2024版工程分包合同formatdownload2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程分包合同formatdownload本合同目录一览1.合同订立依据1.1相关法律法规1.2行业标准规范1.3政府文件及政策2.合同主体2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3合同签订地点3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度计划4.分包范围4.1分包内容4.2分包工作范围4.3分包工程量5.分包合同金额5.1合同总价5.2分包工程结算方式5.3分包工程付款比例5.4付款时间节点6.分包工程期限6.1分包工程开始日期6.2分包工程结束日期6.3分包工程期限延长条件7.工程质量标准7.1工程质量要求7.2质量验收标准7.3质量保证期8.工程安全8.1工程安全责任8.2安全管理措施8.3安全事故处理9.技术资料与文件9.1技术资料提供要求9.2文件提交时间9.3文件格式要求10.材料供应10.1材料供应方式10.2材料质量要求10.3材料供应责任11.施工组织与管理11.1施工组织架构11.2施工管理要求11.3施工协调与配合12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2不可抗力14.3合同生效与解除14.4合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同订立依据1.1相关法律法规1.1.1中华人民共和国合同法1.1.2建设工程质量管理条例1.1.3建设工程安全生产管理条例1.2行业标准规范1.2.1建筑工程施工及验收规范1.2.2建筑装饰装修工程施工及验收规范1.2.3建筑电气工程施工及验收规范1.3政府文件及政策1.3.1建设工程分包管理办法1.3.2关于加强建筑市场监管的意见2.合同主体2.1分包方基本信息2.1.1分包方名称：X有限公司2.1.2分包方法定代表人：2.1.3分包方注册资本：1000万元2.2总包方基本信息2.2.1总包方名称：YYY建设集团有限公司2.2.2总包方法定代表人：2.2.3总包方注册资本：5000万元2.3合同签订地点：省市区街道3.工程概况3.1工程名称：住宅小区建设项目3.2工程地点：省市区街道3.3工程规模：总建筑面积10万平方米，包括住宅楼、商业楼、地下车库等3.4工程进度计划：合同签订后3个月内开始施工，合同工期为24个月4.分包范围4.1分包内容：住宅楼外墙装饰装修工程4.2分包工作范围：包括外墙涂料、石材、瓷砖等装饰材料的施工4.3分包工程量：约5000平方米5.分包合同金额5.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥5000000.00）5.2分包工程结算方式：按实际完成工程量结算5.3分包工程付款比例：合同签订后10%作为预付款，工程进度每完成20%支付10%，剩余部分在工程验收合格后支付5.4付款时间节点：每月20日支付上个月完成工程量的付款6.分包工程期限6.1分包工程开始日期：2024年3月1日6.2分包工程结束日期：2026年2月28日6.3分包工程期限延长条件：因不可抗力或政府行为导致工程延期，经双方协商一致后可延长工程期限7.工程质量标准7.1工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准，达到合格水平7.2质量验收标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行7.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，外墙装饰装修工程质量保证期为5年8.工程安全8.1工程安全责任8.1.1分包方负责分包工程范围内的安全生产，确保施工安全8.1.2总包方负责整个施工现场的安全生产管理，对分包方的安全生产活动进行监督和指导8.2安全管理措施8.2.1分包方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责8.2.2施工现场应设置必要的安全警示标志，并保持通道畅通8.2.3定期对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并立即上报总包方和相关部门8.3.2按照国家相关法律法规处理安全事故，承担相应责任9.技术资料与文件9.1技术资料提供要求9.1.1分包方应在合同签订后10日内向总包方提供完整的施工技术资料9.1.2技术资料应包括施工图纸、施工方案、材料清单、设备清单等9.2文件提交时间9.2.1分包方应在每个施工阶段完成后5日内向总包方提交相关施工文件9.2.2总包方应在收到文件后3日内进行审核，并提出修改意见9.3文件格式要求9.3.1文件应采用国家标准格式，电子版和纸质版同时提交10.材料供应10.1材料供应方式10.1.1分包方负责分包工程所需材料的采购和供应10.1.2分包方应确保材料质量符合合同约定和设计要求10.2材料质量要求10.2.1材料应具备出厂合格证明，符合国家相关标准10.2.2材料进场前，分包方应进行抽样检验，合格后方可使用10.3材料供应责任10.3.1分包方应对材料供应的及时性和质量负责11.施工组织与管理11.1施工组织架构11.1.1分包方应设立项目经理部，负责施工组织和管理11.1.2项目经理部应设立技术、质量、安全、物资等管理部门11.2施工管理要求11.2.1分包方应按照施工方案和施工组织设计进行施工11.2.2加强施工过程控制，确保施工质量11.2.3定期召开施工会议，协调解决施工过程中出现的问题11.3施工协调与配合11.3.1分包方应与总包方、监理单位、设计单位等保持良好沟通，协同工作12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议12.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决程序12.2.1争议发生后，双方应在30日内提出书面争议解决请求12.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务12.3争议解决地点12.3.1合同争议解决地点为合同签订地13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行13.1.2一方严重违约，经另一方催告后在合理期限内仍未履行13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程期限届满，且工程已竣工验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同解除与终止的程序13.3.1发生解除或终止合同的情形时，一方应书面通知另一方13.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算和债务清偿14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、施工方案、材料清单、设备清单等14.2不可抗力14.2.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等14.2.2发生不可抗力事件时，双方应互相理解，采取必要措施，尽量减少损失14.3合同生效与解除14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.2合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确定14.4合同解除与终止后的处理14.4.1合同解除或终止后，双方应立即停止合同约定的行为14.4.2双方应按照合同约定进行工程结算和债务清偿第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、设计单位、施工图审查机构等。15.1.2第三方应根据其专业领域和合同约定提供相关服务。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应当经甲乙双方同意，并由甲乙双方共同签署协议。15.2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、服务内容和费用等。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。15.3.2第三方对提供的服务质量承担相应责任，若因第三方原因导致服务不合格，甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据第三方介入协议约定，并在合同中明确。15.4.2若第三方责任限额低于因第三方原因导致的损失，甲乙双方有权要求第三方承担超过限额的部分。15.5第三方与其他方的划分说明15.5.1第三方与甲方的划分：15.5.1.1第三方对甲方提供的服务质量承担直接责任。15.5.1.2甲方对第三方的服务不满意时，有权要求第三方改正或终止服务。15.5.2第三方与乙方的划分：15.5.2.1第三方对乙方提供的服务质量承担直接责任。15.5.2.2乙方对第三方的服务不满意时，有权要求第三方改正或终止服务。15.5.3第三方与甲乙双方共同责任的划分：15.5.3.1甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行职责。15.5.3.2若因甲乙双方共同原因导致第三方工作失误，甲乙双方应承担相应责任。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入协议的签订16.1.1甲乙双方应在第三方介入前共同签订第三方介入协议，明确各方权利和义务。16.1.1.1第三方的基本信息16.1.1.2第三方的职责和权限16.1.1.3第三方的服务内容和标准16.1.1.4第三方的费用和支付方式16.1.1.5第三方的责任和赔偿16.1.1.6第三方的退出机制16.2第三方介入费用的承担16.2.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方介入协议约定分担。16.2.2若第三方介入费用超出协议约定，超出部分由责任方承担。16.3第三方介入的变更16.3.1第三方介入期间，如需变更第三方介入协议，甲乙双方应协商一致，并重新签订协议。16.3.2变更后的协议应作为合同附件，具有同等法律效力。17.第三方责任的具体规定17.1第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担全部赔偿责任。17.2第三方因一般过失造成甲乙双方损失的，应根据损失程度承担相应赔偿责任。17.3第三方因不可抗力或不可归责于其事由导致服务不合格，免除其赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及说明1.1详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等，并附有必要的文字说明。1.2说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。2.施工方案及组织设计2.1详细要求：包括施工进度计划、施工方法、质量保证措施、安全管理措施等。2.2说明：施工方案和设计是确保施工顺利进行和质量的关键，应详细规划。3.材料清单及设备清单3.1详细要求：列出所需材料的规格、型号、数量、产地等信息，以及设备的规格、型号、数量、品牌等信息。3.2说明：材料清单和设备清单是确保工程材料和质量的关键，应详细列出。4.技术资料及文件4.1详细要求：包括设计变更通知、施工记录、验收报告、检验报告等。4.2说明：技术资料和文件是施工过程中的重要记录，应真实、完整。5.付款凭证5.1详细要求：包括发票、收据、银行转账记录等。5.2说明：付款凭证是证明付款行为的重要依据，应妥善保管。6.争议解决文件6.1详细要求：包括争议解决协议、调解书、判决书等。6.2说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，应妥善保存。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定的时间节点完成工程进度。1.2甲乙双方未按合同约定支付工程款项。1.3分包方未按合同约定提供符合质量要求的材料或设备。1.4第三方未按合同约定提供符合质量要求的服务。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于：2.1.1支付违约金2.1.2修复或更换不合格的材料或设备2.1.3赔偿因违约行为造成的损失2.1.4承担因违约行为导致的其他法律责任3.违约责任示例说明3.1违约方未按合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期：3.1.1违约方应向非违约方支付每日违约金，违约金总额不超过合同总价的5%。3.1.2非违约方有权要求违约方承担因工程延期造成的损失。3.2违约方未按合同约定支付工程款项：3.2.1违约方应向非违约方支付逾期付款利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。3.2.2非违约方有权要求违约方支付逾期付款违约金。3.3分包方未按合同约定提供符合质量要求的材料或设备：3.3.1分包方应承担因材料或设备不合格造成的损失，包括但不限于修复费用、停工损失等。3.3.2非违约方有权要求分包方更换或修复不合格的材料或设备。3.4第三方未按合同约定提供符合质量要求的服务：3.4.1第三方应承担因服务不合格造成的损失，包括但不限于修复费用、停工损失等。3.4.2非违约方有权要求第三方承担因服务不合格导致的其他法律责任。全文完。2024版工程分包合同formatdownload2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2主承包方3.工程项目3.1工程名称3.2工程地点3.3工程范围4.工程进度和工期4.1工程进度安排4.2工期计算方法4.3工期延误处理5.工程质量和标准5.1工程质量标准5.2工程验收程序6.工程款支付6.1支付方式6.2支付时间6.3支付比例7.保险和风险7.1保险责任7.2风险责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除和终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效和变更12.1合同生效时间12.2合同变更程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术规范14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义1.1.1“分包方”是指与主承包方签订本合同的乙方，负责实施工程项目的部分或全部工程。1.1.2“主承包方”是指与分包方签订本合同的甲方，负责整个工程项目的施工和管理。1.1.3“工程”是指本合同约定的工程项目，包括但不限于施工、安装、调试等。1.1.4“工程量清单”是指本合同附件一中列明的工程项目的具体工程量和价格。1.1.5“技术规范”是指本合同附件二中规定的工程实施的技术要求和标准。第二条合同双方2.1分包方2.1.1分包方全称：____________________2.1.2分包方法定代表人：____________________2.1.3分包方地址：____________________2.1.4分包方联系方式：____________________2.2主承包方2.2.1主承包方全称：____________________2.2.2主承包方法定代表人：____________________2.2.3主承包方地址：____________________2.2.4主承包方联系方式：____________________第三条工程项目3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程范围：3.3.1施工范围：____________________3.3.2安装范围：____________________3.3.3调试范围：____________________第四条工程进度和工期4.1工程进度安排：4.1.1施工阶段进度安排：____________________4.1.2安装阶段进度安排：____________________4.1.3调试阶段进度安排：____________________4.2工期计算方法：4.2.1工期计算依据：____________________4.2.2工期计算公式：____________________4.3工期延误处理：4.3.1工期延误原因：____________________4.3.2工期延误责任：____________________第五条工程质量和标准5.1工程质量标准：5.1.1国家相关质量标准：____________________5.1.2行业质量标准：____________________5.1.3企业内部质量标准：____________________5.2工程验收程序：5.2.1验收标准：____________________5.2.2验收流程：____________________5.2.3验收结果：____________________第六条工程款支付6.1支付方式：6.1.1预付款：____________________6.1.2进度款：____________________6.1.3结算款：____________________6.2支付时间：6.2.1预付款支付时间：____________________6.2.2进度款支付时间：____________________6.2.3结算款支付时间：____________________6.3支付比例：6.3.1预付款比例：____________________6.3.2进度款比例：____________________6.3.3结算款比例：____________________第七条保险和风险7.1保险责任：7.1.1分包方责任险：____________________7.1.2主承包方责任险：____________________7.1.3工程保险：____________________7.2风险责任：7.2.1分包方风险责任：____________________7.2.2主承包方风险责任：____________________7.2.3不可抗力风险责任：____________________第八条保密条款8.1保密内容8.1.1分包方和主承包方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。8.1.2本合同的内容及其履行过程中产生的任何信息。8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供不符合质量要求的工程。9.1.2主承包方未按合同约定支付工程款。9.1.3双方未按合同约定履行保密义务。9.2违约责任承担9.2.1分包方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2主承包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付赔偿金、解除合同等。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同履行地人民法院。第十一条合同解除和终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约，经主承包方书面通知后仍未纠正。11.1.2主承包方严重违约，经分包方书面通知后仍未纠正。11.2合同终止条件11.2.1工程项目全部完成，且经双方验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。第十二条合同生效和变更12.1合同生效时间12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序12.2.1任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方。12.2.2双方就变更内容达成一致后，应签订书面变更协议，作为本合同附件。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1附件一应详细列明工程项目的名称、数量、单价和总价。13.1.2附件一应由分包方提供，经主承包方确认后作为合同附件。13.2附件二：技术规范13.2.1附件二应详细列明工程项目的施工、安装、调试等技术要求。13.2.2附件二应由分包方提供，经主承包方确认后作为合同附件。第十四条其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.1.2本合同如有违反法律法规的条款，以法律法规为准。14.2其他约定条款14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2.2本合同未尽事宜，参照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义和范围1.1第三方的定义1.1.1“第三方”是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。1.2第三方的范围1.2.1监理单位：负责对工程项目的施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。1.2.2咨询机构：提供专业咨询服务，包括技术、管理、财务等方面的建议。1.2.3检测机构：负责对工程项目的材料、设备、施工质量等进行检测和验收。1.2.4仲裁机构：在合同纠纷解决中提供仲裁服务。第二条第三方的选择和授权2.1第三方的选择2.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。2.1.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和资质。2.2第三方的授权2.2.1第三方介入合同关系后，甲乙双方应书面授权第三方在合同约定范围内行使相应的权利和承担相应的义务。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应根据合同约定和授权，履行其职责，并对自身行为负责。3.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致损失，应由第三方承担相应责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权获得合同约定范围内的报酬。3.2.2第三方有权根据合同约定，对工程项目的施工过程进行监督检查。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方的责任限额应根据合同约定和第三方提供的保险额度确定。4.1.2第三方的责任限额不得低于合同总价的一定比例。4.2保险4.2.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其在合同履行过程中的风险。4.2.2第三方的责任保险应覆盖其可能承担的赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方应向甲方提供其职责范围内的服务，甲方应支付相应的服务费用。5.1.2第三方不得干预甲方对分包方的管理和监督。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方应向乙方提供其职责范围内的服务，乙方应支付相应的服务费用。5.2.2第三方不得干预乙方对工程项目的施工和管理。5.3第三方与分包方的划分5.3.1第三方对分包方的监督应限于其职责范围内，不得干涉分包方的日常施工活动。5.3.2分包方应接受第三方的监督，并及时向第三方报告施工进度和质量情况。第六条第三方介入的合同条款变更6.1第三方介入后的合同变更6.1.2合同变更应书面通知第三方，并取得其同意。6.2第三方介入的合同条款补充6.2.1第三方介入后，甲乙双方可就第三方介入的具体事宜签订补充协议，作为本合同附件。第七条第三方介入的合同终止7.1第三方介入的合同终止条件7.1.1第三方完成其职责范围内的任务。7.1.2第三方因故退出合同关系。7.2第三方介入的合同终止程序7.2.1第三方退出合同关系前，应书面通知甲乙双方。7.2.2甲乙双方应就第三方退出后的合同履行事宜进行协商，并签订书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：1.1列明所有工程项目的名称、规格、型号、数量、单价和总价。1.2单价应包含材料费、人工费、机械使用费等所有费用。1.3工程量清单应由分包方编制，经主承包方确认后生效。2.附件二：技术规范详细要求和说明