版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024全类型建设工程施工协议文件汇编版B版本合同目录一览1.协议概述1.1工程概况1.2合同主体1.3合同文件2.合同条款2.1一般条款2.1.1词语定义2.1.2合同的生效与终止2.1.3合同的履行与验收2.1.4合同的变更与解除2.1.5违约责任2.1.6争议解决2.1.7其他条款3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容4.工程量清单与价格4.1工程量清单4.2价格与支付5.工期与进度5.1工期计划5.2进度控制6.施工质量与标准6.1施工质量要求6.2施工标准7.安全生产与管理7.1安全生产要求7.2施工管理8.材料与设备8.1材料供应8.2设备使用9.技术支持与服务9.1技术支持9.2服务内容10.合同价格与结算10.1合同价格10.2结算方式11.保险与防护11.1工程保险11.2人员保险12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4法律途径13.合同的生效、修改与解除13.1合同的生效13.2合同的修改13.3合同的解除14.合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1工程概况本合同项下的工程为项目,位于地区,工程内容包括。1.2合同主体甲方:公司乙方:建筑工程有限公司1.3合同文件本合同文件包括:合同协议书、工程量清单、技术要求、施工图纸、合同条款等。第二条合同条款2.1一般条款2.1.1词语定义本合同中下列词语的含义如下:(1)甲方:指公司(2)乙方:指建筑工程有限公司(3)工程:指本合同项下的项目(4)合同:指本合同协议书、工程量清单、技术要求、施工图纸、合同条款等文件2.1.2合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。2.1.3合同的履行与验收乙方应按合同约定的工期、质量、标准完成工程。工程验收合格后,甲方应支付合同约定的款项。2.1.4合同的变更与解除合同履行过程中,如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订补充协议。2.1.5违约责任违反合同约定的一方,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。2.1.6争议解决合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1.7其他条款本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第三条工程范围与内容3.1工程范围本工程包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。3.2工程内容本工程的具体内容详见施工图纸和工程量清单。第四条工程量清单与价格4.1工程量清单4.2价格与支付本工程的合同总价款为人民币万元(大写:),其中包括:工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。甲方按工程进度支付合同款项,具体支付方式详见合同条款。第五条工期与进度5.1工期计划本工程的合同工期为个月,自开工之日起算。5.2进度控制乙方应按合同约定的工期计划完成工程,如有延期,应提前向甲方申请,并承担相应的违约责任。第六条施工质量与标准6.1施工质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工,保证工程质量。6.2施工标准本工程的施工标准详见技术要求及施工图纸。第七条安全生产与管理7.1安全生产要求乙方应严格执行国家安全生产法律法规,确保工程施工安全。7.2施工管理乙方应建立健全施工组织管理体系,确保工程顺利进行。第八条材料与设备8.1材料供应甲方负责提供工程所需的主要材料,乙方负责采购施工辅助材料。材料供应应符合国家质量标准及合同要求。8.2设备使用乙方应合理使用甲方提供的设备,爱护公共设施,确保设备安全运行。第九条技术支持与服务9.1技术支持乙方应提供技术支持,确保工程质量。技术支持内容包括施工方案、技术交底、质量控制等。9.2服务内容乙方应提供施工现场服务,包括施工指导、进度跟踪、现场协调等。第十条合同价格与结算10.1合同价格本工程的合同总价款为人民币万元(大写:),其中包括:工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。10.2结算方式甲方按工程进度支付合同款项,具体支付方式详见合同条款。工程验收合格后,甲方支付剩余款项。第十一条保险与防护11.1工程保险甲方负责办理工程保险,确保工程在施工期间及验收后的保险覆盖。11.2人员保险乙方应为施工现场所有人员购买工伤保险和意外伤害保险。第十二条争议解决12.1协商解决合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决。12.2调解解决协商不成的,可向合同签订地人民调解委员会申请调解。12.3仲裁解决调解不成的,任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。12.4法律途径如仲裁不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。13.2合同的修改合同履行过程中,如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订补充协议。13.3合同的解除合同解除应遵循法律规定和合同约定,解除合同给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第十四条合同的份数与保管14.1合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.2合同保管合同签订后,甲乙双方均应妥善保管合同副本,不得随意泄露合同内容。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出本工程的所有工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件二:技术要求具体说明本工程的施工技术要求,包括材料要求、施工工艺、质量标准等。附件三:施工图纸提供本工程的详细施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。附件四:合同条款详细列出本合同的所有条款,包括一般条款、工程范围与内容、工程量清单与价格、工期与进度、施工质量与标准、安全生产与管理、材料与设备、技术支持与服务、合同价格与结算、保险与防护、争议解决、合同的生效、修改与解除、合同的份数与保管等。附件五:补充协议如有补充协议,一并提供。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定的工期、质量、标准完成工程。2.乙方未按合同约定的时间提交工程进度报告或工程验收不合格。3.甲方未按合同约定的时间支付合同款项。4.甲方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。5.乙方使用甲方提供的设备不当,造成设备损坏或故障。违约责任认定标准:1.乙方未按合同约定的工期、质量、标准完成工程的,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。2.乙方未按合同约定的时间提交工程进度报告或工程验收不合格的,甲方有权要求乙方立即整改,并按合同约定支付违约金。3.甲方未按合同约定的时间支付合同款项的,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。4.甲方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准的,甲方应承担返工、更换材料或设备等费用,并支付乙方因此造成的损失。5.乙方使用甲方提供的设备不当,造成设备损坏或故障的,乙方应承担维修或更换设备的费用,并支付甲方因此造成的损失。示例说明:假设乙方未按合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金10万元,并赔偿因此给甲方造成的损失20万元。说明三:法律名词及解释:1.合同:本合同指2024全类型建设工程施工协议文件汇编版B版,包括协议概述、合同条款、附件等文件。2.甲方:指公司,负责提供工程场地、资金、材料等。3.乙方:指建筑工程有限公司,负责施工、管理、交付合格工程等。4.工程:指本合同项下的项目,包括土建、安装、装饰、园林绿化等工程。5.工期:指
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年个人房产买卖第三方担保协议样本版
- 2024年度企业形象策划与推广合同
- 学校大班班级发展方案计划
- 班主任如何进行时间管理计划
- 2024年度人工智能技术研发服务协议2篇
- 2024年国际物流运输服务协议版B版
- 2024年变压器订购合同协议3篇
- 2024年土方劳务分包合同模板3篇
- 隐私玻璃膜施工合同
- 教育行业教师聘用合同模板
- 金融服务外包战略策划书
- TCALC 003-2023 手术室患者人文关怀管理规范
- 航天工程的技术规范与质量管理
- 2024年上海市第二十七届初中物理竞赛初赛试题及答案
- 红旗汽车促销策划方案
- 小学科学人教鄂教版四年级上册期末练习题(2022秋)(附参考答案)
- 开展优生优育知识讲座
- 大数据分析与市场预测模型
- 《中国的海洋资源》示范课教学设计【湘教版八年级地理上册】
- 城市污水处理厂水质检测与安全生产
- 《食品毒理学》课件
评论
0/150
提交评论