高速公路维修专业施工合同范本

高速公路维修专业施工合同范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于承包商具备高速公路维修施工的专业资质和经验，愿意承担该项目的维修工程；一、工程概况1.1项目名称：某高速公路维修工程1.2项目地点：1.3工程内容：包括但不限于路面修补、桥梁维护、隧道清理、交通安全设施更换等。1.4工程规模：全长____公里，共计____个维修路段。1.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本合同施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主分期向承包商支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的5%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%。（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的50%。（4）剩余的15%作为质量保证金，在工程保修期满且无质量问题后支付。2.3承包商开具等额的正规发票，业主按约定时间支付相应款项。三、施工期限3.1双方确认，本工程的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。延长工期不超过____个月。3.3承包商未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1承包商应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，承包商应承担____个月的质保期。4.3质保期内，如出现质量问题，承包商应及时予以修复，并承担修复费用。五、合同的变更和解除5.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前____个工作日书面通知对方。5.2双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的附件。5.3未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（此页无）一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.安全生产措施方案5.承包商资质证明文件6.业主授权书7.付款凭证8.验收报告9.保修证书10.补充协议二、违约行为及认定：1.未能按照约定的施工期限完成工程，认定为违约行为。2.工程质量不符合约定标准，导致验收不合格，认定为违约行为。3.未能按照约定支付合同价款，认定为违约行为。4.未经双方协商一致，单方面变更或解除合同，认定为违约行为。5.未能履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有高速公路产权的一方。2.乙方：指承担高速公路维修工程的一方。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约责任：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查。6.保修期：指工程验收合格后，承包商对工程提供的质量保证期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应提前向业主报告并协商延期，同时采取措施加快进度。2.工程质量问题：承包商应及时修复并承担修复费用。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式及时支付价款。4.合同变更：双方协商一致后签订补充协议，明确变更内容。5.争议解决：首选友好协商解决，协商不成时依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.高速公路维修工程合同签订。2.高速公路维修工程进度