2024版体育场馆绿化苗木施工合同2篇_第1页
2024版体育场馆绿化苗木施工合同2篇_第2页
2024版体育场馆绿化苗木施工合同2篇_第3页
2024版体育场馆绿化苗木施工合同2篇_第4页
2024版体育场馆绿化苗木施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版体育场馆绿化苗木施工合同本合同目录一览1.合同签订依据1.1合同法律依据1.2相关政策法规2.合同双方信息2.1施工方基本信息2.2业主方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目预算4.施工内容4.1绿化苗木种类及数量4.2施工范围及要求4.3施工工艺及标准5.施工进度安排5.1施工计划5.2阶段性验收时间5.3竣工时间6.施工质量保证6.1质量标准6.2质量检验方法6.3质量责任7.施工安全保证7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.施工图纸与技术资料8.1施工图纸提供8.2技术资料提供9.合同价格及支付方式9.1合同总价9.2分阶段支付比例9.3付款时间及方式10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更及解除的程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同签订依据1.1合同法律依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国招投标法》1.2相关政策法规1.2.1《体育场馆建设管理办法》1.2.2《绿化苗木种植与养护技术规范》1.2.3《城市绿化条例》2.合同双方信息2.1施工方基本信息2.1.1施工单位名称:园林绿化有限公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册资本:1000万元2.1.4注册地址:市区路号2.2业主方基本信息2.2.1业主单位名称:体育场馆管理中心2.2.2法定代表人:2.2.3注册地址:市区路号3.项目概况3.1项目名称:体育场馆绿化苗木施工项目3.2项目地点:市区体育场馆3.3项目规模:占地面积平方米,绿化面积平方米3.4项目预算:人民币万元4.施工内容4.1绿化苗木种类及数量4.1.1乔木:种,共计棵4.1.2灌木:种,共计株4.1.3地被:种,共计平方米4.2施工范围及要求4.2.1绿化苗木的种植、修剪、浇水、施肥等养护工作4.2.2施工现场的环境保护及垃圾清理4.2.3施工期间的安全防护措施4.3施工工艺及标准4.3.1按照国家及地方相关绿化标准进行施工4.3.2选用优质苗木,确保绿化效果4.3.3施工过程中严格控制苗木成活率5.施工进度安排5.1施工计划5.1.1施工前期准备:天5.1.2栽植阶段:天5.1.3养护阶段:天5.2阶段性验收时间5.2.1栽植阶段完成后进行第一次验收5.2.2养护阶段完成后进行第二次验收5.3竣工时间:自合同签订之日起个月内完成6.施工质量保证6.1质量标准6.1.1符合国家及地方相关绿化标准6.1.3绿化效果达到设计要求6.2质量检验方法6.2.1定期进行现场巡查,检查苗木生长状况6.2.2定期进行苗木成活率测定6.2.3定期进行绿化效果评估6.3质量责任6.3.1施工方对施工质量承担全部责任6.3.2业主方有权对施工质量进行监督和检查8.施工图纸与技术资料8.1施工图纸提供8.1.1施工方应按照业主方提供的设计图纸进行施工8.1.2施工方应在施工前向业主方提供施工图纸及相关技术资料8.2技术资料提供8.2.1施工方应提供苗木种植技术手册、养护指南等8.2.2业主方有权要求施工方提供相关技术培训和指导9.合同价格及支付方式9.1合同总价9.1.1合同总价为人民币万元9.2分阶段支付比例9.2.1首付款:合同签订后天内支付合同总价的30%9.2.2进度款:根据施工进度分阶段支付,每完成一个阶段支付该阶段合同价的30%9.3付款时间及方式9.3.1付款时间:按照合同约定及实际施工进度确定9.3.2付款方式:银行转账10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.1.1由于政策调整、设计变更等原因,导致合同内容需要调整10.1.2双方协商一致,认为变更合同对双方有利10.2合同解除条件10.2.1施工方严重违约,业主方有权解除合同10.2.2业主方因故提前终止项目,经双方协商一致解除合同10.3变更及解除的程序10.3.1双方应以书面形式提出变更或解除合同申请10.3.2经双方协商一致,签署变更或解除合同协议11.违约责任11.1违约情形11.1.1施工方未按时完成施工任务11.1.2施工方施工质量不符合合同约定11.1.3业主方未按时支付款项11.2违约责任承担11.2.1施工方应承担违约责任,赔偿业主方因此遭受的损失11.2.2业主方应按照合同约定支付款项,如逾期支付,应承担违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同争议12.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1双方协商选择的仲裁机构12.2.2合同签订地人民法院13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同签订后天内完成备案13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除或终止14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容14.2通知方式14.2.1以书面形式通知对方14.2.2通过快递、传真、电子邮件等方式发送14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式两份,双方各执一份14.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方指非甲乙双方的第三方单位或个人,包括但不限于监理方、评估方、咨询方、检测方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由合同中约定,具体数额为人民币万元。15.3第三方介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合作协议履行其职责,包括但不限于监督施工质量、评估项目进度、提供专业咨询等。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。15.6第三方与其他方的划分15.6.1第三方与甲乙双方之间为独立的合作关系,第三方不参与甲乙双方的内部决策。15.6.2第三方与甲乙双方之间发生争议时,应通过协商解决,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入后的费用16.1.1第三方介入产生的费用由甲乙双方按照合作协议约定分担。16.1.2如第三方介入导致项目延期,延误费用由责任方承担。16.2第三方介入后的合同变更16.2.1第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方及第三方共同协商一致,并签订书面变更协议。16.3第三方介入后的争议解决16.3.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。16.4第三方介入后的合同终止16.4.1如第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商解除合同,并按照合同约定处理相关事宜。17.第三方责任界定17.1第三方责任界定17.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲乙双方原因导致的损失,不承担赔偿责任。17.2第三方责任追究17.2.1如第三方违反合同约定,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。17.2.2如第三方违约行为导致甲乙双方损失,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。17.3第三方责任免除因不可抗力导致合同无法履行;因甲乙双方原因导致合同无法履行;因第三方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况导致合同无法履行。17.4第三方责任限额17.4.1第三方责任限额由合同中约定,具体数额为人民币万元。17.5第三方责任赔偿17.5.1第三方责任赔偿应按照合同约定进行,如合同未约定,则由第三方根据实际损失承担赔偿责任。17.6第三方责任追究程序17.6.1甲乙双方有权要求第三方承担赔偿责任,第三方应在接到赔偿要求之日起天内予以答复。17.6.2如第三方拒绝赔偿,甲乙双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料详细要求:包含项目设计图、绿化苗木清单、施工方案、养护指南等。说明:施工图纸及技术资料是施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。说明:合同签订文件是合同生效的凭证,应妥善保管。3.付款凭证详细要求:包括银行转账记录、支票、汇款凭证等。说明:付款凭证是证明款项已支付的依据,应与合同约定相符。4.施工进度报告详细要求:包括施工进度表、施工照片、施工日志等。说明:施工进度报告是监督施工进度的重要文件,应定期提交。5.质量检验报告详细要求:包括苗木成活率检测报告、绿化效果评估报告等。说明:质量检验报告是确保施工质量的重要文件,应经第三方检测。6.安全生产记录详细要求:包括安全生产检查记录、事故处理记录等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要文件,应定期检查。7.第三方合作协议详细要求:包括合作协议文本、双方签字盖章的协议副本等。说明:第三方合作协议是第三方介入的依据,应确保其合法性和有效性。8.争议解决文件详细要求:包括争议解决申请书、调解书、判决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的凭证,应妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为施工方未按时完成施工任务施工方施工质量不符合合同约定业主方未按时支付款项第三方未履行合作协议中的职责2.责任认定标准违约行为发生时,责任方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约责任示例说明施工方未按时完成施工任务,导致项目延期,应向业主方支付违约金,金额为合同总价的1%。施工方施工质量不符合合同约定,导致绿化效果不达标,应返工并赔偿业主方因此遭受的损失。业主方未按时支付款项,每逾期一天,应向施工方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。第三方未履行合作协议中的职责,导致项目延误或损失,应向甲乙双方承担相应的赔偿责任。全文完。2024版体育场馆绿化苗木施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.合同标的2.1体育场馆绿化苗木种类及数量2.2施工范围及地点2.3施工工期及进度安排3.合同价款及支付方式3.1合同总价3.2预付款比例及支付时间3.3进度款支付比例及支付时间3.4结算款支付比例及支付时间4.施工质量要求4.1苗木质量标准4.2施工质量标准4.3质量检验及验收程序5.施工安全及环保要求5.1施工现场安全管理5.2环保措施及要求5.3事故处理及赔偿6.施工进度管理6.1施工计划及进度安排6.2进度调整及变更程序6.3进度违约责任7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1乙方违约责任10.2甲方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2其他约定事项14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称:________________1.1.2甲方地址:________________1.1.3甲方联系人:________________1.1.4甲方联系电话:________________1.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称:________________1.2.2乙方地址:________________1.2.3乙方联系人:________________1.2.4乙方联系电话:________________2.合同标的2.1体育场馆绿化苗木种类及数量2.1.1苗木种类:________________2.1.2苗木数量:________________2.1.3苗木规格:________________2.2施工范围及地点2.2.1施工范围:________________2.2.2施工地点:________________2.3施工工期及进度安排2.3.1施工工期:________________2.3.2进度安排:________________3.合同价款及支付方式3.1合同总价:________________元3.2预付款比例及支付时间:预付款比例为合同总价的__%,支付时间为合同签订后__日内。3.3进度款支付比例及支付时间:进度款支付比例为合同总价的__%,支付时间为每个施工阶段完成后__日内。3.4结算款支付比例及支付时间:结算款支付比例为合同总价的__%,支付时间为工程验收合格后__日内。4.施工质量要求4.1苗木质量标准:符合国家及地方有关苗木质量标准。4.2施工质量标准:符合国家及地方有关施工质量标准。4.3质量检验及验收程序:按照国家及地方有关质量检验及验收程序进行。5.施工安全及环保要求5.1施工现场安全管理:严格执行国家及地方有关施工现场安全管理规定。5.2环保措施及要求:按照国家及地方有关环保规定执行,确保施工过程中不产生环境污染。5.3事故处理及赔偿:发生事故时,按照国家及地方有关事故处理及赔偿规定进行处理。6.施工进度管理6.1施工计划及进度安排:按照合同约定的工期及进度安排制定详细的施工计划。6.2进度调整及变更程序:因不可抗力等原因导致进度调整时,需经双方协商一致,并签订书面协议。6.3进度违约责任:乙方未按约定完成工程进度,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为每日合同总价的__%。7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。7.1.2甲方有权对施工质量进行监督和验收。7.1.3甲方有权要求乙方履行合同约定的违约责任。7.2甲方义务7.2.1甲方应按约定支付合同价款。7.2.2甲方应提供必要的施工条件,如场地、水电等。7.2.3甲方应配合乙方进行施工。8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。8.1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。8.1.3乙方有权对施工过程中遇到的问题提出解决方案。8.2乙方义务8.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。8.2.2乙方应确保施工过程中的安全和环保。8.2.3乙方应遵守国家及地方有关法律法规,不得损害他人合法权益。9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.1.1合同变更需经双方协商一致。9.1.2合同变更应采用书面形式,由双方代表签字确认。9.2合同解除条件9.2.1甲方或乙方违约,致使合同无法履行。9.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。9.3合同解除程序9.3.1提出解除合同的一方应提前__日通知对方。9.3.2双方应就解除合同后的善后事宜进行协商。10.违约责任10.1乙方违约责任10.1.1乙方未按约定完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为每日合同总价的__%。10.1.2乙方施工质量不合格的,应负责返工并承担由此产生的费用。10.2甲方违约责任10.2.1甲方未按约定支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金为每日合同总价的__%。10.2.2甲方提供施工条件不满足要求或未配合施工的,应承担相应的责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过协商解决争议。11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方可约定选择仲裁机构进行仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2预付款支付后生效。12.2合同终止条件12.2.1工程验收合格,合同目的实现。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生不可抗力事件,致使合同无法履行。13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1本合同附件包括:施工图纸、苗木清单、施工进度计划等。13.2其他约定事项13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式__份,甲乙双方各执__份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.1.2第三方介入范围16.第三方介入的引入方式16.1引入程序16.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。16.1.2引入第三方前,甲乙双方应明确第三方的职责、权限及工作内容。17.第三方的权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和要求,独立开展工作,不受甲乙双方干涉。17.1.2第三方有权获取甲乙双方提供的必要信息,以确保工作顺利进行。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。17.2.2第三方应保证其工作成果符合相关法律法规和行业标准。17.2.3第三方应保守甲乙双方的技术秘密和商业秘密。18.第三方的责任限额18.1责任限额定义18.1.1本合同中“责任限额”是指第三方因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定18.2.1责任限额应基于第三方的工作性质、职责范围和行业标准进行合理确定。18.2.2责任限额应明确在合同中,并在第三方介入协议中予以确认。19.第三方与其他各方的责任划分19.1责任划分原则19.1.1第三方的责任与甲乙双方的责任应明确划分,避免责任交叉。19.1.2第三方的责任应限于其工作范围,超出范围的责任由甲乙双方自行承担。19.2责任划分具体条款19.2.1第三方在执行合同过程中,若因自身原因导致工程质量不合格,应承担相应的修复责任及费用。19.2.2第三方在执行合同过程中,若因自身原因导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。19.2.3第三方在执行合同过程中,若因自身原因导致安全事故,应承担相应的赔偿责任。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序20.1.1第三方介入后的合同变更,需经甲乙双方和第三方协商一致。20.1.2变更内容应包括但不限于第三方的职责、权限、工作内容、责任限额等。20.2变更生效20.2.1变更内容以书面形式确定,并经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。21.1.2协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构21.2.1双方可约定选择仲裁机构或人民法院作为争议解决机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件1.1施工图纸:详细描述体育场馆绿化苗木的布局、种类、规格等信息。1.2苗木清单:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论