版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程项目总包与甲分包安全生产责任合同本合同目录一览1.合同签订依据及背景1.1项目基本情况1.2项目安全生产责任要求2.定义及解释2.1定义术语2.2合同专用术语解释3.项目概况3.1项目名称及地点3.2项目规模及工期3.3项目质量要求4.甲方责任4.1甲方安全生产责任4.2甲方提供资料及条件4.3甲方配合义务5.乙方责任5.1乙方安全生产责任5.2乙方施工及管理责任5.3乙方人员及设备要求6.安全生产管理制度6.1安全生产责任制度6.2安全生产管理制度6.3安全生产培训及教育7.安全生产措施7.1施工现场安全管理7.2施工过程中安全防护措施7.3紧急事故处理及应急预案8.安全生产费用及费用支付8.1安全生产费用预算8.2安全生产费用支付方式8.3费用支付时间及违约责任9.安全生产责任追究及赔偿9.1违约责任9.2赔偿责任9.3违约责任追究程序10.合同的履行、变更及解除10.1合同履行10.2合同变更10.3合同解除11.合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同生效日期14.合同签署及附件14.1合同签署14.2合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同签订依据及背景1.1项目基本情况本合同所指项目为(项目名称),位于(项目地点),项目规模为(项目规模),工期为(工期起止时间)。1.2项目安全生产责任要求根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规,甲方对项目的安全生产承担主体责任,乙方作为分包单位,应遵守国家安全生产法律法规,按照甲方要求,对分包范围内的安全生产承担相应责任。2.定义及解释2.1定义术语本合同中使用的术语如下:甲方:指(甲方名称)乙方:指(乙方名称)项目:指(项目名称)安全生产:指在生产过程中,预防和减少事故发生,保障人员生命财产安全的活动。2.2合同专用术语解释本合同中使用的专用术语,其含义如下:总包:指承担项目整体施工任务的主体单位。分包:指在总包单位委托下,承担部分工程任务的单位。3.项目概况3.1项目名称及地点项目名称:(项目名称),项目地点:(项目地点)。3.2项目规模及工期项目规模:(项目规模),工期:(工期起止时间)。4.甲方责任4.1甲方安全生产责任甲方应确保项目安全生产条件的满足,包括但不限于:提供符合安全生产要求的施工场地;配备必要的安全生产设施;制定并实施安全生产管理制度。4.2甲方提供资料及条件项目安全生产责任制度;项目安全生产管理方案;施工现场安全防护设施清单。4.3甲方配合义务甲方应积极配合乙方进行安全生产管理工作,包括但不限于:接受乙方对安全生产工作的监督;及时解决乙方在安全生产工作中遇到的问题。5.乙方责任5.1乙方安全生产责任乙方应遵守国家安全生产法律法规,按照甲方要求,对分包范围内的安全生产承担相应责任,包括但不限于:制定并实施分包工程安全生产管理制度;配备符合安全生产要求的施工人员;提供必要的安全生产设施。5.2乙方施工及管理责任乙方应按照合同约定及甲方要求,进行分包工程的施工及管理工作,确保安全生产。5.3乙方人员及设备要求乙方应配备具有相应资质的安全生产管理人员和施工人员,并确保施工设备符合安全生产要求。6.安全生产管理制度6.1安全生产责任制度乙方应建立健全安全生产责任制度,明确各级人员的安全生产责任。6.2安全生产管理制度乙方应制定安全生产管理制度,包括但不限于:施工现场安全管理制度;事故隐患排查治理制度;紧急事故处理及应急预案。6.3安全生产培训及教育乙方应定期对施工人员进行安全生产培训及教育,提高安全生产意识。8.安全生产费用及费用支付8.1安全生产费用预算乙方应按照甲方提供的安全生产费用预算,合理分配和使用安全生产费用,确保安全生产工作的正常开展。8.2安全生产费用支付方式安全生产费用支付方式如下:乙方每月向甲方报送安全生产费用使用情况;甲方在收到乙方报送的安全生产费用使用情况后,按月支付安全生产费用;支付比例为合同总价的(支付比例)。8.3费用支付时间及违约责任费用支付时间为每月(支付时间)前;如乙方未按时提交费用使用情况,甲方有权暂停支付安全生产费用;如甲方未按时支付安全生产费用,应向乙方支付(违约金比例)的违约金。9.安全生产责任追究及赔偿9.1违约责任任何一方违反本合同规定的安全生产责任,应承担相应的违约责任;违约方应向守约方支付(违约金比例)的违约金。9.2赔偿责任因乙方安全生产责任不履行或履行不到位导致的事故,乙方应承担全部赔偿责任;乙方应按照国家相关法律法规及事故处理程序,承担相应的赔偿责任。9.3违约责任追究程序任何一方认为对方违反本合同规定的安全生产责任,应书面通知对方;收到书面通知后,对方应在(期限)内予以答复;如双方协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同的履行、变更及解除10.1合同履行双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务,确保合同目的的实现。10.2合同变更合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署;合同变更不影响已履行部分的效力。10.3合同解除合同解除需经双方协商一致,并以书面形式签署;在合同履行过程中,如出现不可抗力等情形,双方可协商解除合同;解除合同后,双方应按照本合同约定处理已履行部分及未履行部分的义务。11.合同的终止11.1合同终止条件合同履行完毕;合同解除;双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序合同终止需经双方协商一致,并以书面形式签署;合同终止后,双方应按照本合同约定处理已履行部分及未履行部分的义务。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议发生后,双方应立即停止争议行为,并协商解决;协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.合同生效及其他13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同附件本合同附件包括但不限于:安全生产责任书;安全生产费用预算表;其他双方协商一致认为应作为附件的内容。13.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署及附件14.1合同签署本合同一式(份数)份,甲方(份数)份,乙方(份数)份,具有同等法律效力。14.2合同附件清单本合同附件清单如下:安全生产责任书;安全生产费用预算表;其他双方协商一致认为应作为附件的内容。篇第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义15.2第三方介入原因中介方介入本合同,旨在(简要说明介入原因,如:提高安全生产管理水平,确保项目顺利进行等)。15.3第三方介入方式定期对甲方和乙方的安全生产活动进行检查;协调解决甲方和乙方在安全生产方面的争议;提供安全生产咨询和指导。16.第三方责任限额16.1责任范围中介方对本合同项下的责任限于其介入范围内的工作,具体包括但不限于安全生产检查、协调和咨询等。16.2责任限额中介方的责任限额为人民币(金额)元,超过此限额的部分,由甲方和乙方按照合同约定承担。17.第三方权利和义务17.1第三方权利中介方有权要求甲方和乙方提供必要的安全生产资料;中介方有权对甲方和乙方的安全生产活动进行监督检查;中介方有权要求甲方和乙方按照合同约定执行安全生产措施。17.2第三方义务中介方应公正、客观地执行职责,不得偏袒任何一方;中介方应保守甲方和乙方的商业秘密;中介方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方关系18.2乙方与第三方关系乙方应积极配合中介方的工作,提供必要的支持和协助,并接受中介方的监督检查。18.3第三方与其他各方责任划分中介方对合同执行过程中的安全生产问题承担协调和监督责任,甲方和乙方对各自的安全生产责任承担直接责任。19.第三方变更及退出19.1第三方变更如需变更中介方,应经甲方和乙方协商一致,并以书面形式通知对方。19.2第三方退出中介方因故退出本合同时,应提前(期限)通知甲方和乙方,并确保在退出前完成既定工作。20.第三方责任追究20.1违约责任如中介方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。20.2违约追究程序违约追究程序按照本合同第9.3节“违约责任追究程序”执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产责任书详细要求:明确甲方、乙方和第三方在安全生产方面的责任,包括但不限于人员配备、设备管理、事故处理等。说明:此责任书为合同附件,双方应共同签署。2.安全生产费用预算表详细要求:详细列出项目安全生产费用预算,包括但不限于安全防护设施、安全培训、应急处理等。说明:此表格为合同附件,双方应共同确认。3.安全生产管理制度详细要求:制定包括但不限于施工现场安全管理制度、事故隐患排查治理制度、紧急事故处理及应急预案等。说明:此制度为合同附件,双方应共同遵守。4.施工现场安全防护设施清单详细要求:详细列出施工现场所需的安全防护设施,包括种类、数量、规格等。说明:此清单为合同附件,乙方应按照清单要求配备。5.安全生产培训及教育记录详细要求:记录乙方施工人员的安全生产培训及教育情况,包括培训内容、培训时间、培训人员等。说明:此记录为合同附件,乙方应定期更新。6.事故报告及处理记录详细要求:记录事故发生的时间、地点、原因、损失情况及处理措施等。说明:此记录为合同附件,乙方应在事故发生后及时报告。7.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、责任范围、权利义务等。说明:此协议为合同附件,双方及第三方应共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时提供安全生产资料或条件。责任认定标准:甲方应按照合同约定提供资料和条件,如未按时提供,应向乙方支付(违约金比例)的违约金。示例说明:甲方未在约定时间内提供施工现场安全防护设施清单,导致乙方无法按时配备,甲方应支付相应违约金。2.违约行为:乙方未按时完成安全生产费用预算表。责任认定标准:乙方应按照合同约定编制安全生产费用预算表,如未按时完成,应向甲方支付(违约金比例)的违约金。示例说明:乙方未在约定时间内完成安全生产费用预算表,导致甲方无法进行费用预算,乙方应支付相应违约金。3.违约行为:乙方未按照合同约定配备符合安全生产要求的施工人员。责任认定标准:乙方应按照合同约定配备施工人员,如未配备,应向甲方支付(违约金比例)的违约金。示例说明:乙方未按照合同约定配备具有相应资质的安全生产管理人员,导致施工现场安全管理不到位,乙方应支付相应违约金。4.违约行为:第三方未按照合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应按照合同约定履行职责,如未履行,应承担相应违约责任。示例说明:第三方未按时完成安全生产检查工作,导致安全生产隐患未得到及时发现和处理,第三方应承担相应违约责任。全文完。2024年工程项目总包与甲分包安全生产责任合同1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同标的第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求第三条安全生产责任3.1总包单位安全生产责任3.2甲分包单位安全生产责任3.3安全生产责任范围第四条安全生产管理4.1安全生产责任制4.2安全生产教育培训4.3安全生产检查与隐患整改4.4安全生产事故处理第五条安全生产保障措施5.1安全技术措施5.2安全设施设备5.3安全防护用品5.4安全作业环境第六条安全生产费用6.1安全生产费用总额6.2安全生产费用使用范围6.3安全生产费用拨付方式第七条安全生产奖惩制度7.1奖励制度7.2惩罚制度7.3奖惩实施第八条安全生产档案管理8.1档案资料范围8.2档案资料保存期限8.3档案资料查阅与利用第九条合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序第十条违约责任10.1违约责任承担10.2违约赔偿标准10.3违约纠纷解决第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同履行12.1履行主体12.2履行时间12.3履行地点12.4履行方式第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2024年工程项目总包与甲分包安全生产责任合同1.2合同签订日期:2024年3月1日1.3合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效1.4合同终止日期:合同工期结束后,经双方协商一致解除第二条项目概况2.1项目名称:某住宅小区建设项目2.2项目地点:市区2.3项目规模:占地面积万平方米,总建筑面积万平方米2.4项目工期:自合同生效之日起12个月2.5项目质量要求:按照国家及行业标准执行,达到合格工程标准第三条安全生产责任3.1总包单位安全生产责任:3.1.1乙方作为总包单位,负责项目施工过程中的安全生产管理。3.1.2乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。3.1.3乙方应定期开展安全生产教育培训,提高员工安全意识。3.2甲分包单位安全生产责任:3.2.1甲方作为甲分包单位,应按照乙方要求进行安全生产管理。3.2.2甲方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。3.2.3甲方应定期开展安全生产教育培训,提高员工安全意识。3.3安全生产责任范围:3.3.1乙方负责项目施工范围内的安全生产管理。3.3.2甲方负责其分包范围内的安全生产管理。第四条安全生产管理4.1安全生产责任制:4.1.1乙方设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。4.1.2甲方设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。4.2安全生产教育培训:4.2.1乙方应定期组织员工参加安全生产教育培训,提高安全意识。4.2.2甲方应定期组织员工参加安全生产教育培训,提高安全意识。4.3安全生产检查与隐患整改:4.3.1乙方应定期开展安全生产检查,及时发现并整改安全隐患。4.3.2甲方应定期开展安全生产检查,及时发现并整改安全隐患。4.4安全生产事故处理:4.4.1发生安全生产事故时,乙方应立即组织抢救,并按规定上报事故情况。4.4.2甲方应积极配合乙方处理安全生产事故。第五条安全生产保障措施5.1安全技术措施:5.1.1乙方应按照国家及行业标准,采取必要的安全技术措施,确保施工安全。5.1.2甲方应按照乙方要求,采取必要的安全技术措施,确保施工安全。5.2安全设施设备:5.2.1乙方应配备必要的安全设施设备,并确保其完好。5.2.2甲方应按照乙方要求,配备必要的安全设施设备,并确保其完好。5.3安全防护用品:5.3.1乙方应提供必要的安全防护用品,并确保其质量合格。5.3.2甲方应按照乙方要求,提供必要的安全防护用品,并确保其质量合格。5.4安全作业环境:5.4.1乙方应确保施工现场安全,防止发生安全事故。5.4.2甲方应按照乙方要求,确保其作业环境安全。第六条安全生产费用6.1安全生产费用总额:万元6.2安全生产费用使用范围:6.2.1用于安全生产检查、教育培训、事故处理等方面。6.2.2用于安全设施设备、安全防护用品的购置和维护。6.2.3用于安全生产奖励和惩罚。6.3安全生产费用拨付方式:按月拨付,具体拨付比例由双方协商确定。第七条安全生产奖惩制度7.1奖励制度:7.1.1对在安全生产工作中表现突出的个人或集体给予奖励。7.1.2奖励形式包括:物质奖励、精神奖励等。7.2惩罚制度:7.2.1对违反安全生产规定的个人或集体给予处罚。7.2.2惩罚形式包括:罚款、通报批评等。7.3奖惩实施:由安全生产管理机构负责奖惩的实施。第八条安全生产档案管理8.1档案资料范围:8.1.1安全生产责任制文件8.1.2安全生产教育培训记录8.1.3安全生产检查记录8.1.4安全生产事故报告及处理记录8.1.5安全设施设备使用维护记录8.1.6安全防护用品使用记录8.1.7安全作业环境监测记录8.2档案资料保存期限:8.2.1安全生产责任制文件、教育培训记录、检查记录:永久保存8.2.2安全生产事故报告及处理记录:保存期限不少于5年8.2.3安全设施设备使用维护记录、安全防护用品使用记录、安全作业环境监测记录:保存期限不少于3年8.3档案资料查阅与利用:8.3.1档案资料查阅需经安全生产管理机构负责人批准8.3.2查阅档案资料应遵守保密规定,不得泄露企业秘密8.3.3档案资料可用于安全生产评估、改进和培训第九条合同变更与解除9.1合同变更条件:9.1.1不可抗力事件导致合同无法履行9.1.2双方协商一致同意变更合同内容9.1.3法律法规、政策调整导致合同内容需要变更9.2合同解除条件:9.2.1一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正9.2.2项目因故终止,经双方协商一致解除合同9.2.3法律法规、政策调整导致合同无法履行9.3合同变更与解除程序:9.3.1变更合同需双方签订书面变更协议9.3.2解除合同需双方签订书面解除协议9.3.3变更或解除合同后,应及时通知相关方第十条违约责任10.1违约责任承担:10.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失10.1.2违约赔偿金额根据实际情况由双方协商确定10.2违约赔偿标准:10.2.1乙方未按时完成项目,每延迟一日赔偿甲方合同总额的0.5%10.2.2甲方未按时支付工程款,每延迟一日支付违约金合同总额的0.5%10.2.3违反安全生产规定导致事故发生,按事故损失赔偿10.3违约纠纷解决:10.3.1双方应友好协商解决违约纠纷10.3.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1争议双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成,可选择仲裁或诉讼方式解决争议11.2争议解决机构:11.2.1争议双方可协商选择仲裁机构11.2.2未选择仲裁机构,争议提交合同签订地人民法院11.3争议解决程序:11.3.1争议双方应在争议发生后30日内提出书面争议解决请求11.3.2争议解决机构应在收到争议解决请求后60日内作出裁决或判决第十二条合同履行12.1履行主体:12.1.1乙方为合同履行主体,负责项目的总包施工12.1.2甲方为合同履行主体,负责项目的监督和管理12.2履行时间:12.2.1乙方应按照合同约定的工期完成项目施工12.2.2甲方应按照合同约定的时间支付工程款12.3履行地点:12.3.1项目施工地点为合同约定的项目地点12.3.2甲方办公地点为合同约定的甲方所在地12.4履行方式:12.4.1乙方按照合同约定进行项目施工,确保施工质量和安全12.4.2甲方按照合同约定进行项目监督和管理,确保项目进度和质量第十三条合同终止13.1合同终止条件:13.1.1项目施工完成,双方验收合格13.1.2项目因故终止,经双方协商一致13.1.3法律法规、政策调整导致合同无法履行13.2合同终止程序:13.2.1双方签订合同终止协议13.2.2乙方应按照合同约定完成项目收尾工作13.2.3甲方应按照合同约定支付剩余工程款13.3合同终止后的处理:13.3.1双方应按照合同约定处理合同终止后的遗留问题13.3.2合同终止后,双方应相互提供必要的协助,确保项目顺利移交第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件:14.1.1双方签字盖章14.1.2合同符合法律法规规定14.2合同附件:14.2.1本合同附件包括但不限于项目施工图纸、施工方案、工程量清单等14.3其他约定事项:14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议14.3.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,由甲、乙双方共同认可或由一方指定,提供专业服务、咨询、监督、检验、认证等非直接施工任务的独立法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入的范围2.1第三方介入的范围包括但不限于:2.1.1安全生产监督与评估2.1.2施工质量检测与认证2.1.3工程进度控制与管理2.1.4施工技术咨询服务2.1.5法律、法规、政策咨询第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同履行过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由甲、乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。第四条第三方选择与指定4.1第三方的选择与指定由甲、乙双方协商确定,必要时可由第三方介入协议另行约定。第五条第三方介入协议5.1.1第三方的服务内容、期限、费用5.1.2第三方的责任范围、免责条款5.1.3第三方与甲、乙双方的权利义务关系5.1.4第三方在合同履行过程中的行为规范第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后,其职责范围与甲、乙双方的权利义务划分如下:6.1.1第三方对甲、乙双方负责,确保其提供的服务符合合同约定。6.1.2甲、乙双方对第三方负责,确保其提供的条件满足第三方履行职责的需要。6.1.3第三方与甲、乙双方在合同履行过程中应保持沟通协调,共同确保项目顺利进行。第七条第三方责任与违约7.1第三方在履行职责过程中,若发生违约行为,甲、乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任,包括但不限于:7.1.1按照合同约定支付违约金7.1.2赔偿因违约造成的损失7.1.3承担其他法律后果第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入协议的变更与解除,需经甲、乙双方协商一致,并书面通知第三方。8.2第三方介入协议的变更或解除,不影响本合同的继续履行。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,甲、乙双方应通过协商解决。9.2协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十条第三方介入的费用承担10.1第三方介入的费用由甲、乙双方在合同中约定,或根据第三方介入协议另行约定。10.2第三方介入的费用支付方式、时间由甲、乙双方与第三方协商确定。第十一条第三方介入的保密条款11.1第三方在介入过程中,应对甲、乙双方的信息保密,不得泄露给任何第三方。11.2第三方违反保密义务,导致甲、乙双方遭受损失的,应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的补充条款12.1本合同未尽事宜,甲、乙双方可根据实际情况,在第三方介入协议中另行约定。12.2第三方介入协议与本合同内容冲突的,以第三方介入协议为准。第十三条本合同其他条款的适用13.1本合同其他条款在第三方介入后继续适用,除非与第三方介入协议明确约定不一致。第十四条本合同的生效14.1本合同的生效、变更、解除、终止及其他事项,均依照相关法律法规和本合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目施工图纸及说明详细要求:提供项目施工图纸,包括建筑、结构、电气、给排水等图纸,并附有详细的施工说明和注意事项。附件说明:施工图纸是项目施工的重要依据,必须准确、完整。2.施工方案及安全措施详细要求:制定详细的施工方案,包括施工工艺、进度安排、资源配置、安全措施等。附件说明:施工方案是指导施工的重要文件,必须科学、合理。3.工程量清单详细要求:编制详细的工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是工程结算的重要依据,必须准确、详实。4.安全生产责任制文件详细要求:建立安全生产责任制,明确各级人员的安全责任,包括总包单位和甲分包单位。附件说明:安全生产责任制是保障施工安全的重要文件,必须严格执行。5.安全生产教育培训记录详细要求:记录所有安全生产教育培训活动,包括培训内容、时间、参加人员等。附件说明:安全生产教育培训是提高员工安全意识的重要手段,必须持续进行。6.安全生产检查记录详细要求:记录定期安全生产检查结果,包括检查时间、检查内容、发现的问题、整改措施等。附件说明:安全生产检查是发现和整改安全隐患的重要途径,必须定期进行。7.安全生产事故报告及处理记录详细要求:记录发生的安全生产事故,包括事故时间、地点、原因、损失、处理措施等。附件说明:安全生产事故报告及处理记录是分析事故原因、防止同类事故发生的依据。8.安全设施设备使用维护记录详细要求:记录安全设施设备的使用和维护情况,包括设备名称、型号、使用时间、维护情况等。附件说明:安全设施设备是保障施工安全的重要工具,必须确保其正常使用。9.安全防护用品使用记录详细要求:记录安全防护用品的发放、使用和回收情况,包括用品名称、规格、使用人员等。附件说明:安全防护用品是保障员工人身安全的重要措施,必须确保其正确使用。10.安全作业环境监测记录详细要求:记录施工现场的空气质量、噪音、振动等环境监测数据。附件说明:安全作业环境监测是确保施工环境符合安全标准的重要手段。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按时完成项目,导致工期延误。违约方未按合同要求提供施工图纸、施工方案等文件。违约方未按照安全生产责任制要求进行安全管理。违约方未按照合同约定支付工程款。2.责任认定标准:违约方未按时完成项目,每延迟一日赔偿甲方合同总额的0.5%。违约方未按合同要求提供文件,每延迟一日赔偿甲方合同总额的0.1%。违约方未按照安全生产责任制要求进行安全管理,造成安全事故,按事故损失赔偿。违约方未按照合同约定支付工程款,每延迟一日支付违约金合同总额的0.5%。3.示例说明:示例一:若乙方未按时完成项目,导致工期延误5天,则乙方应赔偿甲方合同总额的2.5%。示例二:若甲方未按合同约定在规定时间内支付工程款,导致乙方延误施工,则甲方应支付乙方合同总额的2.5%作为违约金。全文完。2024年工程项目总包与甲分包安全生产责任合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.项目名称1.2.双方单位名称1.3.双方单位法定代表人1.4.双方单位联系人及联系方式2.项目概况2.1.项目地点2.2.项目规模2.3.项目工期2.4.项目资金来源3.安全生产责任划分3.1.项目总包方安全生产责任3.2.甲分包方安全生产责任3.3.双方安全生产责任范围4.安全生产管理制度4.1.安全生产目标4.2.安全生产责任制度4.3.安全生产培训教育4.4.安全生产检查与隐患排查4.5.事故报告与处理4.6.安全生产应急预案5.安全生产投入与保障5.1.安全生产投入原则5.2.安全生产投入预算5.3.安全生产投入使用5.4.安全生产保障措施6.安全生产措施6.1.安全防护设施与设备6.2.安全操作规程6.3.安全作业环境6.4.安全防护用品6.5.安全标志与警示7.安全生产监督检查7.1.监督检查原则7.2.监督检查内容7.3.监督检查方法7.4.监督检查结果处理8.事故处理8.1.事故报告与调查8.2.事故责任认定8.3.事故赔偿处理9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任承担9.3.违约赔偿10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同生效时间12.3.合同终止条件12.4.合同终止时间13.合同附件13.1.项目安全生产责任清单13.2.安全生产规章制度13.3.安全生产投入预算表13.4.安全生产应急预案14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.项目名称:2024年工程项目1.2.双方单位名称:1.2.1.项目总包方:建设集团有限公司1.2.2.甲分包方:建筑工程有限公司1.3.双方单位法定代表人:1.3.1.项目总包方:1.3.2.甲分包方:1.4.双方单位联系人及联系方式:1.4.1.项目总包方联系人:,联系电话:138xxxx56781.4.2.甲分包方联系人:赵六,联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1.项目地点:省市区街道2.2.项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积50000平方米2.3.项目工期:自合同签订之日起12个月内完成2.4.项目资金来源:甲方自筹3.安全生产责任划分3.1.项目总包方安全生产责任:3.1.1.负责整个工程项目的安全生产管理3.1.2.制定并落实安全生产规章制度3.1.3.组织安全生产教育培训3.1.4.检查、督促甲分包方履行安全生产责任3.2.甲分包方安全生产责任:3.2.1.负责其分包工程的安全生产管理3.2.2.遵守安全生产规章制度,执行安全生产操作规程3.2.3.配合项目总包方进行安全生产检查3.2.4.及时报告和妥善处理安全生产事故3.3.双方安全生产责任范围:3.3.1.项目总包方负责整个工程项目的安全生产,包括甲分包方的安全生产3.3.2.甲分包方负责其分包工程的安全生产,向项目总包方报告安全生产情况4.安全生产管理制度4.1.安全生产目标:确保工程项目施工过程中无重大安全事故发生4.2.安全生产责任制度:明确项目总包方和甲分包方的安全生产责任4.3.安全生产培训教育:定期对施工人员进行安全生产培训教育4.4.安全生产检查与隐患排查:每月至少进行一次安全生产检查,及时消除安全隐患4.5.事故报告与处理:发生安全生产事故后,及时上报并按照规定进行处理4.6.安全生产应急预案:制定并落实安全生产应急预案,确保在紧急情况下能迅速应对5.安全生产投入与保障5.1.安全生产投入原则:按照国家安全生产法律法规和政策要求,确保安全生产投入5.2.安全生产投入预算:万元5.3.安全生产投入使用:按照预算要求,及时投入安全生产资金和物资5.4.安全生产保障措施:建立健全安全生产保障体系,确保安全生产措施落实到位6.安全生产措施6.1.安全防护设施与设备:按照国家标准和规范要求,配备必要的安全防护设施与设备6.2.安全操作规程:制定并落实安全操作规程,确保施工人员按照规程操作6.3.安全作业环境:确保施工现场环境安全,防止发生安全事故6.4.安全防护用品:为施工人员提供必要的安全防护用品,并确保其正确使用6.5.安全标志与警示:在施工现场设置明显的安全标志和警示标识8.事故处理8.1.事故报告与调查:8.1.1.发生安全生产事故后,甲分包方应在24小时内向项目总包方和相关部门报告8.1.2.项目总包方接到报告后,应在24小时内组织事故调查组进行调查8.2.事故责任认定:8.2.1.事故调查组根据调查结果,对事故原因、责任进行认定8.2.2.事故责任认定书应在事故调查结束后7日内出具8.3.事故赔偿处理:8.3.1.事故责任方应按照事故责任认定书承担相应的赔偿责任8.3.2.赔偿金额根据事故损失和责任认定结果确定8.4.1.项目总包方和甲分包方应针对事故原因,制定改进措施8.4.2.改进措施应在事故处理结束后15日内实施9.违约责任9.1.违约情形:9.1.1.甲分包方未按时完成工程进度9.1.2.甲分包方未履行安全生产责任导致事故发生9.1.3.双方未按照合同约定履行其他义务9.2.违约责任承担:9.2.1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3.违约赔偿:9.3.1.违约赔偿金额根据违约情形和损失情况确定9.3.2.违约赔偿应自违约行为发生之日起30日内支付10.争议解决10.1.争议解决方式:10.1.1.双方应友好协商解决争议10.1.2.协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2.争议解决机构:10.2.1.仲裁委员会10.3.争议解决程序:10.3.1.争议提交仲裁后,仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起45日内组成仲裁庭10.3.2.仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决11.合同解除11.1.合同解除条件:11.1.1.一方严重违约11.1.2.因不可抗力导致合同无法履行11.2.合同解除程序:11.2.1.解除合同应提前30日书面通知对方11.3.合同解除后的处理:11.3.1.双方应按照合同约定,处理合同解除后的债权债务关系11.3.2.合同解除后,双方应继续履行合同约定的保密义务12.合同生效及终止12.1.合同生效条件:12.1.1.双方签字盖章12.1.2.合同经仲裁委员会备案12.2.合同生效时间:12.2.1.自合同签订之日起生效12.3.合同终止条件:12.3.1.合同约定的工程完工12.3.2.双方协商一致解除合同12.4.合同终止时间:12.4.1.合同约定的工程完工之日12.4.2.合同解除之日13.合同附件13.1.项目安全生产责任清单13.2.安全生产规章制度13.3.安全生产投入预算表13.4.安全生产应急预案14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义15.1.1.本合同中的第三方指除合同双方之外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的自然人、法人或其他组织。15.2.第三方介入情形15.2.1.在合同履行过程中,如因技术、管理、法律等需要,经合同双方协商一致,可引入第三方介入。15.2.2.第三方介入的具体情形包括但不限于:a.工程监理:确保工程质量、进度和安全;b.检测评估:对工程质量、安全、环保等方面进行检测评估;c.仲裁服务:解决合同双方之间的争议。15.3.第三方选择15.3.1.第三方应由合同双方协商选定,并签订相关合作协议。15.3.2.第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任。16.第三方责任16.1.第三方责任限额16.1.1.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。16.1.2.第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定,但不得超过合同总价的一定比例,如10%。16.2.第三方权利16.2.1.第三方在履行职责过程中,享有获取必要信息、参与相关会议、提出意见和建议等权利。16.2.2.第三方有权要求合同双方提供必要的协助和配合。16.3.第三方义务16.3.1.第三方应按照合同双方的要求和约定,认真履行职责,确保合同目标的实现。16.3.2.第三方应保守合同双方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版小额贷款担保及贷款利率调整及贷款条件变更及担保人责任合同3篇
- 二零二五年度木工耗材供应与配送合同4篇
- 01 修辞手法题的应对策略-高考语文一轮复习之核心考点解密
- 七年级道德与法治试卷
- 信用激励措施考核试卷
- 二零二五年度钢材行业质量标准制定与实施合同3篇
- 二零二五年度陵园墓碑雕刻技艺传承合同4篇
- 2025版品牌视觉设计制作合同范本2篇
- 《菜根谭名句》课件
- 2025年因擅自公开他人隐私赔偿协议
- 课题申报书:GenAI赋能新质人才培养的生成式学习设计研究
- 骆驼祥子-(一)-剧本
- 全国医院数量统计
- 《中国香文化》课件
- 2024年医美行业社媒平台人群趋势洞察报告-医美行业观察星秀传媒
- 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告-
- 天津市2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试题(含答案)
- 经济学的思维方式(第13版)
- 盘锦市重点中学2024年中考英语全真模拟试卷含答案
- 手卫生依从性调查表
- 湖北教育出版社四年级下册信息技术教案
评论
0/150
提交评论