2024年创新型建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年创新型建设工程施工合同本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语和定义1.3通用条款2.合同双方2.1投资人2.2承包人2.3设计单位2.4监理单位3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程概算4.工程设计4.1设计依据4.2设计标准4.3设计变更4.4设计阶段5.施工准备5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工进度计划5.4施工安全措施5.5施工现场布置6.施工实施6.1施工质量要求6.2施工进度要求6.3施工安全要求6.4施工变更7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料检验7.4设备验收8.验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告8.4交付时间9.付款与结算9.1付款方式9.2付款时间9.3结算程序9.4争议解决10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的责任13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权14.4合同签订与生效第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同定义1.2术语和定义（1）“投资人”指在本合同中出资建设该建设工程的自然人、法人或其他组织；（2）“承包人”指在本合同中承担该建设工程施工任务的施工单位；（3）“设计单位”指负责该建设工程设计工作的单位；（4）“监理单位”指负责对该建设工程施工过程进行监督管理的单位；（5）“施工图”指设计单位按照国家有关规范和标准编制的施工图纸；（6）“工程量清单”指列明工程名称、规格、数量、单位、单价和合价的项目清单；（7）“合同价”指本合同确定的工程造价。第二条合同双方2.1投资人投资人名称：____________________投资人地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.2承包人承包人名称：____________________承包人地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.3设计单位设计单位名称：____________________设计单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.4监理单位监理单位名称：____________________监理单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第三条工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程类别：____________________3.5工程概算：____________________第四条工程设计4.1设计依据（1）国家有关建设工程设计的法律法规和标准；（2）设计单位提供的施工图；（3）本合同约定的设计标准。4.2设计标准（1）符合国家有关建设工程设计的技术规范；（2）满足使用功能和安全要求；（3）合理利用资源，节约能源。4.3设计变更在施工过程中，如因设计原因需要变更设计，变更部分应由设计单位出具变更设计文件，经投资人、承包人、监理单位会签后生效。4.4设计阶段（1）初步设计；（2）施工图设计；（3）设计交底。第五条施工准备5.1施工组织设计承包人应根据工程设计文件和施工图，编制施工组织设计，明确施工方案、施工进度计划、施工安全措施等内容。5.2施工方案承包人应按照施工组织设计，制定详细的施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工工艺、施工质量保证措施等。5.3施工进度计划承包人应根据施工方案，编制施工进度计划，明确各分部分项工程的施工时间节点。5.4施工安全措施（1）施工人员安全教育培训；（2）施工现场安全防护设施；（3）施工机械、设备安全操作；（4）施工现场环境安全。5.5施工现场布置承包人应根据施工组织设计和施工方案，合理布置施工现场，确保施工顺利进行。第八条验收与交付8.1验收标准（1）国家有关建设工程质量验收的法律法规和标准；（2）工程设计文件和施工图；（3）合同约定的质量要求。8.2验收程序（1）承包人完成工程后，应向投资人、监理单位提交验收申请；（2）投资人、监理单位应在收到验收申请后，组织相关人员对工程进行验收；（3）验收合格后，由投资人、监理单位出具验收报告。8.3验收报告（1）工程名称、地点、规模；（2）验收时间、参与人员；（3）工程质量评定；（4）验收结论。8.4交付时间工程验收合格后，承包人应在合同约定的交付时间内完成工程交付。第九条付款与结算9.1付款方式（1）合同签订后，投资人支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点时，投资人支付相应比例的进度款；（3）工程验收合格后，投资人支付剩余的80%合同价款。9.2付款时间（1）预付款支付时间：合同签订后15日内；（2）进度款支付时间：每个进度节点后15日内；（3）结算款支付时间：验收合格后30日内。9.3结算程序（1）承包人提交结算报告，包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等；（2）投资人、监理单位对结算报告进行审核；（3）审核无误后，投资人支付结算款。9.4争议解决若对付款和结算有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条违约责任10.1违约行为（1）承包人未按合同约定时间完成工程；（2）承包人施工质量不符合合同约定；（3）投资人未按合同约定支付款项；（4）其他违约行为。10.2违约责任（1）承包人违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）投资人违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约行为的严重程度和造成的损失进行计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为：协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，可申请调解或仲裁；（3）调解或仲裁不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构仲裁机构：____________________诉讼法院：____________________第十二条合同解除12.1合同解除条件（1）合同一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前通知对方；（2）对方在接到通知后，应在合同约定的期限内给予答复；（3）解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。12.3合同解除后的责任（1）违约方应承担违约责任；（2）双方应按照合同约定处理剩余款项；（3）双方应按照合同约定处理已完成的工程。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的工程竣工交付；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。13.3合同终止后的处理（1）双方应按照合同约定处理剩余款项；（2）双方应按照合同约定处理已完成的工程；（3）双方应注销合同，并各自承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（投资人、承包人）以外的，因合同履行需要介入合同关系的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理单位、咨询机构、评估机构、检测机构等。14.2第三方的介入条件（1）第三方介入需经合同双方书面同意；（2）第三方介入应符合国家法律法规和行业规范；（3）第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同双方的合法权益。14.3第三方的责任（1）第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定；（2）第三方应按照合同约定履行其职责，保证其提供的服务质量；（3）第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。14.4第三方的权利（1）第三方有权要求合同双方按照合同约定提供必要的信息和资料；（2）第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用；（3）第三方有权在合同履行过程中对合同双方进行监督。14.5第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与投资人、承包人之间应明确各自的职责和权利，避免责任不清；（2）第三方在合同履行过程中的行为，不得损害合同双方的合法权益；（3）第三方与合同双方在合同履行过程中应保持沟通，及时解决出现的问题。15.第三方责任限额15.1第三方责任限额的定义本合同中的第三方责任限额是指，第三方因自身原因导致合同履行出现问题时，应承担的最高赔偿金额。15.2第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据第三方的服务内容、服务质量、合同约定等因素综合考虑；（2）第三方责任限额应在合同中明确约定。15.3第三方责任限额的适用（1）第三方责任限额仅适用于第三方因自身原因导致的合同履行问题；（2）第三方责任限额不适用于因不可抗力、合同双方故意或重大过失等原因导致的合同履行问题。15.4第三方责任限额的调整（1）若第三方责任限额在合同履行过程中需要调整，应经合同双方书面同意；（2）调整后的第三方责任限额应在合同中予以明确。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的额外条款（1）第三方介入的协议或合同应作为本合同的附件；（2）第三方介入的协议或合同与本合同存在冲突时，以本合同为准；（3）第三方介入的协议或合同与本合同未尽事宜，由合同双方另行协商解决。16.2第三方介入的说明（1）合同双方应确保第三方介入的协议或合同符合国家法律法规和行业规范；（3）合同双方应共同监督第三方的工作，确保合同履行质量。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计文件要求：包括但不限于初步设计文件、施工图设计文件、设计变更文件等，应符合国家有关建设工程设计的技术规范和标准。说明：工程设计文件是合同履行的重要依据，承包人应严格按照设计文件进行施工。2.附件二：施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、施工现场布置等内容，应详细、具体、可行。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，承包人应确保其内容的正确性和实用性。3.附件三：工程量清单要求：包括工程名称、规格、数量、单位、单价和合价，应准确反映工程实际情况。说明：工程量清单是合同价格计算的基础，投资人、承包人、监理单位均需核对无误。4.附件四：合同签订文本要求：包括合同、附件列表、合同双方签字或盖章等。说明：合同签订文本是合同生效的证明文件，应妥善保管。5.附件五：验收报告要求：包括工程名称、验收时间、参与人员、工程质量评定、验收结论等。说明：验收报告是工程验收合格的证明，投资人、承包人、监理单位均需签字确认。6.附件六：付款凭证要求：包括付款时间、付款金额、付款方、收款方等信息。说明：付款凭证是合同履行过程中款项支付的证明，应妥善保管。7.附件七：违约行为记录要求：包括违约行为的时间、原因、责任认定、处理结果等。说明：违约行为记录是合同履行过程中违约行为处理的依据，应详细记录。8.附件八：争议解决文件要求：包括争议解决的方式、程序、结果等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中争议的依据，应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定时间完成工程责任认定标准：根据合同约定的工期，每延迟一天，承包人应支付投资人一定比例的违约金。示例：若合同约定工期为120天，实际工期延长至150天，承包人应支付投资人每天1000元的违约金。2.违约行为：承包人施工质量不符合合同约定责任认定标准：根据合同约定的质量标准，若工程存在质量问题，承包人应承担修复费用，并支付投资人一定比例的违约金。示例：若合同约定墙面平整度误差不超过3毫米，实际误差为5毫米，承包人应承担修复费用，并支付投资人每天2000元的违约金。3.违约行为：投资人未按合同约定支付款项责任认定标准：根据合同约定的付款时间，每延迟一天，投资人应支付承包人一定比例的滞纳金。示例：若合同约定进度款支付时间为每个进度节点后15日内，实际支付时间为第16日，投资人应支付承包人每天1000元的滞纳金。4.违约行为：第三方未能履行合同约定职责责任认定标准：根据第三方合同约定，若第三方未能履行其职责，应承担相应的违约责任。示例：若第三方合同约定其提供的服务应达到一定质量标准，实际服务质量未达到要求，第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年创新型建设工程施工合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2专有名词解释2.合同双方基本信息2.1施工方信息2.2招标方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误处理5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收程序5.3质量责任6.工程造价与支付6.1工程造价构成6.2工程付款方式6.3工程进度款支付6.4结算与审计7.施工图纸与技术资料7.1施工图纸提供7.2技术资料要求7.3施工图纸变更8.施工材料与设备8.1材料设备供应8.2材料设备质量8.3材料设备验收9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2安全生产要求9.3环境保护要求9.4施工现场文明施工10.风险管理与保险10.1风险识别与评估10.2风险防范措施10.3保险责任与理赔11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“合同”指本合同及所有附件和补充协议。1.1.2“施工方”指承担本工程建设的承包人。1.1.3“招标方”指委托施工方进行工程建设的委托人。1.1.4“工程”指本合同中约定的施工建设内容。1.1.5“工期”指合同约定的完成工程的时间期限。1.2专有名词解释1.2.1“施工图纸”指招标方提供的，用于指导施工的图纸。1.2.2“技术资料”指工程所需的各类技术文件和资料。1.2.3“材料设备”指用于工程建设的各类建筑材料和设备。第二条合同双方基本信息2.1施工方信息2.1.1施工方名称：[施工方名称]2.1.2施工方地址：[施工方地址]2.1.3施工方联系人：[联系人姓名]2.1.4施工方联系方式：[联系电话]2.2招标方信息2.2.1招标方名称：[招标方名称]2.2.2招标方地址：[招标方地址]2.2.3招标方联系人：[联系人姓名]2.2.4招标方联系方式：[联系电话]第三条工程概况3.1工程名称：[工程名称]3.2工程地点：[工程地点]3.3工程规模：[工程规模描述，如：总建筑面积、占地面积等]3.4工程内容：[工程具体建设内容描述，如：建筑、结构、装饰等]第四条工程进度与工期4.1工程进度安排4.1.1工程分为若干阶段，具体进度安排详见附件一。4.1.2施工方应按照进度安排表完成各阶段工作。4.2工期要求4.2.1合同工期为[具体工期描述，如：自开工之日起至[竣工日期]止]。4.2.2施工方不得无故拖延工期，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应责任。4.3工期延误处理4.3.1如施工方未能按期完成工程，应向招标方提交书面延期申请，并说明原因。4.3.2招标方应在收到延期申请后[具体时间]内给予答复，同意延期者，工期相应顺延。第五条工程质量要求5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关质量标准和规范。5.1.2工程质量应满足招标方和使用方的需求。5.2质量验收程序5.2.1工程质量验收分为施工过程中的质量验收和竣工验收。5.2.2施工过程中的质量验收由施工方自行组织，招标方派员监督。5.2.3竣工验收由招标方组织，施工方、监理单位、设计单位等共同参加。5.3质量责任5.3.1施工方对工程的质量负责，如有质量问题，应承担相应责任。第六条工程造价与支付6.1工程造价构成6.1.1工程造价包括直接费、间接费、利润和税金等。6.1.2具体造价构成详见附件二。6.2工程付款方式6.2.1工程款采用分期支付方式。6.2.2具体付款节点和比例详见附件三。6.3工程进度款支付6.3.1施工方在完成工程进度后，向招标方提出付款申请。6.3.2招标方在收到施工方付款申请后[具体时间]内支付工程进度款。6.4结算与审计6.4.1工程竣工后，施工方应提交竣工结算书。6.4.2招标方在收到竣工结算书后[具体时间]内组织审计。6.4.3审计结束后，双方进行最终结算。第七条施工图纸与技术资料7.1施工图纸提供7.1.1招标方应在合同签订后[具体时间]内向施工方提供完整的施工图纸。7.1.2施工图纸应包含工程所需的所有技术资料。7.2技术资料要求7.2.1施工方在施工过程中，应严格按照技术资料要求进行施工。7.2.2如技术资料发生变更，招标方应及时通知施工方，并更新技术资料。7.3施工图纸变更7.3.1如施工过程中需对施工图纸进行变更，施工方应向招标方提出变更申请。7.3.2招标方应在收到变更申请后[具体时间]内给予答复，同意变更者，双方应签订变更协议。第八条施工材料与设备8.1材料设备供应8.1.1施工方负责提供工程所需的全部材料。8.1.2材料设备的质量应符合国家及行业相关标准。8.2材料设备质量8.2.1施工方应确保材料设备的合格性，并提供必要的质量证明文件。8.2.2招标方有权对材料设备进行检查，如有质量问题，施工方应立即更换。8.3材料设备验收8.3.1材料设备到货后，施工方应在[具体时间]内完成验收。8.3.2验收不合格的材料设备，施工方应负责退货或更换。第九条施工现场管理9.1施工现场布置9.1.1施工现场布置应符合安全生产和环境保护的要求。9.1.2施工方应制定施工现场管理制度，确保施工有序进行。9.2安全生产要求9.2.1施工方应严格遵守国家安全生产法律法规。9.2.2施工方应定期对施工现场进行安全检查，消除安全隐患。9.3环境保护要求9.3.1施工方应采取措施，减少施工对环境的影响。9.3.2施工方应遵守国家环境保护法规，确保工程符合环保要求。9.4施工现场文明施工9.4.1施工方应保持施工现场的整洁有序。9.4.2施工方应教育施工人员遵守施工现场文明施工规定。第十条风险管理与保险10.1风险识别与评估10.1.1施工方应识别施工过程中可能存在的风险，并评估风险等级。10.1.2招标方应协助施工方进行风险评估。10.2风险防范措施10.2.1施工方应采取有效措施防范风险，降低风险发生的可能。10.2.2风险防范措施应具体、可行，并定期更新。10.3保险责任与理赔10.3.1施工方应购买必要的人身意外伤害保险和工程一切险。10.3.2保险理赔事宜按保险合同约定执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构应为[具体仲裁机构]。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序按[具体仲裁机构]的规定执行。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。12.1.2如不可抗力事件导致合同无法履行，合同可解除。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格，合同终止。12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前，双方应协商一致，并签订书面协议。第十三条合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同生效。13.1.2合同生效前，双方应履行合同签订前的相关义务。13.2合同变更程序13.2.1合同变更应书面形式进行，并经双方签字盖章。13.3合同变更效力13.3.1合同变更对双方具有同等约束力。第十四条其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括：施工图纸、技术资料、付款计划、进度安排表等。14.1.2合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件内容14.2.1合同附件内容应详细、具体，并与本合同内容相符。14.3合同附件效力14.3.1合同附件的效力与本合同一致，任何一方不得单方面修改或撤销。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1本合同所称第三方，指除施工方和招标方之外，介入合同履行过程中的个人、组织或机构。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、保险公司、中介方等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监管、进度管理、技术咨询、风险评估、保险理赔等。16.第三方介入的程序与条件16.1介入程序16.1.1第三方介入需经招标方和施工方同意，并签订相应的合作协议。16.1.2第三方介入前，招标方和施工方应明确第三方的职责、权限和责任。16.2介入条件16.2.1第三方具备相应的资质和专业技术能力。16.2.2第三方承诺遵守国家法律法规和合同约定。17.第三方与各方的责任划分17.1第三方与施工方17.1.1第三方对施工方的施工质量、进度、安全等方面进行监督和指导。17.1.2施工方应积极配合第三方的监督和指导工作。17.2第三方与招标方17.2.1第三方对招标方的委托事项负责，确保工程质量和进度满足要求。17.2.2招标方应向第三方提供必要的资料和条件，支持第三方履行职责。17.3第三方与其他方17.3.1第三方与其他方的责任划分，应根据各自合作协议确定。17.3.2第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不受其他方的不当影响。18.第三方的责任限额18.1责任限额18.1.1第三方的责任限额应根据其合作协议和合同约定确定。18.1.2第三方的责任限额不得低于因第三方原因导致合同目的无法实现而产生的损失。18.2责任承担18.2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。18.2.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力或招标方、施工方的原因造成损失，不负赔偿责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更19.1.1第三方介入的变更需经招标方、施工方和第三方协商一致。19.1.2变更后的协议应作为本合同的补充部分。19.2解除19.2.1第三方介入的解除需经招标方、施工方和第三方协商一致。19.2.2解除后的协议应作为本合同的补充部分。20.第三方介入的保密义务20.1保密义务20.1.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密和工程信息。20.1.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入的争议解决方式，参照本合同第十一条的规定执行。21.2争议解决机构21.2.1第三方介入的争议解决机构，参照本合同第十一条的规定执行。21.3争议解决程序21.3.1第三方介入的争议解决程序，参照本合同第十一条的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料要求：图纸应详细、准确，符合国家相关标准和规范；技术资料应完整，包括工程所需的所有技术文件和资料。说明：施工图纸及技术资料是施工方进行施工的重要依据，必须保证其质量。2.进度安排表要求：进度安排应明确、具体，包括各个阶段的起止时间、工作内容和验收标