2024年度建筑工程施工合同标的及工程范围具体描述_第1页
2024年度建筑工程施工合同标的及工程范围具体描述_第2页
2024年度建筑工程施工合同标的及工程范围具体描述_第3页
2024年度建筑工程施工合同标的及工程范围具体描述_第4页
2024年度建筑工程施工合同标的及工程范围具体描述_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同标的及工程范围具体描述1本合同目录一览1.合同主体1.1发包人1.2承包人2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的3.1工程总价3.2工程量清单4.工程范围4.1施工范围4.2施工区域4.3施工内容5.合同工期5.1工期要求5.2工期延期条款6.工程质量6.1质量标准6.2质量控制7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应8.施工安全8.1安全标准8.2安全管理9.合同价款9.1合同价格9.2付款方式9.3价格调整10.合同履行10.1承包人义务10.2发包人义务11.违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同的变更与解除13.1合同变更13.2合同解除14.合同的终止与验收14.1合同终止14.2工程验收第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人:指根据本合同承担合同义务,负责工程项目的投资、组织、管理和监督的法人或其他组织。1.2承包人:指根据本合同承担合同义务,负责工程项目的施工、设备供应、材料供应、安全防护和质量控制等工作的法人或其他组织。第二条工程概述2.1工程名称:具体指明工程项目的名称。2.2工程地点:具体指明工程项目的地理位置。2.3工程规模:具体指明工程项目的规模,包括建筑面积、建筑高度、结构类型等。2.4工程内容:具体指明工程项目的施工内容,包括土建工程、安装工程、装修工程等。第三条合同标的3.1工程总价:本合同工程总价是指按照工程量清单及其综合单价计算的总价。3.2工程量清单:具体列明工程项目所需的各项工程量及其综合单价。第四条工程范围4.1施工范围:具体指明工程项目施工的地理范围。4.2施工区域:具体指明工程项目施工的区域范围。4.3施工内容:具体指明工程项目施工的内容,包括土建工程、安装工程、装修工程等。第五条合同工期5.1工期要求:本合同工程项目的工期要求为个月,自工程开工之日起算。5.2工期延期条款:具体规定工期延期的条件和程序,包括延期天数、延期费用等。第六条工程质量6.1质量标准:本合同工程项目的质量标准应符合国家及行业相关标准和要求。6.2质量控制:承包人应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同规定的标准和要求。第八条材料与设备8.1材料供应:承包人应按照合同约定的质量和数量供应材料,并承担材料运输、保管和使用的责任。8.2设备供应:承包人应按照合同约定的类型、规格和数量供应设备,并承担设备运输、安装、调试和验收的责任。第九条施工安全9.1安全标准:承包人应按照国家和行业的安全标准进行施工,确保施工现场的安全。9.2安全管理:承包人应建立健全安全管理制度,对施工现场进行定期安全检查,发现问题及时整改。第十条合同价款10.1合同价格:本合同工程总价款为元(大写:元整),包括工程量清单中列明的各项费用。10.2付款方式:发包人应按照合同约定的付款节点和比例向承包人支付合同价款。10.3价格调整:合同履行过程中,因政策调整、市场变化等原因导致工程成本发生变化的,双方可协商调整合同价格。第十一条合同履行11.1承包人义务:承包人应按照合同约定完成施工任务,保证工程质量、安全、进度等方面的要求。11.2发包人义务:发包人应按照合同约定履行投资、协调、监督等职责,为工程的顺利实施提供必要的条件和支持。第十二条违约责任12.1承包人违约:承包人未能按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2发包人违约:发包人未能按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条争议解决13.1争议解决方式:双方发生合同争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构:如双方在争议解决方式中选择诉讼,则受理法院为合同签订地人民法院。第十四条合同的变更与解除14.1合同变更:合同履行过程中,经双方协商一致,可以对合同内容进行变更。14.2合同解除:合同履行过程中,发生不可抗力等法定解除事由的,双方可以解除合同。合同解除后,双方应按照合同约定处理后续事项。本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方:指非本合同甲乙双方的自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、检测方等。第二条第三方介入的条件和程序2.1.1甲乙双方无法通过协商解决的事项;2.1.2需要专业技能或知识支持的事项;2.1.3法律法规规定必须第三方介入的事项。2.2.1甲乙双方协商一致,确定需要第三方介入的事项;2.2.2甲乙双方共同选择合适的第三方,签订第三方介入协议;2.2.3第三方按照约定介入事项,提供专业支持或服务;2.2.4甲乙双方与第三方共同确认介入结果,并予以实施。第三条第三方介入的权利和义务3.1.1获取与介入事项相关的全部信息和资料;3.1.2独立开展介入工作,不受甲乙双方不合理干预;3.1.3按照约定获得合理的报酬和服务费用。3.2.1严格按照约定的事项和范围进行介入;3.2.2保持独立客观,公正公平地提供专业服务;3.2.3对获取的信息和资料予以保密,不得泄露给无关方。第四条第三方介入的费用4.1费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方按照约定承担。4.2费用支付:甲乙双方按照第三方提供的服务内容和质量,按时支付约定的费用。第五条第三方介入的结果5.1结果确认:第三方介入的结果应由甲乙双方共同确认,作为合同履行的依据。5.2结果实施:甲乙双方按照第三方介入的结果实施,并对结果负责。第六条第三方责任限额6.1责任限制:第三方对因其介入行为导致的合同履行问题,承担有限责任。6.2责任限额:第三方的责任限额根据介入事项的性质、风险和合同约定确定。6.3责任范围:第三方的责任范围限于其介入事项的结果,不包括合同履行过程中的其他事项。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方:第三方介入事项的结果对甲方具有约束力,甲方应按照约定履行合同义务。7.2第三方与乙方:第三方介入事项的结果对乙方具有约束力,乙方应按照约定履行合同义务。7.3第三方与甲方、乙方之间的纠纷:第三方与甲方、乙方之间的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的终止8.1.1介入事项完成,结果确认;8.1.2合同履行完毕,无需继续介入;8.1.3甲乙双方协商一致终止第三方介入。8.2.1甲乙双方共同提出终止第三方介入的申请;8.2.2第三方在接到终止通知后,按照约定完成后续工作;8.2.3甲乙双方与第三方共同签署终止协议,明确终止事项和时间。第九条第三方介入后的合同变更9.1.1甲乙双方协商一致,同意变更;9.1.2变更事项涉及第三方权利义务的,需第三方同意;9.1.3法律法规规定必须变更的事项。9.2.1甲乙双方协商确定变更事项;9.2.2甲乙双方与第三方协商一致,明确变更事项涉及的权利义务;9.2.3签订合同变更协议,明确变更内容、时间和方式。第十条第三方介入后的合同解除10第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出工程项目所需的各项工程量及其综合单价。附件二:材料供应清单详细列出工程项目所需的各项材料名称、规格、数量及其供应要求。附件三:设备供应清单详细列出工程项目所需的各项设备名称、规格、数量及其供应要求。附件四:施工范围和区域图示清晰标注工程项目施工的地理范围和具体区域。附件五:施工内容详细说明详细说明工程项目施工的具体内容,包括土建工程、安装工程、装修工程等。附件六:工期要求说明详细说明工程项目的工期要求,包括开工日期、竣工日期及关键节点。附件七:质量标准和要求说明详细列出工程项目应达到的质量标准和要求。附件八:安全标准和要求说明详细列出工程项目施工安全应遵循的标准和要求。附件九:付款计划和付款方式说明详细说明合同价款的支付计划和付款方式。附件十:合同变更和解除条件说明详细说明合同变更和解除的条件、程序及双方的权利和义务。附件十一:违约行为及责任认定说明详细列出合同履行过程中可能出现的违约行为,及相应的责任认定标准和处理方式。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未能按照合同约定完成施工任务;2.发包人未能按照合同约定履行投资、协调、监督等职责;3.第三方未能按照合同约定提供专业服务;4.发包人未能按照约定时间支付合同价款;5.承包人未能按照约定时间支付第三方服务费用。违约责任认定标准:1.违约行为导致合同无法履行,或者造成对方损失的,违约方应承担违约责任;2.违约方应按照合同约定承担违约金、赔偿损

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论