2024年学校园林景观建设合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年学校园林景观建设合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同有效期2.项目背景2.1学校概况2.2园林景观建设目标2.3项目规模及范围3.项目设计3.1设计单位及资质3.2设计原则及要求3.3设计文件提交时间4.施工准备4.1施工单位及资质4.2施工现场布置4.3施工进度计划5.施工过程5.1施工组织5.2施工质量控制5.3施工安全管理5.4施工环境保护6.材料及设备6.1材料及设备采购6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.合同变更及索赔8.1合同变更流程8.2索赔流程8.3索赔条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3付款凭证13.4争议解决相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方1.1.1甲方：学校1.1.2乙方：园林景观建设公司1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日2.项目背景2.1学校概况2.1.1学校名称：学校2.1.2学校地址：市区路号2.1.3学校性质：公立学校2.2园林景观建设目标2.2.1提升学校环境品质2.2.2优化校园空间布局2.2.3增强学校文化氛围2.3项目规模及范围2.3.1项目总面积：50000平方米2.3.2项目包括：广场、花园、景观小品、绿化等3.项目设计3.1设计单位及资质3.1.1设计单位：建筑设计研究院3.1.2设计资质：甲级3.2设计原则及要求3.2.1设计应遵循绿色环保、节能降耗的原则3.2.2设计应符合学校整体规划及校园文化特色3.2.3设计文件应满足施工及验收要求3.3设计文件提交时间3.3.1初步设计文件：2024年2月1日前3.3.2施工图设计文件：2024年3月1日前4.施工准备4.1施工单位及资质4.1.1施工单位：园林景观建设公司4.1.2施工资质：一级4.2施工现场布置4.2.1施工现场应满足施工要求4.2.2施工现场应保持整洁、安全4.3施工进度计划4.3.1施工周期：6个月4.3.2施工节点进度：按月进行进度汇报5.施工过程5.1施工组织5.1.1施工单位应建立健全施工组织机构5.1.2施工单位应配备充足的技术人员和施工队伍5.2施工质量控制5.2.1施工单位应严格按照设计文件及规范进行施工5.2.2施工单位应加强施工过程中的质量检查与验收5.3施工安全管理5.3.1施工单位应制定安全管理制度5.3.2施工单位应定期进行安全教育和培训5.4施工环境保护5.4.1施工单位应遵守环境保护法规5.4.2施工单位应采取措施减少对环境的影响6.材料及设备6.1材料及设备采购6.1.1乙方应负责材料及设备的采购6.1.2材料及设备应符合设计要求及质量标准6.2材料及设备质量要求6.2.1材料及设备应具有出厂合格证及质量检验报告6.2.2材料及设备应通过甲方验收6.3材料及设备验收6.3.1甲方应在材料及设备到货后进行验收6.3.2验收不合格的材料及设备应退回乙方8.合同变更及索赔8.1合同变更流程8.1.1任何一方提出合同变更，应提前15天书面通知对方8.1.2双方协商一致后，应以书面形式签署变更协议8.1.3变更协议作为合同附件，具有同等法律效力8.2索赔流程8.2.1一方因不可抗力或其他原因遭受损失，应及时通知对方8.2.2双方应协商确定索赔金额及支付方式8.2.3索赔金额应在合同约定的时间内支付8.3索赔条件8.3.1因不可抗力导致合同无法履行8.3.2因设计变更或工程量增减导致成本增加8.3.3因材料价格波动或市场供应不足导致成本增加9.违约责任9.1违约情形9.1.1未按时完成施工任务9.1.2施工质量不符合合同要求9.1.3未按时支付工程款9.1.4违反合同约定的其他行为9.2违约责任9.2.1违约方应承担相应的违约责任9.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.2.3违约金按合同总价的5%计算，最高不超过50万元9.3违约处理9.3.1一方违约，另一方有权要求违约方履行合同或采取补救措施9.3.2双方协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议应通过友好协商解决10.1.2协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁10.1.3仲裁机构应具备相关资质和独立性10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构：仲裁委员会10.2.2仲裁地点：市10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请10.3.2仲裁机构应在收到申请后60日内作出裁决11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1乙方严重违约11.1.2甲方严重违约11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应在接到通知后30日内协商解除事宜11.2.3协商不成，可依法向人民法院提起诉讼11.3合同解除后果11.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余款项11.3.2合同解除不影响双方因违约而产生的赔偿请求12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕12.1.2合同解除12.1.3合同因其他原因终止12.2合同终止程序12.2.1双方应以书面形式确认合同终止12.2.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜12.3合同终止后果12.3.1合同终止后，双方应结清所有款项12.3.2合同终止不影响双方因违约而产生的赔偿请求13.附件13.1设计文件13.1.1初步设计文件13.1.2施工图设计文件13.2施工图纸13.2.1施工详图13.2.2施工说明13.3付款凭证13.3.1付款申请13.3.2付款凭证13.4争议解决相关文件13.4.1争议解决协议13.4.2仲裁裁决书13.4.3诉讼判决书14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或指定，介入合同履行并提供专业服务、监督、协调或其他相关支持的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于设计监理、施工监理、造价咨询、法律咨询、技术支持等。2.第三方的选定及资质要求2.1第三方的选定应经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确。2.2第三方应具备相应的资质和业务能力，能够胜任合同履行中的相关工作。3.第三方的责任及权利3.1第三方应根据合同约定，对甲乙双方履行合同的情况进行监督、协调和提供专业服务。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件，以便其履行职责。3.3第三方在履行职责过程中，应保持独立性和客观性，不得偏袒任何一方。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质和风险程度由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。4.2第三方的责任限额不应超过其接受服务时约定的服务费用总额。5.第三方介入的附加条款5.1.1第三方介入的协议5.1.1.1甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确各方的权利、义务和责任。5.1.1.2协议应包括服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。5.1.2第三方的职责划分5.1.2.1第三方应根据合同约定，明确其具体职责，包括但不限于质量控制、进度管理、安全监督等。5.1.2.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。5.1.3第三方的报告与反馈5.1.3.1第三方应定期向甲乙双方提交工作报告，报告内容包括但不限于工作进度、质量状况、安全情况等。5.1.3.2第三方应就合同履行过程中发现的问题及时向甲乙双方反馈，并提出解决方案。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系6.1.1第三方应向甲方报告工作情况，接受甲方的监督和指导。6.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的相关规章制度。6.2第三方与乙方的关系6.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益。6.3第三方与合同履行的其他相关方的关系6.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件初步设计文件：包括总体设计说明、平面布置图、效果图等。施工图设计文件：包括详细的施工图纸、材料清单、施工说明等。2.施工图纸施工详图：包括各个施工节点的详细图纸和施工要求。施工说明：包括施工工艺、施工步骤、安全注意事项等。3.付款凭证付款申请：包括付款金额、付款日期、付款事由等。付款凭证：包括银行汇款凭证、转账凭证等。4.争议解决相关文件争议解决协议：包括争议解决的方式、地点、程序等。仲裁裁决书：包括仲裁机构作出的裁决内容。诉讼判决书：包括法院作出的判决内容。5.第三方介入协议协议内容：包括服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。6.第三方工作报告工作报告：包括工作进度、质量状况、安全情况等。7.第三方反馈报告反馈报告：包括发现的问题、解决方案等。8.合同履行过程中的其他相关文件改变更协议索赔申请违约通知其他合同履行过程中产生的文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按时完成施工任务责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因工期延误造成的损失。示例：若乙方未在合同约定的工期内完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。1.2施工质量不符合合同要求责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括修复缺陷、赔偿损失等。示例：若乙方施工的园林景观存在质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或赔偿。1.3未按时支付工程款责任认定：甲方应承担相应的违约责任，包括支付违约金。示例：若甲方未在合同约定的付款时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。1.4违反合同约定的其他行为责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：若一方违反合同约定的保密条款，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。2.违约责任认定标准违约责任的认定应根据合同约定、法律法规、行业规范和实际情况进行。违约责任的赔偿金额应根据违约行为对合同履行的影响程度、损失的大小等因素确定。3.违约处理的程序当发生违约行为时，违约方应在接到违约通知后30日内采取补救措施。若违约方未采取补救措施或补救措施不力，非违约方有权要求违约方承担相应的违约责任。全文完。2024年学校园林景观建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.工程内容3.1园林景观设计3.2土方工程3.3水景工程3.4绿化工程3.5设施工程4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程分期进度5.工程质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3工程验收标准6.工程造价6.1工程总造价6.2工程分项造价6.3工程变更及签证7.付款方式7.1预付款7.2进度款7.3验收款7.4结算款8.工程变更及签证8.1变更程序8.2签证程序8.3变更及签证费用9.施工安全及环境保护9.1施工安全责任9.2环境保护责任9.3应急预案10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3技术规范14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：学校乙方：园林景观设计施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2024年学校园林景观建设2.2项目地点省市学校内2.3项目规模占地面积：10000平方米2.4项目投资总投资：500万元第三条工程内容3.1园林景观设计包括但不限于整体规划、植物配置、水景设计、设施设计等。3.2土方工程包括场地平整、土方运输、边坡防护等。3.3水景工程包括游泳池、喷泉、水景驳岸等。3.4绿化工程包括乔灌木种植、地被植物铺设等。3.5设施工程包括座椅、垃圾桶、标识牌等设施的建设。第四条工程进度安排4.1工程开工时间2024年3月1日4.2工程竣工时间2024年10月31日4.3工程分期进度设计阶段：2024年3月1日至2024年4月30日施工阶段：2024年5月1日至2024年10月31日第五条工程质量标准5.1设计质量标准符合国家相关设计规范及甲方要求。5.2施工质量标准符合国家相关施工质量标准及甲方要求。5.3工程验收标准按照国家相关工程验收标准进行验收。第六条工程造价6.1工程总造价500万元6.2工程分项造价详见附件一：《工程分项造价明细表》6.3工程变更及签证如有工程变更及签证，双方应按照实际情况进行协商，并签订补充协议。第七条付款方式7.1预付款合同签订后10日内，甲方支付乙方预付款总额的30%。7.2进度款根据工程进度，甲方每月支付乙方当月已完成工程量对应工程款的60%。7.3验收款工程验收合格后，甲方支付乙方验收合格工程款总额的30%。7.4结算款结算审计完成后，甲方支付乙方结算审计确认的剩余工程款。第八条工程变更及签证8.1变更程序任何工程变更必须经甲方、乙方和设计单位共同确认，并签订书面变更协议。8.2签证程序工程签证由乙方提出，甲方确认后，双方签字盖章，作为工程变更的依据。8.3变更及签证费用工程变更及签证引起的费用，按照实际发生计算，由责任方承担。第九条施工安全及环境保护9.1施工安全责任乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。9.2环境保护责任乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，保护施工现场周边环境。9.3应急预案乙方应制定施工安全事故应急预案，并定期进行演练。第十条争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于：逾期付款、未按时完成工程、工程质量不合格等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形及实际损失确定。第十二条合同解除12.1合同解除条件包括但不限于：一方违约达到合同约定的程度、不可抗力等原因。12.2合同解除程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。12.3合同解除责任解除合同后，双方应根据实际情况承担相应的责任。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同生效时间合同自签订之日起生效。13.3合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.4合同终止时间合同终止时间以双方签字盖章的解除协议为准。第十四条合同附件14.1设计文件包括但不限于：设计说明书、设计图纸、设计计算书等。14.2施工图纸包括但不限于：施工图、施工说明、施工计算书等。14.3技术规范包括但不限于：国家及行业标准、甲方内部规范等。14.4合同附件清单详见附件二：《合同附件清单》第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或委托，参与项目实施、监理、咨询或其他相关服务的外部实体或个人。第二条第三方介入目的2.1第三方介入旨在提高项目实施效率，确保工程质量，提供专业咨询，监督项目进展，以及解决合同履行过程中的争议。第三条第三方选择与委托3.1第三方由甲方或乙方根据项目需求，经过公开招标、竞争性谈判或其他合法程序选择。3.2甲方或乙方应与第三方签订书面委托协议，明确双方的权利义务。第四条第三方责任4.1第三方应按照委托协议的约定，履行相关职责，对项目实施过程中的行为承担相应的法律责任。4.2第三方应遵守国家相关法律法规，遵循职业道德和行业标准。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲方或乙方与第三方在委托协议中约定，不得超过合同总价的%。5.2如第三方因自身原因导致项目损失，超过责任限额部分，由第三方自行承担。第六条第三方与其他方的划分6.1第三方与甲方、乙方的划分：第三方对甲方负责，向甲方提供项目相关服务；第三方对乙方负责，执行乙方的指令，完成项目实施。6.2第三方与项目实施方的划分：第三方对项目实施方负责，监督其按照合同要求施工；项目实施方对第三方负责，确保施工质量符合合同约定。第七条第三方介入后的合同条款变更7.1第三方介入后，如需变更合同条款，经甲方、乙方和第三方协商一致，签订书面变更协议。7.2变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，如发生争议，由甲方、乙方和第三方协商解决。8.2协商不成的，可按照本合同第十条“争议解决”条款执行。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后，如因第三方原因导致合同无法继续履行，甲方或乙方有权解除合同。9.2合同解除后，第三方应按照委托协议的约定，承担相应的责任。第十条第三方介入后的保密义务10.1第三方应遵守保密义务，未经甲方或乙方同意，不得泄露项目信息。10.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入后的费用承担11.1第三方介入产生的费用，由甲方或乙方按照委托协议的约定承担。11.2如第三方因自身原因导致费用增加，由第三方自行承担。第十二条第三方介入后的合同解除条件第三方严重违反合同约定；第三方无法履行合同约定的职责；项目出现不可抗力，第三方无法继续履行合同。第十三条第三方介入后的合同履行监督13.1第三方介入后，甲方或乙方应监督第三方履行合同，确保项目按期、按质完成。第十四条第三方介入后的合同解除程序14.1甲方或乙方解除合同，应书面通知第三方