.1第三方介入的合同条款应在合同中单独列明,并作为合同的一部分。22.2第三方介入的合同条款应与甲乙双方的权利义务相协调,确保合同整体的平衡性。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及设计文件要求:图纸应完整、准确,符合国家及地方相关标准。说明:施工图纸及设计文件是施工的重要依据,应包含所有必要的细节和技术要求。2.附件二:工程量清单要求:工程量清单应详细列明所有工程项目的数量、单价及总价。说明:工程量清单是合同价格确定和支付的基础。3.附件三:合同双方营业执照复印件要求:营业执照复印件应清晰,加盖单位公章。说明:营业执照复印件用于证明合同双方的合法身份。4.附件四:监理人员资质证书复印件要求:资质证书复印件应清晰,加盖单位公章。说明:监理人员资质证书复印件用于证明监理人员的专业资格。5.附件五:材料设备合格证明及检测报告要求:合格证明和检测报告应加盖生产厂家或检测机构公章。说明:合格证明和检测报告用于证明材料设备的符合性。6.附件六:工程进度报告要求:报告应详细记录工程进度、存在问题及解决方案。说明:工程进度报告用于监督工程进度和及时解决问题。7.附件七:质量检验报告要求:报告应详细记录质量检验结果和不合格项的处理情况。说明:质量检验报告用于确保工程质量符合要求。8.附件八:安全检查报告要求:报告应详细记录安全检查结果和安全隐患的处理情况。说明:安全检查报告用于确保施工安全。9.附件九:争议解决协议要求:协议应详细记录争议解决的方式和结果。说明:争议解决协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议。10.附件十:合同终止协议要求:协议应详细记录合同终止的原因和后续处理事宜。说明:合同终止协议用于终止合同关系和明确双方责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成工程进度。责任认定标准:每延误一天,支付合同总价的____%作为违约金。示例:若合同约定工期为3个月,实际工期延误5天,则支付合同总价的____%5天作为违约金。2.违约行为:提供的材料设备不符合质量要求。责任认定标准:由乙方承担更换不合格材料设备的费用,并支付____%的违约金。示例:若合同约定提供100吨合格钢材,实际提供90吨不合格钢材,则乙方需更换10吨钢材并支付合同总价的____%10吨作为违约金。3.违约行为:施工过程中发生安全事故。责任认定标准:由责任方承担事故调查、赔偿及善后处理等费用。示例:若安全事故由施工单位责任,则施工单位需承担全部赔偿责任。4.违约行为:监理单位未履行监理职责。责任认定标准:由监理单位承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:若监理单位未及时发现问题,导致工程质量不合格,则监理单位需支付合同总价的____%作为违约金。5.违约行为:第三方未履行合同约定。责任认定标准:由第三方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:若第三方提供的检测报告存在虚假信息,则第三方需支付合同总价的____%作为违约金。全文完。2024年度门窗工程监理与质量保证合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同履行期限2.监理范围2.1工程概况2.2监理工作内容2.3监理工作方法3.质量保证3.1质量标准3.2质量检查3.3质量整改4.监理费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度监控5.3工程进度调整6.技术交底与培训6.1技术交底6.2培训计划6.3培训内容7.文档与资料管理7.1文档资料要求7.2文档资料保管7.3文档资料查阅8.争议解决8.1争议解决原则8.2争议解决途径8.3争议解决时效9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同变更11.1变更情形11.2变更程序11.3变更生效12.保密条款12.1保密范围12.2保密义务12.3保密期限13.其他约定13.1适用法律13.2语言文字13.3合同份数14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1监理方名称:________1.1.2监理方地址:________1.1.3监理方联系人:________1.1.4监理方联系电话:________1.1.5施工方名称:________1.1.6施工方地址:________1.1.7施工方联系人:________1.1.8施工方联系电话:________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同履行期限:自____年____月____日至____年____月____日2.监理范围2.1工程概况2.1.1工程名称:________2.1.2工程地点:________2.1.3工程规模:________2.2监理工作内容2.2.1施工过程监理2.2.2材料质量监理2.2.3施工进度监理2.2.4施工安全监理2.2.5施工质量验收2.3监理工作方法2.3.1定期现场巡查2.3.2施工过程记录2.3.3质量检测与验收2.3.4施工进度跟踪2.3.5安全隐患排查3.质量保证3.1质量标准3.1.1符合国家及行业标准3.1.2符合合同约定质量要求3.2质量检查3.2.1材料进场检查3.2.2施工过程检查3.2.3隐蔽工程验收3.3质量整改3.3.1发现质量问题及时通知施工方3.3.2施工方整改并复检3.3.3整改后质量合格4.监理费用4.1费用总额:人民币____万元整4.2费用支付方式:分阶段支付4.2.1合同签订后支付合同总价款的____%4.2.2施工过程中每完成____%的工程量支付____%4.2.3工程竣工验收合格后支付合同总价款的____%4.3费用支付时间:按照约定支付方式及时间节点5.工程进度5.1工程进度计划5.1.1施工方编制工程进度计划5.1.2监理方审核并批准5.2工程进度监控5.2.1定期审查施工进度5.2.2发现进度滞后及时通知施工方5.2.3协助施工方调整进度计划5.3工程进度调整5.3.1因客观原因导致进度滞后5.3.2双方协商确定调整方案5.3.3重新制定工程进度计划6.技术交底与培训6.1技术交底6.1.1施工方组织技术交底6.1.2监理方参与并监督6.2培训计划6.2.1施工方制定培训计划6.2.2监理方提出培训要求6.3培训内容6.3.1施工技术规范6.3.2质量控制要点6.3.3安全操作规程8.争议解决8.1争议解决原则8.1.1双方应友好协商解决争议8.1.2若协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁8.1.3仲裁机构为________8.2争议解决途径8.2.1进行协商8.2.2若协商无果,提交仲裁8.2.3仲裁裁决为终局裁决8.3争议解决时效8.3.1争议发生后____日内提交协商8.3.2仲裁申请应在争议发生之日起____个月内提交9.违约责任9.1违约情形9.1.1监理方未按合同约定履行监理职责9.1.2施工方未按合同约定完成工程9.1.3双方未按合同约定支付费用9.2违约责任承担9.2.1监理方应承担违约责任,赔偿施工方损失9.2.2施工方应承担违约责任,赔偿监理方损失9.3违约责任赔偿9.3.1违约赔偿金额根据损失情况确定9.3.2违约赔偿应一次性支付10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工10.2.2合同约定的终止条件10.3合同解除与终止程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方10.3.2双方协商确定解除或终止的具体事宜10.3.3终止合同后,处理剩余事宜11.合同变更11.1变更情形11.1.1因工程变更导致合同内容需调整11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2变更程序11.2.1提出变更的一方应书面通知对方11.2.2双方协商确定变更内容11.2.3签订变更协议11.3变更生效11.3.1变更协议签订后生效11.3.2变更内容纳入原合同执行12.保密条款12.1保密范围12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密12.1.2合同内容12.2保密义务12.2.1双方对保密信息负有保密义务12.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息12.3保密期限12.3.1保密期限自合同签订之日起____年13.其他约定13.1适用法律13.1.1合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除和终止均适用中华人民共和国法律13.2语言文字13.2.1合同文本使用中文13.3合同份数13.3.1合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方(甲乙双方)以外的独立主体,包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构、中介机构等。14.2第三方介入的情形14.2.1根据合同约定或双方协商一致,引入第三方参与合同履行的相关环节。14.2.2第三方介入的具体情形包括但不限于质量检测、进度评估、争议解决等。14.3第三方介入的程序14.3.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入时间、介入范围、费用承担等。14.3.2双方签署第三方介入协议,明确各方的权利和义务。14.4第三方责任14.4.1第三方应独立、客观、公正地履行其职责,对提供的报告或意见承担相应的法律责任。15.甲乙双方增加的额外条款及说明15.1第三方选择15.1.1甲乙双方应共同协商选择第三方,确保其具备相应的资质和能力。15.1.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。15.2第三方费用15.2.1第三方费用由甲乙双方按照协议约定承担。15.2.2第三方费用应在合同签订时明确,并在合同履行过程中按照约定支付。15.3第三方变更15.3.1如需更换第三方,甲乙双方应重新协商并签署变更协议。15.3.2变更后的第三方应满足原合同对第三方的要求。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在其提供的报告或意见中,对甲乙双方的损失承担有限责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论