2024年停车场建设合作协议3篇_第1页
2024年停车场建设合作协议3篇_第2页
2024年停车场建设合作协议3篇_第3页
2024年停车场建设合作协议3篇_第4页
2024年停车场建设合作协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年停车场建设合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2术语定义1.3专有名词解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度3.合作双方的权利与义务3.1合作方一的权利与义务3.2合作方二的rightsandobligations4.建设内容与技术要求4.1停车场设计4.2建设标准4.3施工技术要求4.4质量保证5.项目投资与融资5.1投资来源5.2融资方式5.3投资分配5.4投资回收期6.项目施工与监理6.1施工单位6.2监理单位6.3施工进度6.4质量监督7.项目验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4项目交付8.运营与管理8.1运营模式8.2管理体系8.3收益分配8.4运营期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更程序10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同终止与后续事宜12.1合同终止条件12.2终止程序12.3后续事宜处理13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同主体本合同双方当事人为:甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2术语定义本合同中下列术语定义如下:(1)“停车场”指本合同约定的建设地点的停车设施。(2)“建设期”指从合同生效之日起至停车场建设完成的期限。(3)“运营期”指停车场正式投入使用后至合同终止的期限。1.3专有名词解释(1)“投资额”指本合同约定的停车场建设总投资。(2)“建设成本”指停车场建设过程中产生的直接费用和间接费用。第二条项目概况2.1项目名称本合同约定的停车场建设项目名称为:[项目名称]2.2项目地点本停车场建设项目位于:[项目具体地址]2.3项目规模本停车场规划停车位数量为:[停车位数量],总建筑面积为:[建筑面积]平方米。2.4项目投资本停车场建设项目总投资为:[总投资金额]元,其中甲方出资:[甲方出资额]元,乙方出资:[乙方出资额]元。2.5项目进度本停车场建设项目预计建设期为:[建设期限],具体开工日期和竣工日期见附件。第三条合作双方的权利与义务3.1合作方一的权利与义务(1)甲方享有停车场建设项目的所有权和使用权。(2)甲方负责提供停车场建设所需的土地和配套设施。(3)甲方负责组织停车场建设项目的施工和监理。3.2合作方二的rightsandobligations(1)乙方负责提供停车场建设所需的部分资金。(2)乙方负责停车场建设项目的运营和管理。(3)乙方负责停车场建设项目的维护和保养。第四条建设内容与技术要求4.1停车场设计本停车场设计应符合国家相关标准和规范,设计图纸由乙方提供。4.2建设标准本停车场建设标准应符合:[具体建设标准,如国家标准、行业标准等]。4.3施工技术要求本停车场施工应严格按照设计图纸和建设标准进行,确保施工质量。4.4质量保证乙方应保证停车场建设项目的质量,如因施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。第五条项目投资与融资5.1投资来源本停车场建设项目投资来源包括:甲方出资、乙方出资、银行贷款等。5.2融资方式本停车场建设项目融资方式为:[具体融资方式,如银行贷款、发行债券等]。5.3投资分配本停车场建设项目投资分配比例为:[甲方出资比例]:[乙方出资比例]。5.4投资回收期本停车场建设项目投资回收期预计为:[回收期]年。第六条项目施工与监理6.1施工单位本停车场建设项目的施工单位为:[施工单位名称]。6.2监理单位本停车场建设项目的监理单位为:[监理单位名称]。6.3施工进度本停车场建设项目施工进度安排如下:[具体施工进度计划]。6.4质量监督监理单位负责对停车场建设项目的施工过程进行全程质量监督,确保工程质量符合要求。第七条项目验收与交付7.1验收标准本停车场建设项目验收标准为:[具体验收标准,如国家标准、行业标准等]。7.2验收程序(1)项目竣工后,由监理单位组织验收。(2)验收合格后,由甲方出具验收报告。7.3验收时间本停车场建设项目验收时间为:[验收时间]。7.4项目交付验收合格后,乙方应将停车场建设项目交付甲方使用。第八条运营与管理8.1运营模式本停车场采用封闭式管理,实行24小时运营。8.2管理体系停车场管理体系包括:安全管理、收费管理、保洁管理、设施维护等。8.3收益分配停车场运营收益按照甲方和乙方约定的比例进行分配,具体分配方案见附件。8.4运营期限本停车场运营期限自项目交付之日起计算,为期[运营期限]年。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解和诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为:[争议解决机构名称],如协商和调解不成,任何一方均有权向该机构提起诉讼。9.3争议解决程序(1)双方应友好协商解决争议。(2)如协商不成,任何一方可向争议解决机构申请调解。(3)调解不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同变更与解除10.1变更条件任何一方需变更本合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致。10.2解除条件(1)合同期满。(2)双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.3变更程序变更合同应经双方签字盖章后生效。10.4解除程序解除合同应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。第十一条违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务。(2)一方未按时支付款项。(3)一方违反合同保密条款。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。(2)违约方应支付违约金。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第十二条合同终止与后续事宜12.1合同终止条件(1)合同期满。(2)双方协商一致终止合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。12.2终止程序合同终止应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。12.3后续事宜处理合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜,包括但不限于资产移交、债务清偿等。第十三条保密条款13.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。13.3违约责任违反保密条款的,违约方应承担相应的法律责任。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件(1)合同期满。(2)双方协商一致终止合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。14.3合同终止程序合同终止应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,因特定需要而引入的,与本合同直接或间接相关的独立第三方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工方等。1.2第三方应当具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的法律责任。1.3第三方在本合同中的地位是独立的,其权利和义务应当明确界定。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应当符合本合同的宗旨和目的,不得损害甲乙双方的合法权益。2.3第三方介入的具体事项和方式应在合作协议中明确。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中明确列出。3.2第三方责任限额包括但不限于因第三方自身原因造成的损失、违约责任等。3.3第三方责任限额的约定不得违反相关法律法规的规定。4.第三方权利与义务4.1第三方权利(1)第三方有权根据合作协议,独立履行其职责。(2)第三方有权要求甲乙双方履行其在合作协议中的义务。4.2第三方义务(1)第三方应按照合作协议,提供专业、高效的服务。(2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密。(3)第三方应遵守相关法律法规和行业标准。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的关系(1)第三方应向甲方提供有关停车场建设、运营等方面的专业意见。(2)第三方应协助甲方解决停车场建设、运营过程中遇到的问题。5.2第三方与乙方的关系(1)第三方应向乙方提供有关停车场建设、运营等方面的专业意见。(2)第三方应协助乙方进行停车场建设、运营的日常管理工作。5.3第三方与甲乙双方的关系(1)第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得损害任何一方的利益。(2)第三方应遵守本合同的约定,不得擅自变更或解除合同。6.第三方介入时的额外条款6.1第三方介入时,甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力。6.2第三方介入时,甲乙双方应就第三方介入的具体事项、范围、期限等达成一致。6.3第三方介入时,甲乙双方应就第三方责任限额、违约责任等达成明确约定。6.4第三方介入时,甲乙双方应就第三方与其他各方的权利义务划分达成一致。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入导致本合同内容变更的,甲乙双方应签订书面变更协议,并经双方签字盖章后生效。7.2第三方介入导致本合同终止的,甲乙双方应签订书面终止协议,并经双方签字盖章后生效。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向争议解决机构申请调解或提起诉讼。8.3第三方介入争议的解决,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:停车场建设项目投资分配协议详细要求:协议应明确甲方和乙方的出资比例、出资时间、出资方式等。说明:本附件用于明确甲方和乙方在项目投资方面的具体约定。2.附件二:停车场建设设计图纸及说明详细要求:图纸应包含停车场平面图、立面图、剖面图等,并附有详细的施工说明。说明:本附件用于指导施工单位的施工活动。3.附件三:停车场建设施工合同详细要求:合同应明确施工单位的责任、施工进度、施工质量、验收标准等。说明:本附件用于规范施工单位的行为,确保施工质量。4.附件四:停车场建设监理合同详细要求:合同应明确监理单位的责任、监理内容、监理方法、监理报告等。说明:本附件用于监督施工单位的行为,确保工程质量。5.附件五:停车场运营管理协议详细要求:协议应明确运营方的责任、运营内容、运营期限、收益分配等。说明:本附件用于规范停车场的运营管理活动。6.附件六:争议解决机构合作协议详细要求:协议应明确争议解决机构的职责、争议解决程序、费用承担等。说明:本附件用于解决甲乙双方在合同执行过程中产生的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定提供土地和配套设施。责任认定:甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若因甲方未按时提供土地导致工期延误,甲方应赔偿乙方因工期延误造成的损失。2.违约行为:乙方未按合同约定提供资金。责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若因乙方未按时提供资金导致施工停滞,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:施工单位未按合同约定完成施工。责任认定:施工单位应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若因施工单位施工质量不达标导致停车场无法使用,施工单位应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定:监理单位应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若因监理单位未及时发现施工质量问题导致工程延误,监理单位应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。5.违约行为:运营方未按合同约定进行停车场运营管理。责任认定:运营方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若因运营方管理不善导致停车场安全隐患,运营方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年停车场建设合作协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1双方名称2.2双方地址2.3双方法定代表人3.停车场建设内容3.1建设地点3.2建设规模3.3建设工期4.投资与资金4.1投资总额4.2投资来源4.3资金使用计划5.设计与施工5.1设计单位5.2施工单位5.3设计要求5.4施工要求6.质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准7.运营与管理7.1运营方式7.2管理机构7.3运营期限8.产权与使用权8.1产权归属8.2使用权归属9.附属设施9.1设施内容9.2设施使用9.3设施维护10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件13.3终止程序14.其他约定14.1适用法律14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“停车场”指本合同约定的建设地点内,由乙方负责建设的各类停车设施,包括地面停车、地下停车和立体停车等。1.1.2“建设地点”指甲方提供的位于_______的停车场建设用地。1.1.3“建设规模”指停车场总停车位数达到_______个。1.1.4“建设工期”指自合同生效之日起,乙方完成停车场建设并达到交付条件的时间为_______个月。1.2解释1.2.1本合同中出现的术语和用语,除非上下文另有说明,否则应按照其通常含义解释。1.2.2如合同中的术语和用语有多个含义,则以对甲方更为有利的解释为准。第二条合同双方2.1双方名称2.1.1甲方:_______有限公司2.1.2乙方:_______建设有限公司2.2双方地址2.2.1甲方地址:_______2.2.2乙方地址:_______2.3双方法定代表人2.3.1甲方法定代表人:_______2.3.2乙方法定代表人:_______第三条停车场建设内容3.1建设地点3.1.1建设地点位于_______,具体坐标为_______。3.2建设规模3.2.1停车场总停车位数不低于_______个,其中地面停车位数_______个,地下停车位数_______个,立体停车位数_______个。3.3建设工期3.3.1乙方应在合同生效之日起_______个月内完成停车场主体结构的施工。3.3.2乙方应在主体结构施工完成后_______个月内完成停车场内部设施的安装和调试。第四条投资与资金4.1投资总额4.1.1停车场建设项目总投资为_______万元人民币。4.2投资来源4.2.1甲方出资_______万元人民币,乙方出资_______万元人民币。4.3资金使用计划4.3.1乙方应根据合同约定,在项目实施过程中合理分配和使用资金。第五条设计与施工5.1设计单位5.1.1设计单位为_______设计院。5.2施工单位5.2.1施工单位为_______建设有限公司。5.3设计要求5.3.1设计单位应根据甲方要求和国家相关标准,进行停车场设计。5.4施工要求5.4.1施工单位应按照设计要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。第六条质量与验收6.1质量标准6.1.1停车场建设应符合国家相关质量标准。6.2验收程序6.2.1停车场建成后,乙方应组织自检,并将自检报告报送甲方。6.2.2甲方收到自检报告后,应在_______日内组织验收。6.3验收标准6.3.1验收标准应符合国家相关质量标准。第七条运营与管理7.1运营方式7.1.1停车场建成交付后,由乙方负责运营管理。7.2管理机构7.2.1乙方应设立停车场管理机构,负责日常运营管理。7.3运营期限7.3.1停车场运营期限为_______年。第八条产权与使用权8.1产权归属8.1.1停车场的产权归甲方所有。8.1.2乙方在运营期间,享有停车场的使用权。8.2使用权归属8.2.1乙方在合同约定的运营期限内,对停车场拥有独立的使用权。8.2.2乙方不得将停车场的使用权转让、出租或抵押给第三方。第九条附属设施9.1设施内容9.1.1停车场附属设施包括但不限于照明、监控、消防、安防系统等。9.2设施使用9.2.1乙方应确保附属设施的正常使用,并负责日常维护和保养。9.3设施维护9.3.1乙方应定期对附属设施进行检查,确保其安全可靠。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1任何一方违反本合同的约定,均构成违约。10.1.2乙方未按合同约定完成建设工期或质量要求,视为违约。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2甲方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构裁决。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应尽快成立争议解决小组。11.2.2争议解决小组应在_______日内提出解决方案。11.3争议解决机构11.3.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十二条合同变更与解除12.1变更条件12.1.1合同变更需经双方书面同意。12.2解除条件12.2.1合同解除需符合法律法规规定的条件。12.3变更与解除程序12.3.1变更或解除合同,双方应书面通知对方,并注明变更或解除的原因。第十三条合同生效与终止13.1生效条件13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2终止条件13.2.1合同约定的运营期限届满或双方协商一致解除合同。13.3终止程序13.3.1合同终止后,双方应进行资产清算和财务结算。第十四条其他约定14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达14.2.1任何一方发出的通知,应以书面形式,通过邮寄或直接送达对方。14.3合同份数14.3.1本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。14.4合同附件停车场建设投资计划书停车场设计图纸停车场施工合同停车场运营管理方案第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,参与合同相关事务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括甲乙双方的关联方、代理人或雇员。第二条第三方的责权利2.1.1乙方应确保第三方在合同项下的工作符合国家相关法律法规和行业标准。2.1.2第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。2.2.1第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。2.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。第三条第三方的介入程序3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。3.2补充协议应明确第三方的职责、权利和义务。第四条甲乙方的额外条款4.1甲方应确保第三方在合同履行过程中,遵守合同约定,并对第三方的行为承担连带责任。4.2乙方应确保第三方在合同履行过程中,按照合同约定履行职责,并对第三方的行为承担连带责任。4.3甲乙双方应根据第三方的介入内容,调整合同相关条款,确保第三方的介入不会影响合同的履行。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容、合同约定以及风险评估确定。5.2第三方的责任限额应在补充协议中明确约定。5.3如第三方因自身原因造成甲乙方的损失,其赔偿金额不得超过约定的责任限额。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在合同履行过程中的职责和权利,仅限于其与甲乙双方签订的补充协议范围内。6.2第三方不得干涉甲乙双方的权利和义务,也不得代表甲乙双方进行决策。6.3第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。第七条第三方的保密义务7.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务。7.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密或个人隐私。第八条第三方的更换8.1如第三方因自身原因无法继续履行职责,甲乙双方可协商更换第三方。8.2更换第三方需签订新的补充协议,并明确新的第三方的职责、权利和义务。第九条第三方的合作期限9.1第三方的合作期限应根据合同履行情况和甲乙双方的需求确定。9.2第三方的合作期限应在补充协议中明确约定。第十条第三方的终止10.1如第三方违反合同约定或补充协议,甲乙双方有权终止其合作。10.2第三方的终止需书面通知,并按照合同约定进行资产清算和财务结算。第十一条第三方的争议解决11.1第三方在合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决。11.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.停车场建设投资计划书要求:详细列出项目投资预算、资金来源、资金使用计划等。说明:投资计划书是项目资金管理和预算控制的重要依据。2.停车场设计图纸要求:包括总平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,确保符合设计规范。说明:设计图纸是指导施工的重要文件,需确保设计的合理性和可行性。3.停车场施工合同要求:明确施工单位的资质、施工期限、质量标准、安全措施等。说明:施工合同是确保施工质量和进度的重要法律文件。4.停车场运营管理方案要求:包括运营模式、管理制度、收费标准、服务标准等。说明:运营管理方案是确保停车场高效运营的关键文件。5.第三方资质证明文件要求:第三方需提供相关资质证明,证明其具备承担合同项下职责的能力。说明:资质证明文件是确保第三方能力和信誉的重要依据。6.第三方合作协议要求:明确第三方的权利、义务和责任,以及甲乙双方对第三方的监督和约束。说明:合作协议是规范第三方行为,保障合同履行的重要文件。7.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序和机构。说明:争议解决协议是确保争议能够及时、公正解决的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成建设工期或质量要求。第三方未按合同约定履行职责,导致项目进度延误或质量不合格。甲方未按时支付款项或未按约定提供建设地点等。2.责任认定标准:乙方未按合同约定完成建设工期,每延误一日,应向甲方支付_______元违约金。乙方未按合同约定完成质量要求,造成损失的,应承担相应赔偿责任。第三方未按合同约定履行职责,造成损失的,应承担相应赔偿责任。甲方未按时支付款项,每延误一日,应向乙方支付_______元违约金。3.违约责任示例:乙方未按合同约定完成建设工期,延误30天,应向甲方支付_______元违约金。第三方在施工过程中,由于操作不当导致工程质量不合格,造成甲方损失_______元,第三方应承担全部赔偿责任。全文完。2024年停车场建设合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.停车场建设基本情况2.1停车场建设地点2.2停车场建设规模2.3停车场建设内容2.4停车场建设工期3.投资建设主体及资金3.1投资建设主体3.2投资建设资金3.3投资建设资金来源3.4投资建设资金使用计划4.停车场建设方案及审批4.1停车场建设方案4.2停车场建设方案审批4.3停车场建设方案变更5.建设工程质量及验收5.1建设工程质量标准5.2建设工程质量检验5.3建设工程质量验收5.4建设工程质量保修6.停车场运营管理6.1停车场运营管理模式6.2停车场运营管理责任6.3停车场运营管理费用6.4停车场运营管理效益7.停车场收费及定价7.1停车场收费标准7.2停车场定价原则7.3停车场收费方式7.4停车场收费监督8.合同履行及违约责任8.1合同履行期限8.2合同履行方式8.3合同履行变更8.4合同违约责任9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决费用10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件12.4合同份数13.合同签订及生效13.1合同签订日期13.2合同生效日期13.3合同签订地点14.合同附件清单14.1附件一:停车场建设方案14.2附件二:投资建设资金使用计划14.3附件三:停车场运营管理方案14.4附件四:合同签订及生效文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:市政建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方住所地甲方住所地:省市区路号乙方住所地:省市区路号1.4合同双方联系方式2.停车场建设基本情况2.1停车场建设地点省市区路交叉口西南侧2.2停车场建设规模建设总停车位:500个,其中地上停车位200个,地下停车位300个2.3停车场建设内容包括停车场出入口、地面硬化、绿化、照明、监控等设施2.4停车场建设工期自合同签订之日起,工期为12个月3.投资建设主体及资金3.1投资建设主体甲方为该停车场项目的投资建设主体3.2投资建设资金总投资额为人民币5000万元,由甲方自行承担3.3投资建设资金来源甲方自有资金及银行贷款3.4投资建设资金使用计划具体资金使用计划详见附件二4.停车场建设方案及审批4.1停车场建设方案停车场建设方案已由甲方委托乙方进行设计,具体方案详见附件一4.2停车场建设方案审批建设方案已获得市规划局及区建设局的批准4.3停车场建设方案变更如需对建设方案进行变更,双方应协商一致,并办理相应的审批手续5.建设工程质量及验收5.1建设工程质量标准停车场建设质量应符合国家及地方相关标准5.2建设工程质量检验在施工过程中,乙方应进行定期质量检验,确保工程质量5.3建设工程质量验收停车场建设完成后,由甲方组织进行验收,乙方应配合验收工作5.4建设工程质量保修停车场工程质量保修期为2年,自竣工验收合格之日起计算6.停车场运营管理6.1停车场运营管理模式停车场采用封闭式管理,实行24小时监控6.2停车场运营管理责任乙方负责停车场的日常运营管理,确保停车场正常运营6.3停车场运营管理费用运营管理费用由乙方自行承担,具体费用标准详见附件三6.4停车场运营管理效益停车场运营效益按实际收入计算,具体分配方案由双方协商确定8.合同履行及违约责任8.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为12年。8.2合同履行方式双方应严格按照合同约定的内容履行各自的义务,确保合同的全面履行。8.3合同履行变更任何一方需变更合同内容,应提前30日以书面形式通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议。8.4合同违约责任如一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.争议解决方式9.1争议解决原则双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决方式发生争议时,双方应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用因争议产生的诉讼费用、仲裁费用等,由败诉方承担。10.合同解除及终止10.1合同解除条件在合同履行期间,如遇不可抗力或其他法定情形,经双方协商一致,可以解除合同。10.2合同解除程序合同解除需以书面形式通知对方,并经双方签字盖章确认。10.3合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同,合同即终止。10.4合同终止程序合同终止后,双方应进行必要的清算工作,包括但不限于财产结算、债权债务处理等。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同终止条件合同履行完毕、解除或终止。11.4合同终止时间合同终止时间以合同履行完毕、解除或终止的时间为准。12.其他约定事项12.1不可抗力不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致合同无法履行。12.2通知方式双方之间的通知应以书面形式进行,并通过约定的联系方式送达。12.3合同附件合同附件包括但不限于停车场建设方案、投资建设资金使用计划、停车场运营管理方案等。12.4合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。13.合同签订及生效13.1合同签订日期本合同于2024年5月10日签订。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同签订地点本合同签订地点为省市区路号。14.合同附件清单14.1附件一:停车场建设方案14.2附件二:投资建设资金使用计划14.3附件三:停车场运营管理方案14.4附件四:合同签订及生效文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为达成本合同目的或履行本合同义务而介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于咨询机构、监理单位、评估机构、中介方等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提供专业服务,协助甲乙双方更好地履行合同义务,确保项目顺利进行。16.第三方选择与授权16.1第三方选择甲乙双方有权根据项目需要选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方授权甲乙双方应向第三方明确授权,授权内容包括但不限于项目监督、评估、咨询等。17.第三方职责与权利17.1第三方职责1.按时提供专业服务;2.确保服务质量符合相关标准;3.对项目实施过程中的问题提出建议;4.对项目进度、质量、成本等进行监督和评估;5.按照约定向甲乙双方提供报告。17.2第三方权利1.获取甲乙双方提供的必要信息和资料;2.要求甲乙双方提供必要的协助;3.在合同约定的范围内,对项目进行独立判断。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方的职责应与甲乙双方的职责明确划分,避免交叉和责任不清。18.2权利划分第三方的权利应与甲乙双方的权利明确划分,确保第三方在履行职责时不受不当干涉。19.第三方责任限额19.1责任界定第三方的责任应限于其在合同约定的范围内所承担的职责。19.2责任限额第三方对

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论