2024年城市综合体10KV供电系统施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市综合体10KV供电系统施工合同本合同目录一览1.合同双方信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.供电系统概述2.1供电系统规模2.2供电系统技术参数2.3供电系统建设地点3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求4.施工进度安排4.1施工工期4.2施工阶段划分4.3施工进度计划5.供电系统设计5.1设计依据5.2设计原则5.3设计内容6.供电设备采购6.1设备采购方式6.2设备质量要求6.3设备供应时间7.施工组织与管理7.1施工组织架构7.2施工现场管理7.3施工安全与文明施工8.质量保证与验收8.1质量保证体系8.2质量检验标准8.3验收程序9.合同价款与支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3支付时间10.合同期限与终止10.1合同期限10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约金计算方式11.3违约纠纷解决方式12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力证据提交13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除条件第一部分：合同如下：1.合同双方信息1.1合同甲方信息甲方名称：有限公司甲方地址：省市区路号甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678甲方法定代表人：1.2合同乙方信息乙方名称：电力工程有限公司乙方地址：省市区路号乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx5678乙方法定代表人：赵六2.供电系统概述2.1供电系统规模本供电系统总容量为10KV，供电范围覆盖甲方所属城市综合体项目，包括商场、办公楼、住宅等。2.2供电系统技术参数电压等级：10KV供电频率：50Hz供电可靠性：99.9%供电方式：双回路供电2.3供电系统建设地点供电系统建设地点位于甲方所属城市综合体项目内，具体位置详见施工图纸。3.施工范围与内容3.1施工范围（1）10KV供电线路的架设、敷设；（2）配电设备的安装、调试；（3）相关辅助设施的建设；（4）供电系统的验收。3.2施工内容（1）架设10KV高压线路，包括导线、绝缘子、金具等；（2）安装配电设备，包括变压器、开关柜、母线等；（3）敷设电缆，包括电缆、电缆桥架等；（4）建设相关辅助设施，如电缆沟、电缆隧道等；（5）供电系统的调试、试运行。3.3施工质量要求本合同施工质量应符合国家相关标准和规范要求，具体质量标准如下：（1）线路架设：符合《电力线路施工及验收规范》；（2）配电设备安装：符合《电力设备安装工程施工及验收规范》；（3）电缆敷设：符合《电力电缆施工及验收规范》；（4）辅助设施建设：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。4.施工进度安排4.1施工工期本合同施工工期为自合同签订之日起6个月，具体施工进度计划如下：（1）第一个月：完成施工图纸的审核、设计交底；（2）第二个月：完成基础工程施工；（3）第三个月：完成线路架设、电缆敷设；（4）第四个月：完成配电设备安装、调试；（5）第五个月：完成辅助设施建设；（6）第六个月：完成供电系统验收、试运行。4.2施工阶段划分（1）施工准备阶段；（2）基础工程施工阶段；（3）线路架设、电缆敷设阶段；（4）配电设备安装、调试阶段；（5）辅助设施建设及供电系统验收阶段。5.供电系统设计5.1设计依据《电力系统设计规范》《电力线路设计规范》《电力设备设计规范》5.2设计原则（1）安全性、可靠性原则；（2）经济合理原则；（3）先进性、适用性原则；（4）环保、节能原则。5.3设计内容本供电系统设计内容包括：（1）10KV供电线路的设计；（2）配电设备选型及设计；（3）电缆敷设设计；（4）辅助设施设计；（5）供电系统运行维护方案。8.质量保证与验收8.1质量保证体系乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合合同约定和行业标准。8.2质量检验标准乙方在施工过程中应严格按照国家相关标准和规范进行质量检验，确保工程质量。8.3验收程序（1）乙方在施工完成后，应向甲方提供完整的施工记录和质量检验报告；（2）甲方应在收到乙方提供的资料后，组织专业人员进行现场验收；（3）验收合格后，双方签署验收记录；（4）验收不合格的，乙方应立即整改，直至合格。9.合同价款与支付方式9.1合同价款本合同总价款为人民币壹佰万元整（￥100,000.00），具体款项构成如下：（1）设计费：人民币拾万元整（￥10,000.00）；（2）材料费：人民币伍拾万元整（￥50,000.00）；（3）施工费：人民币肆拾万元整（￥40,000.00）。9.2支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，甲方按月支付乙方已完成的工程量的80%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%尾款；（4）支付时间：每月末前5个工作日内。10.合同期限与终止10.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至供电系统验收合格之日止。10.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成，且质量符合要求；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.3合同终止程序（1）任何一方要求终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算；11.违约责任11.1违约责任承担（1）乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；（2）甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。11.2违约金计算方式（1）逾期付款违约金按每日千分之五计算；（2）逾期完成工程违约金按合同价款的千分之五计算。11.3违约纠纷解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。12.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决；（3）不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。12.3不可抗力证据提交发生不可抗力事件后，乙方应在7日内向甲方提交相关证明材料。13.合同争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构合同签订地人民法院。13.3争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行。14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。14.3合同解除条件（1）合同约定的终止条件出现；（2）双方协商一致解除合同。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同甲方和乙方以外的，为合同履行提供专业服务或参与合同履行的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、融资机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：（1）对工程质量、进度、安全等进行监督和检查；（2）对设备、材料等进行检测和鉴定；（3）提供专业咨询和技术支持；（4）协助解决合同履行过程中的争议。2.第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，其赔偿责任不得超过合同总价款的某一比例。2.2责任限额比例第三方责任限额比例为合同总价款的10%，即第三方因自身原因造成的损失，其赔偿责任不得超过合同总价款的10%。3.第三方介入程序3.1介入申请（1）甲方或乙方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入的理由和需求；（2）对方应在收到申请后5个工作日内回复，同意或拒绝第三方介入。3.2介入方式第三方介入方式包括但不限于：（1）监理：第三方作为监理单位对施工过程进行监督；（2）检测：第三方作为检测机构对设备、材料等进行检测；（3）咨询：第三方作为咨询公司提供专业咨询和技术支持。4.第三方责权利4.1责任（1）按照合同约定提供专业服务；（2）保证服务质量，确保服务成果符合合同要求；（3）因自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。4.2权利（1）根据合同约定收取服务费用；（2）要求甲方和乙方提供必要的配合和支持；（3）在合同履行过程中，对甲方和乙方提出合理建议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1甲方与第三方（1）甲方应与第三方签订书面服务合同，明确双方的权利和义务；（2）甲方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够顺利履行合同；（3）甲方应监督第三方的工作，确保其服务质量。5.2乙方与第三方（1）乙方应与第三方签订书面服务合同，明确双方的权利和义务；（2）乙方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够顺利履行合同；（3）乙方应监督第三方的工作，确保其服务质量。5.3第三方与甲方、乙方的关系（1）第三方与甲方、乙方之间为合同关系，第三方应独立承担责任；（2）第三方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准；（3）第三方在合同履行过程中产生的任何争议，应通过协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.第三方介入后的合同变更6.1变更程序（1）任何一方认为需要变更合同内容以适应第三方介入时，应向对方提出书面变更申请；（2）对方应在收到申请后5个工作日内回复，同意或拒绝变更申请；（3）经双方协商一致，签订书面变更协议。6.2变更内容变更内容应包括但不限于：（1）第三方介入的具体方式和范围；（2）第三方服务费用的调整；（3）合同履行期限的调整；（4）其他因第三方介入需要变更的内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求和说明：（1）图纸应清晰、完整，标注尺寸、材料、设备等信息；（2）图纸应符合国家相关标准和规范；（3）图纸应在合同签订前提交甲方审核。2.设计变更文件详细要求和说明：（1）变更文件应详细说明变更原因、内容、影响及所需费用；（2）变更文件应在变更实施前经双方确认；（3）变更文件作为合同附件，具有同等法律效力。3.材料设备清单及合格证明详细要求和说明：（1）清单应详细列出材料设备名称、规格、数量、产地等信息；（2）合格证明应包括产品合格证、检测报告等；（3）清单及合格证明应在材料设备进场前提交甲方审核。4.施工进度计划及变更记录详细要求和说明：（1）计划应明确施工阶段、时间节点、工作量等；（2）变更记录应详细记录变更原因、内容、影响及处理措施；（3）计划及变更记录应定期更新，并提交甲方审核。5.质量检验报告详细要求和说明：（1）报告应包含检验时间、地点、项目、标准、结果等信息；（2）报告应由具备资质的检测机构出具；（3）报告应在质量检验完成后提交甲方审核。6.付款凭证详细要求和说明：（1）凭证应包括发票、收据、银行转账记录等；（2）凭证应与合同约定的付款时间、金额相符；（3）凭证应在付款后提交甲方存档。7.验收记录及合格证书详细要求和说明：（1）记录应包含验收时间、地点、项目、标准、结果等信息；（2）合格证书应由甲方签署；（3）记录及合格证书应在验收合格后提交甲方存档。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误；（2）乙方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准；（3）乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失；（4）甲方未按合同约定支付款项，导致乙方停工或损失；（5）第三方介入过程中出现失误，导致合同无法履行。2.责任认定标准（1）工期延误：乙方应承担因延误造成的额外费用；（2）材料、设备不合格：乙方应承担更换或修复费用；（3）安全事故：乙方应承担相应赔偿责任，包括但不限于医疗费、赔偿金等；（4）付款延误：甲方应支付逾期付款违约金；（5）第三方失误：第三方应承担相应赔偿责任，包括但不限于赔偿损失、赔偿金等。3.示例说明（1）示例一：乙方未按期完成工程，导致工期延误15天，甲方有权要求乙方支付违约金人民币壹万元整（￥10,000.00）；（2）示例二：乙方提供的电缆不符合国家标准，甲方有权要求乙方更换全部电缆，并承担更换费用人民币伍万元整（￥50,000.00）；（3）示例三：施工过程中发生安全事故，造成一人轻伤，乙方应承担医疗费及赔偿金人民币壹万元整（￥10,000.00）；（4）示例四：甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，按每日千分之五计算；（5）示例五：第三方检测机构检测失误，导致设备安装错误，甲方有权要求第三方赔偿损失人民币壹万元整（￥10,000.00）。全文完。2024年城市综合体10KV供电系统施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目概况3.供电系统设计要求3.1供电系统设计原则3.2供电系统设计标准3.3供电系统设计内容3.4供电系统设计图纸及文件要求4.供电系统施工要求4.1施工方案及进度计划4.2施工组织设计4.3施工质量控制要求4.4施工安全及环境保护措施4.5施工验收标准5.供电设备供应及安装要求5.1供电设备供应商及设备清单5.2供电设备质量标准5.3供电设备运输及安装要求5.4供电设备验收标准6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段施工时间节点6.3施工进度调整及控制措施7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度安排7.3付款条件及手续8.验收及交付8.1验收标准及程序8.2验收时间及地点8.3验收不合格的处理8.4交付时间及条件9.保修期限及内容9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形及处理10.2违约赔偿标准10.3违约责任免除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1其他约定事项14.2本合同未尽事宜的补充规定14.3本合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方法定代表人电话]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系方式：[乙方法定代表人电话]1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]联系方式：[甲方授权代表电话]乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]联系方式：[乙方授权代表电话]2.项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：总建筑面积、占地面积等]2.4项目概况[项目基本情况描述，包括建设目的、功能、投资方等]3.供电系统设计要求3.1供电系统设计原则[设计原则，如：安全可靠、经济合理、技术先进等]3.2供电系统设计标准[设计标准，如：国家及行业标准、地方规范等]3.3供电系统设计内容[设计内容，如：变配电所设计、线路设计、设备选型等]3.4供电系统设计图纸及文件要求[图纸及文件要求，如：图纸格式、文件清单、审批程序等]4.供电系统施工要求4.1施工方案及进度计划[施工方案，包括施工工艺、施工方法、施工顺序等][进度计划，包括施工阶段划分、时间节点安排等]4.2施工组织设计[施工组织设计，包括施工队伍、施工设备、施工材料等]4.3施工质量控制要求[质量控制标准，如：施工质量验收规范、材料质量标准等]4.4施工安全及环境保护措施[安全措施，如：安全操作规程、安全防护设施等][环境保护措施，如：噪音控制、粉尘控制等]4.5施工验收标准[验收标准，如：国家及行业标准、设计要求等]5.供电设备供应及安装要求5.1供电设备供应商及设备清单[供应商名称、设备型号、规格、数量等]5.2供电设备质量标准[设备质量标准，如：国家及行业标准、厂家质量保证体系等]5.3供电设备运输及安装要求[运输要求，如：运输方式、运输安全措施等][安装要求，如：安装工艺、安装质量标准等]5.4供电设备验收标准[设备验收标准，如：国家及行业标准、设计要求等]6.施工进度安排6.1施工阶段划分[施工阶段划分，如：基础施工阶段、主体施工阶段等]6.2各阶段施工时间节点[各阶段施工时间节点，如：基础施工完成时间、主体施工完成时间等]6.3施工进度调整及控制措施[进度调整及控制措施，如：进度偏差处理、进度控制措施等]8.付款方式及进度8.1付款方式[付款方式，如：预付款、进度款、竣工结算款等]8.2付款进度安排[付款进度安排，如：合同签订后支付预付款、每完成一定工程量支付进度款等]8.3付款条件及手续[付款条件，如：工程进度达到约定节点、验收合格等][付款手续，如：提供发票、工程进度报告、验收报告等]9.验收及交付9.1验收标准及程序[验收标准，如：国家及行业标准、设计文件等][验收程序，如：自检、互检、专检等]9.2验收时间及地点[验收时间，如：工程完工后一定期限内][验收地点，如：工程所在地]9.3验收不合格的处理[不合格处理，如：整改、重新验收等]9.4交付时间及条件[交付时间，如：验收合格后一定期限内][交付条件，如：设备安装调试完毕、资料齐全等]10.保修期限及内容10.1保修期限[保修期限，如：自工程交付使用之日起一定年限]10.2保修内容[保修内容，如：设备故障维修、系统故障排除等]10.3保修责任[保修责任，如：乙方承担保修期内出现的质量问题及维修费用]11.违约责任11.1违约情形及处理[违约情形，如：逾期交付、质量不合格、不履行合同等][违约处理，如：违约金、赔偿损失等]11.2违约赔偿标准[赔偿标准，如：按合同约定或法律法规规定执行]11.3违约责任免除[免除情形，如：不可抗力、合同变更等]12.争议解决12.1争议解决方式[解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决机构[解决机构，如：行业调解机构、仲裁委员会、人民法院等]12.3争议解决程序[解决程序，如：提交争议、审理、判决等]13.合同解除13.1合同解除条件[解除条件，如：一方违约、不可抗力等]13.2合同解除程序[解除程序，如：通知对方、履行解除手续等]13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1其他约定事项[其他事项，如：合同生效条件、合同份数等]14.2本合同未尽事宜的补充规定[补充规定，如：根据实际情况及法律法规补充约定]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指合同双方约定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、担保等非直接参与合同主体业务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的公平、公正，提高合同履行的效率，确保工程质量，降低合同风险。2.第三方介入条款2.1第三方介入方式中介服务：第三方作为中介方，协助合同双方进行沟通、协调、谈判等活动。咨询服务：第三方提供专业意见、建议，帮助合同双方解决合同履行过程中遇到的问题。监督服务：第三方对合同履行过程进行监督，确保合同双方按照合同约定执行。担保服务：第三方提供担保，确保合同履行的顺利进行。2.2第三方介入程序第三方介入程序如下：合同双方协商确定第三方介入的方式及具体内容。第三方与合同双方签订协议，明确各自的权利、义务和责任。第三方根据协议约定，开展相应的工作。3.甲乙方增加的额外条款第三方介入的同意条款：合同双方应同意第三方介入，并明确第三方介入的具体内容。第三方责任条款：明确第三方在合同履行中的责任范围、责任限额及违约责任。第三方变更条款：合同双方应同意在必要时更换第三方。第三方介入不改变合同双方的主体地位和权利义务。第三方介入仅限于合同履行过程中的特定环节，不影响合同整体的履行。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容、合同标的金额、合同双方协商等因素确定。4.2第三方责任限额的约定合同双方应在合同中明确约定第三方责任限额，并在第三方介入协议中予以确认。4.3第三方责任限额的执行第三方在合同履行过程中，如因自身原因造成合同双方损失，应在责任限额范围内承担相应责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙方的划分第三方作为独立第三方机构或个人，与甲乙方在法律地位上保持独立，不参与甲乙方的内部事务。5.2第三方与合同其他方的划分第三方在合同履行过程中，与合同其他方（如供应商、分包商等）保持独立，不参与其他方的内部事务。5.3第三方与其他方的协作第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.供电系统设计文件详细要求：包括设计图纸、设计说明书、设备清单、技术规范等。说明：设计文件应满足国家及行业标准，并经甲方审核批准。2.供电系统施工方案详细要求：包括施工组织设计、施工进度计划、质量控制措施、安全文明施工方案等。说明：施工方案应详细明确，确保施工过程的顺利进行。3.供电设备清单及合格证明详细要求：包括设备名称、型号、规格、数量、产地、厂家质量保证书等。说明：设备清单及合格证明应真实、完整，确保设备质量。4.施工进度报告详细要求：包括施工进度表、实际完成情况、存在问题及解决方案等。说明：施工进度报告应定期提交，以便甲方了解工程进度。5.验收报告详细要求：包括验收时间、地点、参与人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告应在验收合格后及时提交。6.付款凭证详细要求：包括发票、收据、银行转账记录等。说明：付款凭证应真实、合法，作为付款依据。7.保修期内的维修记录详细要求：包括维修时间、原因、维修内容、维修费用等。说明：维修记录应详细记录，以便甲方了解保修期内设备状况。8.合同补充协议详细要求：包括合同变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同补充协议应在合同变更后及时签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工进度延误：未按合同约定的时间节点完成工程。施工质量不合格：工程不符合设计文件和国家及行业标准。设备质量不合格：供应的设备不符合合同约定的质量标准。逾期付款：未按合同约定的时间支付款项。未经批准擅自变更设计或施工方案。未经甲方同意擅自停工或复工。2.责任认定标准违约行为一经确认，乙方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金：根据合同约定支付违约金。赔偿损失：赔偿因违约行为给甲方造成的直接损失。修复或更换不合格设备：对不合格设备进行修复或更换。恢复工程进度：在规定时间内恢复工程进度。重新进行验收：对不合格工程进行重新验收。3.违约行为示例说明施工进度延误：乙方在工程完成后未按约定时间完成竣工验收，延误工期10天，甲方要求乙方支付违约金。施工质量不合格：乙方施工的供电系统不符合设计文件要求，经甲方验收不合格，乙方需进行整改并承担整改费用。设备质量不合格：乙方供应的某型号变压器存在质量问题，经检测确认，乙方需更换合格设备并赔偿甲方损失。全文完。2024年城市综合体10KV供电系统施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5施工工期3.供电系统施工内容3.1供电线路敷设3.2变电站建设3.3配电室建设3.4电气设备安装3.5电气调试4.施工质量要求4.1施工质量标准4.2质量检验与验收4.3质量保证期5.施工安全要求5.1施工安全标准5.2安全管理措施5.3事故处理6.进度安排与工期6.1施工进度计划6.2工期延误责任7.材料供应与设备采购7.1材料供应方式7.2设备采购方式7.3材料与设备质量要求8.付款方式与结算8.1付款进度8.2付款方式8.3结算方式9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用13.3合同份数与送达14.合同签订与生效14.1合同签订时间14.2合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：___________甲方地址：___________甲方法定代表人：___________甲方联系电话：___________甲方开户银行：___________甲方银行账号：___________1.2乙方基本信息乙方名称：___________乙方地址：___________乙方法定代表人：___________乙方联系电话：___________乙方开户银行：___________乙方银行账号：___________第二条项目概况2.1项目名称：2024年城市综合体10KV供电系统施工项目2.2项目地点：___________2.3项目规模：___________2.4项目总投资：___________2.5施工工期：自合同签订之日起____个月第三条供电系统施工内容3.1供电线路敷设3.1.1供电线路敷设方式：___________3.1.2线路长度：___________3.1.3线路材料要求：___________3.2变电站建设3.2.1变电站建设地点：___________3.2.2变电站规模：___________3.2.3变电站设备要求：___________3.3配电室建设3.3.1配电室建设地点：___________3.3.2配电室规模：___________3.3.3配电室设备要求：___________3.4电气设备安装3.4.1电气设备安装范围：___________3.4.2设备安装要求：___________3.5电气调试3.5.1电气调试时间：___________3.5.2调试标准：___________第四条施工质量要求4.1施工质量标准4.1.1符合国家及行业标准4.1.2符合设计文件要求4.2质量检验与验收4.2.1施工过程中进行质量检验4.2.2工程竣工后进行质量验收4.3质量保证期4.3.1质量保证期为自工程竣工验收合格之日起____年第五条施工安全要求5.1施工安全标准5.1.1符合国家及行业标准5.1.2符合施工现场实际情况5.2安全管理措施5.2.1制定施工安全措施5.2.2加强施工现场安全管理5.3事故处理5.3.1事故发生后立即上报5.3.2按照事故处理程序进行处理第六条进度安排与工期6.1施工进度计划6.1.1制定施工进度计划6.1.2按计划进行施工6.2工期延误责任6.2.1乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应责任6.2.2因不可抗力因素导致工期延误，经双方协商可适当顺延工期第八条材料供应与设备采购8.1材料供应方式8.1.1甲方负责提供施工所需的主要材料8.1.2乙方负责采购施工所需的辅助材料8.2设备采购方式8.2.1甲方提供设备清单及技术参数8.2.2乙方根据甲方要求采购设备8.3材料与设备质量要求8.3.1所有材料与设备须符合国家及行业标准8.3.2材料与设备供应商须具备相关资质证书8.3.3乙方在采购过程中应进行质量检验第九条付款方式与结算9.1付款进度9.1.1合同签订后，乙方提交工程进度款申请9.1.2每完成一定比例的工程量，甲方支付相应款项9.2付款方式9.2.1采用银行转账方式支付9.2.2付款时间：自乙方提交申请之日起____个工作日内9.3结算方式9.3.1工程竣工后，进行最终结算9.3.2结算依据：合同约定、工程量清单、实际完成工程量第十条违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程10.1.2甲方未按合同约定支付款项10.1.3双方约定的其他违约情形10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失10.2.2违约责任的具体计算方式及赔偿金额由双方协商确定第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2一方违约，另一方有权解除合同11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格11.2.2双方约定的其他终止条件第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构：___________12.2.2仲裁规则：___________第十三条其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容13.2法律适用13.2.1本合同适用中华人民共和国法律13.3合同份数与送达13.3.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份13.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入的定义与范围14.1第三方的定义本合同中所指的第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、施工方推荐的专业分包商、材料供应商等，以及任何在合同履行过程中被甲乙双方共同认可的，对合同执行有监督、咨询、服务或合作关系的独立法人或其他组织。14.2第三方的介入范围14.2.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合合同要求。14.2.2设计单位：提供设计图纸和技术指导，确保设计方案的合理性和可实施性。14.2.3咨询机构：提供专业咨询服务，协助解决施工过程中遇到的技术难题。14.2.4检验机构：对施工材料、设备进行检验，确保其质量符合标准。14.2.5施工方推荐的专业分包商：负责特定专业工程的施工。14.2.6材料供应商：提供合同规定的材料，保证材料的质量和供应。第十五条第三方的选择与授权15.1第三方的选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并签署相应的合作协议。15.2第三方的授权甲乙双方应授权第三方在其职责范围内行使相应的权利，并承担相应的责任。第十六条第三方的责任限额16.1第三方的责任第三方的责任仅限于其职责范围内，对于超出其职责范围的责任，由甲乙双方按照合同约定承担。16.2责任限额