2024年度变电站建设施工协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度变电站建设施工协议范本版本合同目录一览第一条定义与解释1.1术语定义1.2合同文件的优先顺序1.3定义第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条工程内容3.1工程概述3.2施工范围3.3施工标准和要求第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式第五条工期5.1施工期限5.2延期违约金5.3提前完成奖励第六条施工质量6.1质量标准6.2质量监督6.3质量争议的处理第七条安全施工7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故的处理第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备的质量要求第九条变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十条违约责任10.1发包人的违约10.2承包人的违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的附件和附录第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1变电站：指进行电压变换、控制、保护、测量和监视等电力系统运行所必需的设备和设施的总称。1.1.2施工：指按照本合同约定的工程内容和施工范围，进行的土建、安装、调试等各项工程活动。1.1.3工程进度：指工程按计划有序进行的程度，包括工程的各个阶段和关键节点。1.1.4合同文件：指本合同正本、附件以及双方协商一致形成的任何书面文件。1.2合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）本合同正本；（2）附件；（3）双方协商一致的书面文件。1.3定义本合同中使用的术语和词语，如无特殊说明，均按照本条1.1和1.2款的规定解释。第二条合同主体2.1发包人发包人是指按照本合同约定，承担工程发包义务的法人或其他组织。2.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程施工、设备供应和安装等义务的法人或其他组织。第三条工程内容3.1工程概述本合同涉及的变电站工程，位于____省/市/自治区____县/市/区，主要包括____、____、____等工程内容。3.2施工范围承包人应按照本合同约定的施工图纸、技术规范和标准，完成所有施工内容。包括但不限于土建、安装、调试、培训、验收等。3.3施工标准和要求本工程的施工应严格遵守国家及行业的有关法律、法规、标准和规范，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价是指承包人完成本合同约定的全部工程内容，并达到合同约定的质量标准所需的全部费用。合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。4.2价格调整合同履行过程中，因政策调整、材料价格波动等不可抗力因素影响，导致合同总价发生变化的，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行调整。4.3支付方式发包人应按照本合同约定的支付条款，向承包人支付合同价款。支付方式可采用____、____、____等。第五条工期5.1施工期限本工程的施工期限为____天，自合同签订之日起计算。5.2延期违约金承包人如未能按照本合同约定的工期完成工程，应向发包人支付延期违约金。延期违约金的计算方式为：每延期一天，按照合同总价____‰计算。5.3提前完成奖励承包人如能按照本合同约定的工期提前完成工程，发包人将给予提前完成奖励。奖励金额为：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。第六条施工质量6.1质量标准本工程的施工质量应符合国家及行业的有关法律、法规、标准和规范的要求，确保工程安全、可靠、经济、美观。6.2质量监督发包人和承包人应共同对施工过程进行质量监督，确保工程质量。6.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第八条材料与设备8.1材料供应发包人应按照合同约定，向承包人供应施工所需的原材料、构配件、设备等。8.2设备供应发包人应按照合同约定，向承包人供应施工所需的各类设备。8.3材料与设备的质量要求发包人供应的材料与设备，应符合国家及行业的有关法律、法规、标准和规范的要求，具备出厂合格证、质量保证书等有效证件。如发包人提供的材料与设备不符合合同约定，承包人有权拒绝接收，并要求发包人更换或修复。第九条变更与解除9.1变更条件在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价变化的，双方可协商一致进行合同变更。9.2变更程序合同变更应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。变更后的合同价款按照本合同约定的价格调整机制进行计算。9.3解除条件在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。9.4解除程序合同解除应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事项。第十条违约责任10.1发包人的违约发包人如未能按照本合同约定的义务履行合同，应承担违约责任。违约金的计算方式为：每延期一天，按照合同总价____‰计算。10.2承包人的违约承包人如未能按照本合同约定的义务履行合同，应承担违约责任。违约金的计算方式为：每延期一天，按照合同总价____‰计算。10.3违约赔偿违约方应按照本合同约定的违约金计算方式，向守约方支付违约赔偿金。第十一条争议解决11.1协商解决合同争议发生时，双方应协商解决。11.2调解解决协商不成的，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.4法律途径如双方约定仲裁解决争议的，应选定本合同签订地仲裁委员会进行仲裁。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件合同变更应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。变更后的合同价款按照本合同约定的价格调整机制进行计算。12.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，双方办理了工程移交手续；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力等特殊情况导致合同无法继续履行。12.4合同终止程序合同终止后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事项。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起____年止。13.3违约责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应立即协商采取措施减轻损失，并按照本合同约定的方式处理后续事项。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3争议解决如双方约定仲裁解决争议的，应选定本合同签订地仲裁委员会进行仲裁。14.4合同的附件和附录本合同附件和附录是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸附件二：技术规范与标准附件三：施工计划附件四：材料供应清单附件五：设备供应清单附件六：工程量清单附件七：付款计划附件八：工期延期申请流程附件九：质量异议处理流程附件十：安全事故报告及处理流程附件一：合同图纸详细要求和说明：合同图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的设计内容和施工要求。图纸应由发包人提供，并经双方确认。附件二：技术规范与标准详细要求和说明：技术规范与标准应包括国家及行业的相关法律、法规、标准和规范，以及工程特有的技术要求。发包人应提供完整的规范与标准文件，承包人应严格按照规范与标准进行施工。附件三：施工计划详细要求和说明：施工计划应包括工程的施工进度、关键节点、施工方法、人员配置等内容。承包人应根据施工计划进行施工，并及时向发包人报告施工进展情况。附件四：材料供应清单详细要求和说明：材料供应清单应包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求等信息。发包人应按照清单提供材料，并保证材料的质量符合合同要求。附件五：设备供应清单详细要求和说明：设备供应清单应包括设备名称、型号、数量、性能要求等信息。发包人应按照清单提供设备，并保证设备的性能符合合同要求。附件六：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应包括工程项目的名称、工程量、单位、单价、总价等信息。承包人应根据工程量清单进行施工，并按照清单进行工程量的核算。附件七：付款计划详细要求和说明：付款计划应包括付款的金额、时间、条件等内容。发包人应按照付款计划向承包人支付合同价款。附件八：工期延期申请流程详细要求和说明：工期延期申请流程应包括工期延期的条件、申请程序、审批流程等内容。如承包人需要延期，应按照流程向发包人提出申请。附件九：质量异议处理流程详细要求和说明：质量异议处理流程应包括质量异议的提出、核实、处理、反馈等内容。如发生质量争议，双方应按照流程进行处理。附件十：安全事故报告及处理流程详细要求和说明：安全事故报告及处理流程应包括安全事故的报告、调查、处理、反馈等内容。如发生安全事故，双方应按照流程进行处理。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未能按照约定时间支付合同价款。2.发包人未能按照约定提供施工图纸、技术规范与标准。3.发包人未能按照约定提供材料与设备。4.承包人未能按照约定时间完成工程。5.承包人未能按照约定质量标准完成工程。6.承包人未能按照约定安全标准进行施工。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。3.违约方应承担因违约导致的第三方索赔责任。示例说明：如承包人未能按照约定时间完成工程，按照合同约定的违约金计算方式进行计算，并承担因延期导致的损失赔偿责任。如发包人未能按照约定提供材料与设备，承包人可按照合同约定的违约金计算方式向发包人提出赔偿要求。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.合同解除：指合同