版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年期项目委托管理合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目目标2.3项目范围3.委托方义务3.1提供信息与资料3.2配合与支持3.3付款义务4.管理方义务4.1项目管理4.2技术支持4.3质量保证5.保密条款5.1保密信息5.2保密义务5.3保密期限6.知识产权6.1知识产权归属6.2使用权限6.3禁止行为7.项目变更7.1变更申请7.2变更程序7.3变更费用8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告9.项目终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3损害赔偿13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他约定14.1合同生效14.2合同修改14.3通知与送达第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“委托方”指在本合同中承担项目委托方责任的一方。1.1.2“管理方”指在本合同中承担项目管理工作的一方。1.1.3“项目”指本合同中双方约定的具体工作内容。1.1.4“保密信息”指任何一方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密或其他未公开的信息。1.1.5“知识产权”指专利权、商标权、著作权等知识产权。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2双方对本合同条文的解释发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构进行解决。第二条项目概述2.1项目名称2.1.1项目名称:二零二四年期项目委托管理合同2.2项目目标2.2.1确保项目按时、按质、按预算完成。2.2.2提升项目团队的专业能力和管理水平。2.3项目范围2.3.1项目范围包括但不限于:项目规划、设计、实施、验收、维护等全过程。2.3.2项目范围具体内容详见附件一《项目详细说明》。第三条委托方义务3.1提供信息与资料3.1.1委托方应向管理方提供项目所需的各类信息与资料,包括但不限于:项目背景、需求、技术要求、相关法律法规等。3.1.2委托方应在收到管理方要求的资料后三个工作日内提供。3.2配合与支持3.2.1委托方应积极配合管理方的工作,为管理方提供必要的支持。3.2.2委托方应按照约定的时间和方式,参加项目相关会议和活动。3.3付款义务3.3.1委托方应按照本合同约定的时间和金额,向管理方支付项目费用。3.3.2委托方应在收到管理方开具的发票后十五个工作日内支付相应款项。第四条管理方义务4.1项目管理4.1.1管理方应按照本合同约定,对项目进行全面、有效的管理。4.1.2管理方应制定详细的项目管理计划,包括项目进度、质量、成本等管理措施。4.2技术支持4.2.1管理方应提供项目所需的技术支持,包括技术指导、培训、咨询等。4.2.2管理方应确保项目技术方案的先进性和实用性。4.3质量保证4.3.1管理方应严格按照国家标准和行业标准,对项目进行质量检查和控制。4.3.2管理方应确保项目达到合同约定的质量要求。第五条保密条款5.1保密信息5.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密或其他未公开的信息,均属于保密信息。5.2保密义务5.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。5.3保密期限5.3.1本合同的保密期限为合同有效期内及合同终止后三年。第六条知识产权6.1知识产权归属6.1.1项目成果中的知识产权归双方共同所有,具体分配方式详见附件二《知识产权分配方案》。6.2使用权限6.2.1双方有权在各自的业务范围内使用项目成果中的知识产权。6.2.2双方未经对方同意,不得将项目成果中的知识产权转让、许可或用于其他商业用途。6.3禁止行为6.3.1双方不得侵犯对方在项目成果中的知识产权,包括但不限于:抄袭、剽窃、侵权等行为。第七条项目变更7.1变更申请7.1.1双方如需对项目进行变更,应提前书面提出变更申请。7.2变更程序7.2.1双方应在收到变更申请后五个工作日内,对变更申请进行审查并回复。7.2.2经双方协商一致,变更申请获得批准后,应签订补充协议,作为本合同的组成部分。7.3变更费用7.3.1项目变更所发生的费用,由变更申请方承担。第八条项目验收8.1验收标准8.1.1项目验收应按照国家相关法律法规、行业标准以及本合同约定的质量要求进行。8.1.2验收标准包括但不限于:项目功能、性能、安全性、稳定性、可靠性等。8.2验收程序8.2.1验收前,管理方应向委托方提交验收申请报告,报告内容包括但不限于:项目完成情况、技术指标、测试结果等。8.2.2委托方应在收到验收申请报告后七个工作日内组织验收。8.2.3验收过程中,委托方有权要求管理方进行现场演示和解答疑问。8.3验收报告8.3.1验收完成后,委托方应出具验收报告,内容包括但不限于:验收结果、验收意见、存在问题及改进建议等。第九条项目终止9.1终止条件9.1.1合同双方协商一致决定终止合同。9.1.2一方违反合同约定,经另一方书面通知后仍未改正。9.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.2终止程序9.2.1双方应在终止合同前七个工作日书面通知对方。9.2.2双方应尽快完成项目终止后的交接工作。9.3终止责任9.3.1合同终止后,双方应根据合同约定和实际情况,承担相应的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,提交合同约定的争议解决机构进行解决。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议提交至[争议解决机构名称]进行解决。10.3争议解决程序10.3.1争议解决机构应在收到争议材料后三十个工作日内组织调解或仲裁。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1一方严重违约,经另一方书面通知后仍未改正。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1解除合同前,一方应书面通知对方,并说明解除原因。11.2.2双方应在解除合同后五个工作日内完成项目终止后的交接工作。11.3解除责任11.3.1合同解除后,双方应根据合同约定和实际情况,承担相应的责任。第十二条违约责任12.1违约行为12.1.1一方未履行合同约定的义务。12.1.2一方违反合同约定的保密条款。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。12.3损害赔偿12.3.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。第十三条法律适用与争议管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖13.2.1本合同争议提交至[争议管辖法院名称]管辖。第十四条其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同修改14.2.1本合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式签署。14.3通知与送达14.3.1本合同的任何通知或送达,应以书面形式进行,并按照双方约定的地址进行。第二部分:第三方介入后的修正第一条定义与解释1.1第三方1.1.1“第三方”指在本合同中,除委托方和管理方之外的任何自然人和法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、技术服务提供方、担保方等。第二条第三方介入的约定2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入需经委托方和管理方协商一致,并以书面形式确定。2.1.2第三方介入的目的是为了更好地履行本合同,提高项目效率和质量。第三条第三方责任限额3.1第三方责任3.1.1第三方在本合同中的责任限于其提供的具体服务内容。3.1.2第三方的责任不扩展至本合同约定的委托方和管理方的责任范围。3.2责任限额3.2.1第三方的责任限额由双方在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。3.2.2第三方责任限额包括但不限于因第三方原因导致的项目延误、成本增加、质量不合格等。第四条第三方责任承担4.1第三方责任的承担方式4.1.1第三方责任按照合同约定和第三方介入协议的约定承担。4.1.2第三方责任的承担方式包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。4.2责任追偿4.2.1如第三方未能履行其责任,委托方和管理方有权向第三方追偿。4.2.2追偿过程中,委托方和管理方应提供充分证据证明第三方的违约行为。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1权利划分5.1.1第三方在合同中的权利仅限于其提供的具体服务内容。5.1.2委托方和管理方对项目的整体权利和决策权不受第三方介入的影响。5.2责任划分5.2.1第三方对其提供的具体服务内容承担责任。5.2.2委托方和管理方对项目的整体责任和风险承担不受第三方介入的影响。第六条第三方介入协议6.1第三方介入协议的签订6.1.1第三方介入协议应在第三方介入前签订,并由委托方、管理方和第三方共同签署。6.1.2第三方介入协议应明确第三方的责任、义务和权利。6.2第三方介入协议的生效6.2.1第三方介入协议自双方签字(或盖章)之日起生效。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更7.1.1第三方介入协议的任何变更需经委托方、管理方和第三方协商一致,并以书面形式签署。7.2解除7.2.1第三方介入协议的解除需经委托方、管理方和第三方协商一致,并以书面形式通知对方。第八条第三方介入的保密条款8.1保密信息8.1.1第三方在本合同中知悉的任何保密信息,均应遵守本合同的保密条款。8.2保密义务8.2.1第三方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经委托方和管理方同意,不得向任何第三方泄露。第九条第三方介入的知识产权9.1知识产权归属9.1.1第三方在合同中产生的知识产权,除非另有约定,归第三方所有。9.2使用权限9.2.1第三方有权在合同约定的范围内使用其知识产权。9.3禁止行为9.3.1第三方不得侵犯委托方和管理方的知识产权。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式10.1.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。10.1.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构进行解决。10.2争议解决机构10.2.1第三方介入产生的争议,应提交至[争议解决机构名称]进行解决。第十一条第三方介入的终止11.1终止条件11.1.1第三方介入协议约定的终止条件。11.2终止程序11.2.1第三方介入协议的终止,需经委托方、管理方和第三方协商一致,并以书面形式通知对方。11.3终止责任11.3.1第三方介入协议终止后,各方应根据协议约定承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《项目详细说明》详细描述项目的背景、目标、范围、技术要求、质量标准、验收标准等。附件一需在合同签订前由委托方和管理方共同确认。2.附件二:《知识产权分配方案》明确项目成果中知识产权的归属、使用权限和禁止行为。附件二需在合同签订前由委托方和管理方共同确认。3.附件三:《第三方介入协议》约定第三方介入的条件、责任、权利、保密条款、知识产权等。附件三需在第三方介入前由委托方、管理方和第三方共同签署。4.附件四:《项目管理计划》详细列出项目进度计划、质量保证计划、成本控制计划等。附件四需在合同签订前由管理方制定并经委托方确认。5.附件五:《验收报告》记录项目验收的过程、结果、意见和改进建议。附件五需在项目验收完成后由委托方出具。6.附件六:《变更申请》详细描述项目变更的内容、原因、影响和预期效果。附件六需在项目变更前由委托方或管理方提出。7.附件七:《违约金计算标准》规定违约金的具体计算方法和标准。附件七需在合同签订前由双方共同确定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1委托方未按时支付项目费用。1.2管理方未按时完成项目工作。1.3第三方未履行其责任。1.4一方泄露保密信息。1.5一方侵犯知识产权。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的数额根据违约行为的严重程度和损失情况进行确定。2.3损失赔偿应包括直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任示例说明:3.1委托方未按时支付项目费用,导致管理方无法正常开展工作,管理方有权要求委托方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.2管理方未按时完成项目工作,导致项目进度延误,委托方有权要求管理方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.3第三方未履行其责任,导致项目进度延误或质量不合格,委托方和管理方有权要求第三方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.4一方泄露保密信息,导致对方遭受经济损失,泄露方应承担相应的赔偿责任。3.5一方侵犯知识产权,被侵权方有权要求侵权方停止侵权行为,并赔偿经济损失。全文完。二零二四年期项目委托管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1委托方名称、地址、联系方式1.2受托方名称、地址、联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.委托管理范围与内容3.1委托管理具体事项3.2管理期限4.委托管理费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任6.保密责任与义务6.1委托方责任与义务6.2受托方责任与义务7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3争议解决期限9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效与备案10.1合同生效条件10.2合同备案要求11.其他约定事项11.1合同附件11.2合同修改与补充11.3合同份数与效力12.合同附件12.1项目委托管理协议12.2费用支付协议12.3其他相关协议13.合同签署日期14.合同签署地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1委托方名称:科技有限公司1.2委托方地址:省市区路号1.4受托方名称:项目管理咨询有限公司1.5受托方地址:省市区路号2.项目基本情况2.1项目名称:智能工厂建设项目2.2项目地点:省市区工业园区2.3项目规模:占地面积10万平方米,总建筑面积8万平方米2.4项目内容:包括生产车间、办公楼、配套设施等3.委托管理范围与内容3.1委托管理具体事项:3.1.1项目策划与可行性研究3.1.2项目设计管理3.1.3项目招标代理3.1.4项目施工管理3.1.5项目竣工交付3.1.6项目运营维护3.2管理期限:自合同签订之日起至项目竣工交付之日止4.委托管理费用4.1费用总额:人民币叁佰万元整(¥300,000.00)4.2费用支付方式:4.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2.2进度款:根据项目进度分期支付4.2.3竣工验收款:项目竣工验收合格后支付人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.3费用支付时间:按合同约定的时间节点支付5.保密条款5.1保密内容:涉及项目的技术、财务、商业等秘密信息5.2保密期限:自合同签订之日起至项目终止或保密信息公开之日起五年5.3违约责任:违反保密义务的,承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失6.保密责任与义务6.1委托方责任与义务:6.1.1不得泄露受托方的商业秘密6.1.2提供必要的信息和资料,协助受托方履行保密义务6.2受托方责任与义务:6.2.1不得泄露委托方的商业秘密6.2.2制定并实施保密措施,确保保密信息的安全7.违约责任7.1违约情形:7.1.1一方未按约定履行合同义务7.1.2一方违反保密义务7.1.3一方未按约定支付费用7.2违约责任承担:7.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金7.2.2因违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点:合同签订地为省市区,争议解决地点为省市区人民法院。8.3争议解决期限:自一方提出争议之日起,双方应在30日内协商解决;如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.合同解除与终止9.1合同解除条件:9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2一方严重违约,另一方在通知解除后15日内仍未采取补救措施9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同终止条件:9.2.1合同约定的管理期限届满9.2.2项目竣工交付,合同目的实现9.2.3合同解除10.合同生效与备案10.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同备案要求:本合同自生效之日起15个工作日内,双方应向相关主管部门备案。11.其他约定事项11.1合同附件:本合同附件包括但不限于项目委托管理协议、费用支付协议、相关技术文件等。11.2合同修改与补充:本合同的修改与补充应采用书面形式,经双方签字(或盖章)后生效。11.3合同份数与效力:本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。12.合同附件12.1项目委托管理协议12.2费用支付协议12.3其他相关协议13.合同签署日期:二零二四年三月十五日14.合同签署地点:省市区科技有限公司会议室第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中所述的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持、资金投入或其他形式协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围:第三方介入范围包括但不限于项目管理咨询、技术支持、资金筹措、设备采购、施工监理等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同决定第三方介入的选择,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方介入协议:甲乙双方与第三方应签订独立的协议,明确各方的权利、义务和责任。17.甲乙双方责任17.1甲方责任:17.1.1对第三方提供的信息和资料的真实性、完整性负责。17.1.2对第三方的行为进行监督,确保其履行合同义务。17.2乙方责任:17.2.1对第三方的专业能力和服务质量进行评估。17.2.2与第三方保持沟通,协调解决第三方介入过程中出现的问题。18.第三方责任18.1第三方责任范围:第三方应按照甲乙双方的要求,履行其合同约定的责任。18.2第三方责任限额:18.2.1第三方因自身原因导致违约,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。18.2.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同总额的10%。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系:第三方应接受甲方的监督和管理,并按照甲方的要求提供相关服务。19.2第三方与乙方的关系:第三方应与乙方保持良好沟通,确保项目顺利进行。19.3第三方与甲乙双方的关系:第三方应遵守本合同及甲乙双方的相关约定,不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件:合同终止或第三方完成合同约定的服务内容。20.2第三方介入终止程序:甲乙双方应共同决定终止第三方介入,并通知第三方。21.第三方介入的后续处理21.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。21.2第三方介入终止后,甲乙双方应共同对第三方的履约情况进行评估。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。22.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。23.第三方介入的保密条款23.1第三方应遵守本合同的保密条款,对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。23.2第三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目委托管理协议详细要求:协议应明确甲乙双方的权利、义务、责任以及项目管理的具体内容、期限和费用。附件说明:本协议是合同的核心部分,是甲乙双方履行合同的基础。2.费用支付协议详细要求:协议应详细列明费用的总额、支付方式、支付时间节点及违约责任。附件说明:本协议是确保甲乙双方按照约定支付费用的法律文件。3.项目管理计划详细要求:计划应包括项目进度、质量、成本、风险等方面的管理措施。附件说明:本计划是项目管理的重要依据,有助于确保项目按计划执行。4.技术规格书详细要求:规格书应详细描述项目所需的技术参数、性能指标和验收标准。5.设备采购清单详细要求:清单应包括设备名称、型号、数量、价格等信息。附件说明:本清单是设备采购的依据,有助于确保项目所需设备的及时供应。6.施工合同详细要求:合同应明确施工单位的责任、工期、质量标准等。附件说明:本合同是施工过程中甲乙双方与施工单位之间的法律文件。7.竣工验收报告详细要求:报告应包括项目完成情况、质量验收结果、验收时间等。附件说明:本报告是项目竣工验收的重要文件。8.保密协议详细要求:协议应明确保密内容、保密期限和违约责任。附件说明:本协议是保护甲乙双方商业秘密的法律文件。9.争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决的方式、地点、期限等。附件说明:本协议是解决合同履行过程中争议的法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:未按约定支付费用。未提供必要的信息和资料。未履行监督和管理职责。乙方违约:未按约定提供专业服务或技术支持。未按约定履行保密义务。未按约定处理第三方介入事宜。2.责任认定标准:甲方违约责任:未支付费用的,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。未提供信息和资料的,应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方违约责任:未提供服务或支持,应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。违反保密义务,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例:甲方未按约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因延迟付款造成的损失。乙方未按约定提供技术支持,导致项目进度延误,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因延误造成的损失。全文完。二零二四年期项目委托管理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目委托管理范围3.1委托管理内容3.2委托管理期限3.3委托管理费用4.双方权利义务4.1受托方权利4.2受托方义务4.3委托方权利4.4委托方义务5.项目实施进度及验收5.1项目实施进度安排5.2项目验收标准5.3项目验收流程6.项目变更及调整6.1项目变更范围6.2项目变更流程6.3项目变更费用7.项目费用结算7.1费用结算方式7.2费用结算周期7.3费用结算流程8.保密条款8.1保密范围8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1附件一:项目委托管理协议书12.2附件二:项目进度计划12.3附件三:项目验收标准13.其他约定13.1通知方式13.2通知送达13.3合同修改14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称受托方:管理有限公司委托方:YYYY房地产开发有限公司1.2法定代表人受托方:委托方:1.3联系方式受托方:联系人:联系电话:138xxxx5678委托方:联系人:联系电话:139xxxx56782.项目概述2.1项目名称“蓝天白云”住宅小区项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积:100000平方米住宅楼:20栋地下车库:1座2.4项目内容住宅楼建设、地下车库建设、配套设施建设等3.项目委托管理范围3.1委托管理内容项目整体规划、设计、建设、验收及后期物业管理3.2委托管理期限自合同生效之日起至项目竣工验收合格止3.3委托管理费用委托管理费用为人民币壹仟万元整(¥10000000.00)4.双方权利义务4.1受托方权利4.1.1按照委托方要求进行项目委托管理工作4.1.2在项目委托管理过程中,有权对项目进行监督和检查4.1.3在项目委托管理过程中,有权提出合理化建议4.2受托方义务4.2.1按时完成项目委托管理工作4.2.2保证项目质量符合国家相关标准4.2.3对项目委托管理过程中出现的问题及时处理4.3委托方权利4.3.1对受托方进行监督和检查4.3.2要求受托方提供项目委托管理过程中相关资料4.3.3对受托方提出合理化建议4.4委托方义务4.4.1按时支付委托管理费用4.4.2提供项目相关资料4.4.3对受托方提出的问题给予支持5.项目实施进度及验收5.1项目实施进度安排项目分为四个阶段:设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、后期物业管理阶段5.2项目验收标准项目验收标准应符合国家相关法律法规及行业标准5.3项目验收流程项目验收流程:自项目竣工验收合格之日起,委托方应在15日内组织验收,受托方应配合验收工作6.项目变更及调整6.1项目变更范围项目变更范围包括但不限于设计变更、施工变更、进度调整等6.2项目变更流程项目变更应经双方协商一致后,由受托方提出变更申请,委托方审核同意后,由受托方组织实施6.3项目变更费用项目变更费用应根据实际情况由双方协商确定,并纳入项目委托管理费用中8.保密条款8.1保密范围本合同项下涉及的所有技术、商业、财务和其他敏感信息,包括但不限于项目设计图纸、技术参数、合同条款、费用预算、项目管理计划等,均属于保密范围。8.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止或双方约定的保密信息不再具有保密性之日起计算,但至少持续至合同终止后五年。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露或允许他人获得保密信息,应承担违约责任,向另一方支付相当于泄露信息价值三倍的违约金,并承担由此产生的全部法律责任。9.违约责任9.1违约情形任何一方未履行本合同约定的义务,或者履行不符合约定质量、标准,均构成违约。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:9.2.1立即采取补救措施9.2.2支付违约金9.2.3恢复原状或赔偿损失9.2.4承担相应的法律责任9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况和双方协商确定,但不得超过合同总金额的20%。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构无10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规及诉讼程序,包括但不限于起诉、答辩、审理、判决等。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期本合同生效日期为2004年1月1日。11.3合同终止条件合同终止条件包括但不限于:11.3.1合同约定的委托管理期限届满11.3.2双方协商一致解除合同11.3.3因不可抗力导致合同无法履行11.4合同终止日期合同终止日期以实际终止条件发生之日为准。12.合同附件12.1附件一:项目委托管理协议书12.2附件二:项目进度计划12.3附件三:项目验收标准13.其他约定13.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行,可通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达。13.2通知送达通知送达以实际收到为准,自通知发出之日起第三个工作日视为送达。13.3合同修改对本合同的任何修改,均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意,任何一方不得对本合同进行修改。14.合同签署及生效日期本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、承包商等。15.2第三方介入原因15.2.1提高项目管理效率15.2.2专业领域支持15.2.3解决特定问题15.2.4执行合同约定16.第三方介入程序16.1第三方选择甲方和乙方应共同决定第三方的选择,并确保第三方具备履行相关职责的能力。16.2第三方委托甲方和乙方应分别向第三方发出书面委托,明确委托事项、责任和权利。16.3第三方合同甲方和乙方应与第三方签订独立的合同,明确第三方的责任、义务和权利。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,“责任限额”是指第三方在履行合同过程中,因自身过错导致合同双方或项目受损时,所应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额设定17.2.1第三方责任限额应根据第三方合同中的约定确定。17.2.2若第三方合同未明确责任限额,则默认为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。17.3责任限额赔偿17.3.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。17.3.2超过责任限额部分,由合同双方根据实际情况另行协商解决。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲方与乙方责任甲方和乙方应各自承担本合同约定的责任,第三方介入不影响双方在合同中的权利和义务。18.2第三方与甲方责任第三方在履行合同过程中,应遵守本合同的约定,并对甲方承担相应责任。18.3第三方与乙方责任第三方在履行合同过程中,应遵守本合同的约定,并对乙方承担相应责任。19.第三方介入合同变更19.1合同变更程序若因第三方介入导致合同内容需变更,甲方和乙方应协商一致,并书面确认变更内容。19.2合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。20.第三方介入争议解决20.1争议解决方式第三方介入引发的争议,应由甲方和乙方协商解决,协商不成的,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国监护继电器行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国食品级硅橡胶制品行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国调味品喷雾干燥机行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国测温球阀行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年高速专用缩标机项目投资价值分析报告
- 2024至2030年静压镗床项目投资价值分析报告
- 2024至2030年轻型打胶枪项目投资价值分析报告
- 2024至2030年中国塑料桶盖行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国台式超声波清洗器行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年射频导纳真液位计项目投资价值分析报告
- 《勿忘国耻》的主题班会
- 2023年上海中考考纲词汇完整版Word版
- 三战课件(舆论战、法律战、心理战)
- 第8章 目标检测
- DL/T 5220-2021 10kV及以下架空配电线路设计规范
- 麦肯锡管理必读-分享篇课件
- 农光互补、渔光互补光伏电站一站式解决方案
- 2022年甘南迭部县招聘基层司法所司法协理员考试真题
- 食堂满意度调查表(模板)
- MBR系统设计计算书
- 国开电大本科《管理英语4》机考真题(第九套)
评论
0/150
提交评论