2024年度工程款支付与延期支付抵账协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程款支付与延期支付抵账协议本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义和解释2.1术语定义2.2专用名词解释3.工程款支付方式3.1付款比例3.2付款时间3.3付款条件3.4付款方式4.延期支付4.1延期支付原因4.2延期支付审批程序4.3延期支付利息4.4延期支付期限5.抵账协议5.1抵账原因5.2抵账方式5.3抵账期限5.4抵账条件6.工程款结算6.1结算依据6.2结算时间6.3结算程序6.4结算方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.违约责任8.1违约责任承担8.2违约赔偿8.3违约解除合同9.不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力处理9.3不可抗力通知10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：工程款支付计划表11.2附件二：延期支付申请表11.3附件三：抵账协议书12.合同修改与补充12.1合同修改程序12.2合同补充程序13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他14.1合同签署14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方当事人共同协商一致的原则制定。1.2合同目的本合同旨在明确2024年度工程款支付方式、延期支付抵账协议，确保工程款的合理、及时支付，维护双方的合法权益。1.3合同适用范围本合同适用于2024年度双方合作的工程项目，包括但不限于工程款支付、延期支付抵账等相关事宜。第二条定义和解释2.1术语定义本合同中使用的术语，其定义如下：（1）工程款：指工程承包人根据工程进度和质量要求，向工程发包人收取的款项。（2）延期支付：指工程款支付期限超出合同约定的支付期限。（3）抵账：指以工程款或其他等价物抵消双方债务的行为。2.2专用名词解释（1）工程进度：指工程实施过程中，按照合同约定的工程量完成情况。（2）工程质量：指工程实施过程中，按照合同约定的质量标准完成情况。第三条工程款支付方式3.1付款比例（1）工程款支付比例按照工程进度和质量要求，分为若干个支付节点。（2）每个支付节点的具体比例由双方在合同中约定。3.2付款时间（1）每个支付节点的付款时间应在合同约定的时间内完成。（2）付款时间应与工程进度和质量要求相一致。3.3付款条件（1）付款条件应满足工程进度和质量要求。（2）付款条件应包括但不限于工程量完成、质量检测合格等。3.4付款方式（1）付款方式为银行转账，双方应在合同中明确具体的银行账户信息。（2）付款过程中，如发生银行转账错误，责任由付款方承担。第四条延期支付4.1延期支付原因（1）因不可抗力因素导致工程款支付延期。（2）因工程进度调整导致工程款支付延期。（3）因工程质量问题导致工程款支付延期。4.2延期支付审批程序（1）工程款支付延期需经双方同意。（2）延期支付申请需在合同约定的时间内提出，并提供相关证明材料。4.3延期支付利息（1）延期支付部分，按中国人民银行同期贷款利率计收利息。（2）利息自延期支付之日起计算至实际付款之日止。4.4延期支付期限（1）延期支付期限不得超过合同约定的支付期限。（2）延期支付期限由双方在合同中约定。第五条抵账协议5.1抵账原因（1）因双方债务相互抵消，需进行抵账。（2）因工程款支付不足，需以其他等价物抵消债务。5.2抵账方式（1）抵账方式为等价物交换，双方应在合同中明确具体的抵账物。（2）抵账物应具有同等价值，并符合法律法规规定。5.3抵账期限（1）抵账期限不得超过合同约定的支付期限。（2）抵账期限由双方在合同中约定。5.4抵账条件（1）抵账条件应满足法律法规规定。（2）抵账条件应经双方同意。第六条工程款结算6.1结算依据（1）结算依据为合同约定的工程款支付方式、付款比例、付款时间等。（2）结算依据还应包括工程进度和质量检测报告。6.2结算时间（1）结算时间应在合同约定的付款时间后30日内完成。（2）结算时间如有调整，需经双方同意。6.3结算程序（1）结算程序为双方共同核对工程进度和质量，确认结算金额。（2）结算完成后，双方应在合同约定的付款时间内完成付款。6.4结算方式（1）结算方式为银行转账，双方应在合同中明确具体的银行账户信息。（2）结算过程中，如发生银行转账错误，责任由付款方承担。第七条争议解决7.1争议解决方式（1）争议解决方式为协商解决。（2）协商解决不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。7.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应积极协商，寻求解决争议。（2）协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。7.3争议解决机构（1）争议解决机构为双方共同约定的仲裁机构。（2）仲裁机构应具备相应的资质和权威性。第八条违约责任8.1违约责任承担（1）如一方未按合同约定支付工程款，应向对方支付合同约定的违约金。（2）如一方未按合同约定履行延期支付抵账协议，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。8.2违约赔偿（1）违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。（2）违约赔偿的具体数额由双方协商确定，或由合同约定的仲裁机构裁决。8.3违约解除合同（1）如一方连续两次未按合同约定支付工程款，或严重违约，另一方有权解除合同。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程款和违约责任。第九条不可抗力9.1不可抗力定义（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。（2）不可抗力事件发生后，双方应相互理解，协商解决由此引起的合同履行问题。9.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，可部分或全部免除违约责任。9.3不可抗力通知（1）发生不可抗力事件后，受影响方应在3日内以书面形式通知对方。（2）通知内容包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响范围及对合同履行的影响等。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）合同生效前，双方应按照合同约定完成相关准备工作。10.2合同终止条件（1）合同约定的工程款支付完毕，合同自动终止。（2）合同因违约解除的，自解除之日起终止。10.3合同解除条件（1）合同解除条件包括但不限于违约、不可抗力、双方协商一致等。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十一条合同附件11.1附件一：工程款支付计划表（1）附件一应详细列明每个支付节点的付款比例、付款时间、付款条件等。（2）附件一为本合同的组成部分，具有同等法律效力。11.2附件二：延期支付申请表（1）附件二应包括延期支付的原因、期限、利息计算方式等。（2）附件二为本合同的组成部分，具有同等法律效力。11.3附件三：抵账协议书（1）附件三应明确抵账原因、方式、期限、条件等。（2）附件三为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十二条合同修改与补充12.1合同修改程序（1）合同修改需经双方协商一致。（2）合同修改应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。12.2合同补充程序（1）合同补充需经双方协商一致。（2）合同补充应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。第十三条合同保密13.1保密内容（1）合同内容及双方商业秘密。（2）与本合同相关的技术秘密、经营信息等。13.2保密期限（1）保密期限自合同生效之日起至合同终止之日止。（2）合同终止后，保密义务仍应持续一定期限。13.3违约责任（1）违反保密义务的，应承担相应的违约责任。（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十四条其他14.1合同签署（1）本合同一式两份，双方各执一份。（2）合同签署后，双方应妥善保管合同文本。14.2合同份数（1）合同份数为两份，双方各执一份。（2）如需增加合同份数，应经双方协商一致。14.3合同生效日期（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）合同生效日期为本合同签署日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，非甲乙双方当事人，但因其提供的专业服务或协助而介入合同关系的主体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、审计机构等。第二条第三方介入的依据2.1第三方介入需依据合同约定或双方当事人共同同意。2.2第三方介入的具体事项和权限应在合同中明确。第三条第三方责权利3.1第三方应按照合同约定或双方当事人授权，行使相应权利，履行相应义务。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其职责。3.3第三方应保持中立，不得偏袒任何一方，其行为应符合法律法规和职业道德。第四条第三方介入的程序4.1甲乙双方应提前通知对方，说明第三方介入的原因、目的和预期效果。4.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。4.3第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同义务，并配合第三方的工作。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方保证人提供相应的保证。5.2第三方责任限额应包括但不限于第三方因违约、过失或疏忽造成的损失。（1）第三方提供服务的性质和范围；（2）第三方的能力和信誉；（3）合同金额和项目风险；（4）行业标准。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方的合同责任。6.2第三方的工作成果归甲乙双方共有，除非合同另有约定。6.3第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。6.4第三方与其他各方（如供应商、分包商等）的关系由第三方自行处理。第七条第三方介入的额外条款及说明7.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的付款义务。7.2第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁。7.3第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担，或由第三方另行约定。7.4第三方介入后，甲乙双方应保证工程项目的顺利进行，不得因第三方介入而影响工程进度和质量。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入合同关系终止的条件包括但不限于：（1）合同约定的第三方介入期限届满；（2）第三方完成其职责，经甲乙双方确认；（3）合同解除或终止；（4）法律法规规定的其他情形。8.2第三方介入合同关系终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜，并结清相关费用。第九条第三方介入的记录与报告9.1第三方在介入过程中应做好记录，包括但不限于工作日志、会议纪要、报告等。9.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，并提交相关报告。9.3甲乙双方有权要求第三方提供其介入工作的详细记录和报告。第十条第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密和合同内容，应予以保密。10.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决。11.2协商不成的，甲乙双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁。11.3第三方介入争议的解决，应遵循公平、公正、合理原则。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程款支付计划表详细要求：列明每个支付节点的付款比例、付款时间、付款条件、付款金额等。说明：本附件用于明确工程款的支付计划，确保双方按照约定的时间和比例支付款项。2.附件二：延期支付申请表详细要求：说明延期支付的原因、预计延期时间、预计支付时间、延期支付利息计算方式等。说明：本附件用于申请延期支付，确保双方在延期支付时能够明确责任和利息计算。3.附件三：抵账协议书详细要求：明确抵账原因、抵账方式、抵账期限、抵账条件、抵账金额等。说明：本附件用于约定抵账事宜，确保双方在抵账过程中权益得到保障。4.附件四：工程进度和质量检测报告详细要求：包括工程进度表、质量检测报告、验收报告等。说明：本附件用于证明工程进度和质量，作为支付工程款的重要依据。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的原因、目的、权限、责任、费用等。说明：本附件用于规范第三方介入的行为，确保第三方在介入过程中的合法性和有效性。6.附件六：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、程序、机构、期限等。说明：本附件用于约定争议解决机制，确保争议能够及时、公正地解决。7.附件七：合同修改与补充协议详细要求：明确合同修改或补充的内容、生效日期、签署日期等。说明：本附件用于记录合同修改或补充的过程，确保双方对合同内容的了解和确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定支付工程款责任认定标准：违约方应支付合同约定的违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。示例说明：甲方未按合同约定在规定时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：延期支付责任认定标准：违约方应支付合同约定的延期支付利息，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。示例说明：甲方延期支付工程款，乙方有权要求甲方支付延期支付利息，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：未按合同约定履行抵账协议责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。示例说明：甲方未按合同约定履行抵账协议，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。4.违约行为：未按合同约定完成工作责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失，并可能面临合同解除。示例说明：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失，严重违约可能导致合同解除。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：甲方泄露了乙方的商业秘密，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度工程款支付与延期支付抵账协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2术语解释1.3合同双方定义1.4其他相关定义2.合同目的与适用范围2.1合同目的2.2合同适用范围2.3合同有效期3.工程款支付方式3.1支付方式3.2支付比例3.3支付时间3.4支付程序3.5支付方式变更4.延期支付4.1延期支付条件4.2延期支付期限4.3延期支付赔偿4.4延期支付通知5.抵账协议5.1抵账条件5.2抵账比例5.3抵账期限5.4抵账程序5.5抵账方式变更6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序6.4争议解决费用7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同终止条件7.4合同终止程序8.违约责任8.1违约责任定义8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.保密条款9.1保密信息定义9.2保密义务9.3保密期限10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达方式11.合同变更与补充11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同补充12.合同附件12.1附件一：工程款支付计划12.2附件二：延期支付申请表12.3附件三：抵账协议13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定14.1合同适用法律14.2合同签署地点14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义a.工程款：指乙方根据合同约定，按照工程进度和质量要求，向甲方支付的建设工程款项。b.延期支付：指因甲方原因导致乙方工程款支付时间超过合同约定的支付期限。c.抵账：指乙方以一定比例的工程款作为甲方其他应付款项的抵扣。d.争议：指合同双方在履行合同过程中发生的意见分歧或纠纷。1.2术语解释a.工程进度：指乙方完成工程项目的实际进度，以工程量或工期比例表示。b.工程质量：指乙方完成的工程项目的质量符合国家或行业相关标准。c.甲方：指委托乙方进行工程建设的业主单位。d.乙方：指承担工程建设的施工单位。1.3合同双方定义a.甲方：甲方全称为________，注册地为________。b.乙方：乙方全称为________，注册地为________。1.4其他相关定义a.本合同所指的“月”均为公历月份。b.本合同所指的“日”均为公历日期。2.合同目的与适用范围2.1合同目的本合同旨在明确甲方支付工程款的方式、期限及乙方在延期支付情况下的抵账权利。2.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的全部建设工程项目。2.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算完毕后三个月止。3.工程款支付方式3.1支付方式a.甲方应按工程进度和质量要求，按照合同约定的比例和期限支付工程款。b.工程款支付方式为银行转账。3.2支付比例a.工程款支付比例为：开工前支付10%，主体结构完成支付30%，装修完成支付30%，竣工支付30%。b.具体支付比例可根据工程实际情况在合同中约定。3.3支付时间a.甲方应在每月的____日前支付当月应付款项。b.甲方逾期支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。3.4支付程序a.乙方在工程进度达到约定支付比例时，向甲方提交支付申请。b.甲方收到支付申请后，应在____日内完成付款。3.5支付方式变更a.合同签订后，如需变更支付方式，双方应协商一致，并签订补充协议。4.延期支付4.1延期支付条件a.因甲方原因导致乙方工程款支付时间超过合同约定的支付期限。4.2延期支付期限a.甲方应在延期支付发生后____日内支付相应款项。4.3延期支付赔偿a.甲方逾期支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。4.4延期支付通知a.甲方应提前____日向乙方发出延期支付通知。5.抵账协议5.1抵账条件a.乙方在甲方未按合同约定支付工程款的情况下，可提出抵账申请。5.2抵账比例a.抵账比例为_____%。5.3抵账期限a.抵账期限为____日。5.4抵账程序a.乙方在抵账期限届满前向甲方提交抵账申请。b.甲方应在____日内确认抵账申请。5.5抵账方式变更a.合同签订后，如需变更抵账方式，双方应协商一致，并签订补充协议。6.争议解决6.1争议解决方式a.合同双方应友好协商解决争议。b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构a.合同双方可约定仲裁机构。6.3争议解决程序a.争议解决程序按争议解决机构的规定执行。6.4争议解决费用a.争议解决费用由败诉方承担。7.合同解除与终止7.1合同解除条件a.合同一方违反合同约定，致使合同无法履行或履行无意义。b.因不可抗力导致合同无法履行或履行无意义。7.2合同解除程序a.提出解除合同的一方应提前____日通知对方。b.对方在接到解除通知后____日内未提出异议，视为同意解除合同。7.3合同终止条件a.合同履行完毕。b.合同解除。7.4合同终止程序a.合同终止后，双方应进行工程结算。b.双方应按照合同约定支付剩余款项。8.违约责任8.1违约责任定义a.本合同项下，任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定，均应承担违约责任。8.2违约责任承担a.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。b.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。c.因乙方原因造成工程延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_____%的违约金。8.3违约责任赔偿a.违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。b.违约方应承担因违约产生的合理费用，包括但不限于律师费、仲裁费等。9.保密条款9.1保密信息定义a.保密信息是指在本合同履行过程中，一方提供的涉及商业秘密、技术秘密或其他应当保密的信息。9.2保密义务a.合同双方对本合同内容以及保密信息负有保密义务。b.合同双方不得泄露、使用或允许他人使用保密信息，除非得到对方书面同意。9.3保密期限a.本合同终止后，保密期限为____年。10.通知与送达10.1通知方式a.本合同项下的通知可采用书面形式，包括但不限于信函、电报、传真、电子邮件等。10.2送达地址a.甲方送达地址：________。b.乙方送达地址：________。10.3送达方式a.通知应以挂号信或特快专递方式寄送至对方指定的送达地址。b.电子邮件送达视为有效送达，以发送时间为送达时间。11.合同变更与补充11.1合同变更条件a.合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。11.2合同变更程序a.双方协商一致后，应签署书面变更协议。b.变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同补充a.合同补充需经双方协商一致，并以书面形式作出。12.合同附件12.1附件一：工程款支付计划a.详细列出工程款支付计划，包括支付比例、支付时间等。12.2附件二：延期支付申请表a.乙方提交延期支付申请的表格，包括申请原因、预计支付时间等。12.3附件三：抵账协议a.详细列出抵账协议内容，包括抵账比例、抵账期限等。13.合同生效与解除13.1合同生效条件a.合同经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件a.如一方违约，另一方有权解除合同。b.如发生不可抗力事件，双方可协商解除合同。13.3合同解除程序a.提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方。b.收到解除通知后，对方应在____日内确认解除合同。14.其他约定14.1合同适用法律a.本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同签署地点a.本合同在________签署。14.3合同份数a.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方定义a.本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或认可，提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围a.第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、进度控制、合同管理、争议调解等。2.第三方介入的程序与方式2.1第三方介入程序a.甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的具体事项和范围。b.甲乙双方应共同签署《第三方介入协议》，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入方式a.第三方介入方式包括但不限于直接参与、提供咨询服务、进行独立检测等。3.第三方责任限额3.1责任限额定义a.本合同项下，第三方因履行职责过程中产生的违约责任，其责任限额由《第三方介入协议》约定。3.2责任限额约定a.《第三方介入协议》中应明确第三方的责任限额，包括但不限于直接经济损失、违约金等。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利划分a.第三方应按照《第三方介入协议》的约定，履行对甲方的服务义务。b.第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和信息。c.第三方在履行职责过程中，因甲方原因导致的损失，甲方应承担相应的责任。4.2第三方与乙方的责权利划分a.第三方应按照《第三方介入协议》的约定，履行对乙方的服务义务。b.第三方有权要求乙方提供必要的工作条件和信息。c.第三方在履行职责过程中，因乙方原因导致的损失，乙方应承担相应的责任。4.3第三方与甲乙双方共同责任a.当第三方在履行职责过程中，因甲乙双方共同原因导致损失时，甲乙双方应承担连带责任。5.第三方介入的变更与解除5.1第三方介入变更a.甲乙双方可协商一致，变更《第三方介入协议》中的内容。b.变更后的《第三方介入协议》应经甲乙双方签字盖章后生效。5.2第三方介入解除a.如第三方违反《第三方介入协议》的约定，甲乙双方有权解除协议。b.如因不可抗力等原因导致《第三方介入协议》无法履行，甲乙双方可协商解除协议。6.第三方介入争议解决6.1争议解决方式a.第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。b.协商不成，可按照《第三方介入协议》约定的争议解决方式解决。6.2争议解决机构a.如《第三方介入协议》未约定争议解决机构，争议解决方式可参照本合同第六条的规定。7.第三方介入费用的承担7.1费用承担原则a.第三方介入费用由甲乙双方根据《第三方介入协议》的约定分担。7.2费用支付方式a.第三方介入费用应按照《第三方介入协议》的约定支付。8.第三方介入的其他事项8.1第三方介入保密义务a.第三方在介入过程中，对甲乙双方的保密信息负有保密义务。8.2第三方介入期限a.第三方介入期限由《第三方介入协议》约定，或根据具体介入事项确定。8.3第三方介入成果的归属a.第三方介入产生的成果，除《第三方介入协议》另有约定外，归甲乙双方共有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程款支付计划详细列出工程款支付计划，包括支付比例、支付时间、支付节点和金额等。附件要求：应包含工程进度表、工程量清单、付款进度表等。2.附件二：延期支付申请表乙方提交延期支付申请的表格，包括申请原因、预计支付时间、延期支付金额等。附件要求：应包含延期支付的原因分析、对工程进度和质量的影响评估等。3.附件三：抵账协议详细列出抵账协议内容，包括抵账比例、抵账期限、抵账金额等。附件要求：应包含抵账的具体方式、抵账后的付款安排等。4.附件四：第三方介入协议明确第三方介入的具体事项、范围、职责、权利和义务等。附件要求：应包含第三方资质证明、服务内容、费用及支付方式等。5.附件五：工程变更单记录工程变更的内容、原因、变更后的工程量及费用等。附件要求：应包含变更通知、变更审批流程、变更后的合同条款等。6.附件六：工程质量检测报告提供工程质量的检测报告，包括检测项目、检测方法、检测结果等。附件要求：应包含检测机构的资质证明、检测设备的校准证明等。7.附件七：工程进度报告提供工程进度的详细报告，包括施工进度、质量情况、安全状况等。附件要求：应包含进度计划、实际进度对比、问题及解决方案等。8.附件八：争议解决协议明确争议解决的方式、程序、机构等。附件要求：应包含争议解决机构的资质证明、争议解决费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按合同约定支付工程款；b.未按合同约定提供施工条件；c.未经乙方同意擅自变更工程内容。乙方违约行为：a.工程进度滞后；b.工程质量不符合约定；c.未经甲方同意擅自变更工程内容。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。b.未按合同约定提供施工条件，应承担相应损失。乙方违约责任：a.工程进度滞后，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。b.工程质量不符合约定，应承担修复费用及相应损失。3.违约示例说明：示例一：甲方未在约定支付期限内支付工程款，乙方有权要求甲方支付_____%的违约金，并有权暂停工程进度。示例二：乙方施工过程中出现质量问题，经检测不合格，乙方应承担修复费用及_____%的违约金。全文完。2024年度工程款支付与延期支付抵账协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方2.3第三方3.工程项目3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.合同金额4.1合同总金额4.2分期支付金额4.3支付方式5.工程款支付5.1支付时间5.2支付比例5.3支付条件6.延期支付6.1延期原因6.2延期时间6.3延期利息7.抵账协议7.1抵账原因7.2抵账方式7.3抵账时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力通知12.合同附件12.1附件一：工程款支付计划12.2附件二：工程款支付凭证12.3附件三：延期支付协议13.合同变更与解除13.1合同变更13.2合同解除13.3合同变更与解除程序14.其他14.1通知14.2法律适用14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2024年度工程款支付与延期支付抵账协议》。1.1.2“甲方”指委托实施工程的单位或个人。1.1.3“乙方”指承接实施工程的施工单位或个人。1.1.4“工程款”指乙方在实施工程过程中，按照合同约定应得的款项。1.1.5“延期支付”指因甲方原因导致乙方未能在约定时间内收到工程款。1.1.6“抵账”指乙方以工程款的一部分抵消其他债务的行为。1.2解释1.2.1本合同的解释权归甲方所有。1.2.2本合同中未尽事宜，由双方另行协商解决。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称：________________________2.1.2甲方法定代表人：________________________2.1.3甲方联系方式：________________________2.2乙方2.2.1乙方全称：________________________2.2.2乙方法定代表人：________________________2.2.3乙方联系方式：________________________2.3第三方2.3.1第三方指在合同履行过程中，与甲方或乙方发生业务往来的其他单位或个人。3.工程项目3.1工程名称：________________________3.2工程地点：________________________3.3工程规模：________________________3.4工程类型：________________________4.合同金额4.1合同总金额：人民币________________________元整。4.2分期支付金额：4.2.1第一期支付金额：人民币________________________元整。4.2.2第二期支付金额：人民币________________________元整。4.2.3第三期支付金额：人民币________________________元整。4.3支付方式：转账支付，具体账户信息详见附件。5.工程款支付5.1支付时间：5.1.1第一期支付时间：合同签订后________________________日内。5.1.2第二期支付时间：工程进度达到________________________后________________________日内。5.1.3第三期支付时间：工程竣工验收合格后________________________日内。5.2支付比例：5.2.1第一期支付比例：合同总金额的________________________%。5.2.2第二期支付比例：合同总金额的________________________%。5.2.3第三期支付比例：合同总金额的________________________%。5.3支付条件：5.3.1乙方提交完整的工程进度报告及工程款支付申请。5.3.2甲方审核无误后，在约定的时间内支付工程款。6.延期支付6.1延期原因：6.1.1甲方资金周转困难。6.1.2乙方施工进度延误。6.1.3不可抗力因素。6.2延期时间：6.2.1因甲方资金周转困难，延期支付不超过________________________天。6.2.2因乙方施工进度延误，延期支付不超过________________________天。6.2.3因不可抗力因素，延期支付时间根据实际情况确定。6.3延期利息：6.3.1延期利息按每日万分之________________________计算，自延期之日起至实际支付之日止。7.抵账协议7.1抵账原因：7.1.1乙方在实施工程过程中产生的其他债务。7.2抵账方式：7.2.1乙方以工程款的一部分抵消其他债务。7.2.2抵账比例由双方协商确定。7.3抵账时间：7.3.1抵账时间在工程款支付时一并处理。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章。9.1.2甲方支付第一期工程款。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工程完成并验收合格。9.2.2双方协商一致解除合同。9.2.3因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同解除条件9.3.1任何一方严重违约。9.3.2不可抗力导致合同无法履行。10.违约责任10.1违约行为10.1.1甲方未按合同约定支付工程款。10.1.2乙方未按合同约定完成工程。10.1.3任何一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任10.2.1甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的________________________%。10.2.2乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的________________________%。10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的实际损失。11.不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。11.2.2双方应尽力减少损失。11.2.3不可抗力事件解除合同或中止合同履行。11.3不可抗力通知11.3.1通知应在不可抗力事件发生后________________________日内发出。12.合同附件12.1附件一：工程款支付计划12.2附件二：工程款支付凭证12.3附件三：延期支付协议13.合同变更与解除13.1合同变更13.1.1合同变更需双方书面同意，并签署变更协议。13.2合同解除13.2.1合同解除需双方书面同意，并签署解除协议。13.3合同变更与解除程序13.3.1合同变更或解除程序应符合法律法规的规定。14.其他14.1通知14.1.1除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送，并视为已送达。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数14.3.1本合同一式________________________份，甲乙双方各执________________________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指在合同履行过程中，因特定目的而介入的任何单位或个人，包括但不限于监理方、咨询方、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在监督工程进度、质量控制、风险评估、争议解决等。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由甲方负责，但需经乙方同意。15.3.2甲方应与第三方签订书面授权协议，明确第三方在合同中的角色和权限。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照授权协议和本合同的约定，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方的行为不代表合同双方，第三方对合同双方不承担直接责任。15.5第三方费用15.5.1第三方费用由甲方承担，具体费用由甲方与第三方协商确定。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1