版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年分包工程风险管理合同本合同目录一览1.合同背景与目的1.1工程项目概述1.2风险管理原则1.3合同双方基本信息2.风险识别与评估2.1风险识别方法2.2风险评估标准2.3风险等级划分3.风险应对策略3.1风险规避措施3.2风险转移措施3.3风险减轻措施3.4风险接受措施4.风险管理责任与义务4.1甲方责任4.2乙方责任4.3双方共同责任5.风险管理流程5.1风险管理启动5.2风险监测与预警5.3风险处理与应对6.风险信息共享与沟通6.1信息共享方式6.2沟通渠道与频率6.3保密条款7.风险费用预算与分配7.1费用预算编制7.2费用预算调整7.3费用分配原则8.风险事件处理8.1事件报告与确认8.2事件调查与分析8.3事件处理措施9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止后的处理10.违约责任与赔偿10.1违约情形10.2违约责任10.3赔偿标准与方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:风险清单13.2附件二:风险应对措施13.3附件三:费用预算表14.其他14.1法律适用14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同背景与目的1.1工程项目概述本合同适用于2024年甲方承接的某分包工程项目,项目位于地区,主要内容包括施工内容。1.2风险管理原则风险管理遵循全面、主动、预防、可控的原则,确保工程顺利进行。1.3合同双方基本信息甲方:集团有限公司乙方:建设有限公司2.风险识别与评估2.1风险识别方法乙方应采用文件审查、现场调查、专家咨询、历史数据分析等方法进行风险识别。2.2风险评估标准风险评估标准参照GB/T236942009《建设工程风险管理规范》执行。2.3风险等级划分风险等级分为低、中、高三个等级,具体划分标准如下:(1)低风险:可能对工程造成轻微影响,可通过常规措施避免或减轻。(2)中风险:可能对工程造成较大影响,需采取专门措施应对。(3)高风险:可能对工程造成严重影响,需采取紧急措施应对。3.风险应对策略3.1风险规避措施对于低风险,采取常规措施避免或减轻;对于中、高风险,制定专门措施进行规避。3.2风险转移措施通过签订分包合同、购买保险等方式,将部分风险转移给乙方或其他第三方。3.3风险减轻措施采取技术、管理、经济等方面的措施,减轻风险可能造成的影响。3.4风险接受措施对于无法规避或转移的风险,采取接受措施,确保工程顺利进行。4.风险管理责任与义务4.1甲方责任(1)提供必要的技术资料和施工图纸;(2)确保工程资金及时到位;(3)协调相关部门,保障施工顺利进行。4.2乙方责任(1)按照合同约定,承担风险管理工作;(2)确保施工质量、安全、进度;(3)及时向甲方报告风险事件。4.3双方共同责任(1)共同制定风险管理计划;(2)共同监督风险管理工作;(3)共同应对风险事件。5.风险管理流程5.1风险管理启动双方在项目开工前,共同启动风险管理。5.2风险监测与预警乙方负责风险监测与预警,及时向甲方报告风险情况。5.3风险处理与应对双方根据风险等级和应对措施,共同处理风险事件。8.风险信息共享与沟通8.1信息共享方式风险信息通过定期会议、书面报告、电子邮件、即时通讯工具等方式进行共享。8.2沟通渠道与频率沟通渠道包括但不限于现场会议、电话、视频会议等,沟通频率至少每月一次。8.3保密条款双方同意对共享的风险信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方披露。9.风险费用预算与分配9.1费用预算编制乙方应根据风险评估结果编制风险费用预算,包括预防措施、应对措施和应急响应费用。9.2费用预算调整如实际风险费用与预算有较大差异,双方应协商调整预算,并书面确认。9.3费用分配原则风险费用按照责任主体和风险等级进行分配,确保费用使用的合理性和有效性。10.风险事件处理10.1事件报告与确认风险事件发生后,乙方应在24小时内向甲方报告,并由甲方进行确认。10.2事件调查与分析甲方和乙方应共同进行调查和分析,确定事件原因、影响和责任。10.3事件处理措施根据调查结果,采取相应的处理措施,包括修复、补偿、赔偿等。11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)双方协商一致。11.2合同终止条件合同期满或双方约定的终止条件满足时,合同终止。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、费用结算和债权债务。12.违约责任与赔偿12.1违约情形包括但不限于:未按合同约定履行风险管理义务、未按时支付费用、工程质量不符合要求等。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3赔偿标准与方式赔偿标准根据实际损失确定,赔偿方式包括但不限于现金支付、修复、更换等。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。13.3争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》和市仲裁委员会的仲裁规则执行。14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更程序任何变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议。14.3合同解除程序合同解除按照第11条的规定执行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或承担特定责任的其他实体或个人。2.第三方介入的适用范围(1)风险评估与咨询;(2)工程监理与质量监督;(3)保险理赔与损失评估;(4)争议解决与仲裁;(5)其他经双方协商一致需第三方介入的情形。3.第三方选择与确认3.2选择第三方后,双方应共同确认第三方,并签署相关协议。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由双方在相关协议中约定,并在本合同中予以明确。4.2第三方责任限额应包括但不限于:(1)因第三方自身原因导致的风险事件;(2)第三方提供的咨询或服务不符合约定标准;(3)第三方违反保密义务导致的信息泄露;(4)其他因第三方责任导致的经济损失。5.第三方责任界定5.1第三方的责任范围应在本合同及相关协议中明确界定。(1)明确第三方责任范围;(2)避免责任重叠或遗漏;(3)确保第三方责任与实际损失相符。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方在合同履行中的关系如下:(1)第三方对甲方、乙方负责,但甲方、乙方对第三方无直接责任;(2)第三方应按照合同约定,为甲方、乙方提供专业服务或技术支持;(3)甲方、乙方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。7.第三方介入后的额外条款(1)明确第三方介入的具体事项、时间、范围和方式;(2)规定第三方介入过程中,甲方、乙方应承担的义务和责任;(3)约定第三方介入产生的费用及支付方式。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入导致合同内容需变更的,双方应协商一致,并签署书面变更协议。8.2变更后的合同条款应与本合同原有条款相一致,但不得降低第三方责任。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入过程中,如发生争议,甲方、乙方应通过协商解决。9.2协商不成的,可提交第三方介入协议中约定的争议解决机构或仲裁委员会仲裁。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入完成后,如合同终止,双方应按照本合同约定处理剩余事项。10.2第三方介入结束后,甲方、乙方应根据实际情况,评估第三方履约情况,并按约定支付费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:风险评估报告要求:详细列出风险评估结果,包括风险识别、评估、等级划分等。说明:风险评估报告应由乙方编制,甲方审核后签字确认。2.附件二:风险应对措施要求:针对每个风险等级,制定具体的应对措施和责任主体。说明:风险应对措施应具有可操作性,并确保在实际施工过程中得到有效执行。3.附件三:费用预算表要求:详细列出风险费用预算,包括预防措施、应对措施和应急响应费用。说明:费用预算表应由乙方编制,甲方审核后签字确认。4.附件四:第三方合作协议要求:明确第三方介入的具体事项、时间、范围和方式,以及费用支付方式。说明:第三方合作协议应由双方和第三方共同签署。5.附件五:变更协议要求:详细列出合同变更的内容、原因和双方责任。说明:变更协议应由双方签署,并作为合同附件。6.附件六:违约责任认定书要求:明确违约行为的认定标准和责任承担方式。说明:违约责任认定书应由违约方签署,并作为合同附件。7.附件七:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序和期限。说明:争议解决协议应由双方签署,并作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定履行风险管理义务;未按时支付费用;工程质量不符合要求;风险事件发生后未及时报告;违反保密义务,泄露风险信息;第三方服务不符合约定标准;未经双方同意擅自变更合同。2.责任认定标准:违约行为的严重程度;违约行为对工程的影响;违约行为的可预见性;违约方的过错程度。3.违约责任认定示例:乙方未按合同约定进行风险评估,导致甲方损失10万元,乙方应承担全部赔偿责任;甲方未按时支付风险费用,导致乙方损失2万元,甲方应支付违约金,并赔偿乙方实际损失;第三方服务不符合约定标准,导致工程延误3天,第三方应承担全部责任,并赔偿甲方损失。全文完。2024年分包工程风险管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程项目概况2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目工期3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称3.2分包工程范围3.3分包工程内容4.风险管理责任划分4.1分包方风险管理责任4.2总包方风险管理责任4.3风险管理责任的具体内容5.风险识别与评估5.1风险识别5.2风险评估5.3风险等级划分6.风险应对措施6.1风险预防措施6.2风险缓解措施6.3风险转移措施7.风险监测与报告7.1风险监测7.2风险报告7.3报告频率及内容8.风险责任追究8.1风险责任追究原则8.2风险责任追究方式8.3风险责任追究程序9.合同变更及终止9.1合同变更9.2合同终止9.3合同终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.违约责任12.1违约责任认定12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力证明14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项解释第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程项目概况2.1工程项目名称:项目2.2工程项目地点:市区2.3工程项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4工程项目工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称:项目土建工程3.2分包工程范围:包括但不限于土方、基础、主体结构、装饰装修等3.3分包工程内容:具体详见附件《项目土建工程施工图纸及说明》4.风险管理责任划分4.1分包方风险管理责任4.1.1负责分包工程的安全生产、质量管理和环境保护4.1.2负责识别、评估和控制分包工程范围内的风险4.1.3负责制定和实施分包工程的风险应对措施4.2总包方风险管理责任4.2.1负责整个工程项目的安全生产、质量管理和环境保护4.2.2负责监督分包方的风险管理活动4.2.3负责协调解决分包工程范围内的重大风险问题4.3风险管理责任的具体内容4.3.1分包方需定期向总包方报告风险管理情况4.3.2总包方需对分包方的风险管理活动进行审核和监督5.风险识别与评估5.1风险识别5.1.1分包方需在施工前对分包工程范围内的风险进行全面识别5.1.2总包方需对分包方的风险识别工作进行审核5.2风险评估5.2.1分包方需对识别出的风险进行评估,确定风险等级5.2.2总包方需对分包方的风险评估结果进行审核5.3风险等级划分5.3.1高风险:可能导致人员伤亡、财产损失或工期延误的风险5.3.2中风险:可能造成一定财产损失或工期延误的风险5.3.3低风险:可能造成轻微财产损失或工期延误的风险6.风险应对措施6.1风险预防措施6.1.1分包方需制定相应的预防措施,降低风险发生的概率6.1.2总包方需对分包方的预防措施进行审核和监督6.2风险缓解措施6.2.1分包方需针对高风险制定缓解措施,降低风险发生的严重程度6.2.2总包方需对分包方的缓解措施进行审核和监督6.3风险转移措施6.3.1分包方可通过购买保险等方式将部分风险转移6.3.2总包方需对分包方的风险转移措施进行审核和监督7.风险监测与报告7.1风险监测7.1.1分包方需定期对风险进行监测,及时掌握风险变化情况7.1.2总包方需对分包方的风险监测工作进行监督7.2风险报告7.2.1分包方需定期向总包方提交风险报告,报告内容包括风险监测结果、应对措施及效果等7.2.2总包方需对分包方的风险报告进行审核和监督7.3报告频率及内容7.3.1报告频率:每月至少一次7.3.2报告内容:风险监测结果、应对措施及效果、存在的问题及改进措施等8.风险责任追究8.1风险责任追究原则8.1.1谁的责任谁承担8.1.2依法依规追究责任8.1.3公平公正处理8.2风险责任追究方式8.2.1经济赔偿8.2.2暂停或终止合同8.2.3追究刑事责任8.3风险责任追究程序8.3.1分包方发现风险问题,应及时上报总包方8.3.2总包方接到报告后,应在规定时间内进行调查核实8.3.3根据调查结果,采取相应的责任追究措施9.合同变更及终止9.1合同变更9.1.1合同任何一方需变更合同内容,应书面通知对方9.1.2经双方协商一致,签订书面变更协议9.2合同终止9.2.1因不可抗力导致合同无法履行9.2.2双方协商一致终止合同9.2.3违约导致合同终止9.3合同终止后的处理9.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程及费用9.3.2分包方应完成剩余工程,并确保工程质量符合要求10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1优先通过协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁机构仲裁10.1.3仲裁不成的,依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1中国仲裁委员会10.2.2市区人民法院10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请10.3.2争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2经双方法定代表人或授权代表签字11.1.3政府相关部门批准11.2合同期限11.2.1自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止11.2.2特定情况下,经双方协商一致,可延长合同期限12.违约责任12.1违约责任认定12.1.1违约方应承担违约责任12.1.2违约责任的具体认定依据合同约定及法律规定12.2违约责任承担12.2.1经济赔偿12.2.2暂停或终止合同12.2.3追究刑事责任12.3违约责任赔偿12.3.1赔偿金额根据损失情况确定12.3.2赔偿方式包括但不限于货币支付、修复、更换等13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况13.2不可抗力处理13.2.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任13.2.2双方应尽力减轻损失13.3不可抗力证明13.3.1不可抗力事件发生后,一方应在3日内向另一方提交不可抗力证明14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行14.1.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议14.2其他约定事项解释14.2.1本合同其他约定事项的解释以双方协商一致为准第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监理、检验、仲裁等职能的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其员工、顾问、代理人和关联方。2.第三方介入的范畴2.1第三方介入的范畴包括但不限于:2.1.1工程设计、施工、监理、检验等专业技术服务;2.1.2法律、财务、咨询等专业咨询服务;2.1.3争议解决、仲裁等法律程序;2.1.4其他经甲乙双方同意的第三方服务。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件、资料和权限。3.3第三方应在合作协议中明确其服务内容、责任范围和权利义务。4.第三方的责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由合作协议约定。4.2第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。4.3若第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方按合同约定分担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系:5.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,双方应各自履行合同义务,承担相应责任。5.1.2第三方在履行职责时,应遵守甲乙双方的要求和合同约定。5.2第三方与分包方的划分说明:5.2.1第三方对分包方的管理和服务不构成分包方对第三方的直接委托关系。5.2.2分包方与第三方之间的纠纷,由双方自行协商解决,甲乙双方不承担任何责任。5.3第三方与总包方的划分说明:5.3.1第三方对总包方的管理和服务不构成总包方对第三方的直接委托关系。5.3.2总包方与第三方之间的纠纷,由双方自行协商解决,甲乙双方不承担任何责任。6.第三方的责权利6.1第三方的权利:6.1.1第三方有权根据合作协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料。6.1.2第三方有权在履行职责过程中,对甲乙双方进行监督和检查。6.1.3第三方有权根据合作协议要求甲乙双方支付服务费用。6.2第三方的义务:6.2.1第三方应按照合作协议履行职责,保证服务质量。6.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。6.2.3第三方应承担因自身原因造成损失的相应责任。7.第三方介入后的额外条款7.1.1明确第三方介入的具体事项和范围;7.1.2约定第三方介入的时间和方式;7.1.3约定第三方介入的费用及支付方式;7.1.4约定第三方介入的风险责任承担;7.1.5约定第三方介入的争议解决方式。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件:8.1.1达到合作协议约定的服务期限;8.1.2甲乙双方同意终止第三方介入;8.1.3第三方因故无法继续履行职责。8.2第三方介入的终止程序:8.2.1甲乙双方应书面通知第三方终止介入;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《项目土建工程施工图纸及说明》详细要求:包含施工图纸、材料清单、技术规范、施工进度计划等。说明:本附件为分包工程的基础文件,用于指导分包方的施工活动。2.附件二:《分包工程合同》详细要求:包含合同双方的基本信息、工程概况、分包工程范围、风险管理责任划分等。说明:本附件为分包工程的正式合同文件,双方需严格按照约定履行。3.附件三:《风险管理计划》详细要求:包含风险识别、评估、应对措施、监测与报告等内容。说明:本附件为风险管理的基本文件,用于指导分包方的风险管理工作。4.附件四:《第三方合作协议》详细要求:包含第三方的基本信息、服务内容、责任范围、权利义务等。说明:本附件为第三方介入的正式合作协议,双方需严格按照约定执行。5.附件五:《工程变更单》详细要求:包含变更原因、变更内容、变更影响、变更审批等。说明:本附件为工程变更的正式文件,用于记录和处理工程变更事宜。6.附件六:《违约责任认定书》详细要求:包含违约行为、责任认定、赔偿标准等。说明:本附件为违约责任认定的正式文件,用于处理违约责任问题。7.附件七:《工程验收报告》详细要求:包含工程概况、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:本附件为工程验收的正式文件,用于记录和确认工程验收情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程;1.2分包方未按合同约定进行风险管理;1.3分包方未按合同约定提交相关文件和资料;1.4分包方未按合同约定支付工程款项;1.5总包方未按合同约定提供必要的服务和支持;1.6第三方未按合作协议履行职责;1.7双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:2.1.1经济赔偿;2.1.2暂停或终止合同;2.1.3追究刑事责任。2.2违约责任的具体认定依据合同约定及法律规定。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误。违约责任:分包方应支付违约金,并承担因延误造成的额外费用。3.2分包方未按合同约定进行风险管理,导致安全事故发生。违约责任:分包方应承担安全事故的全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。3.3第三方未按合作协议履行职责,导致工程进度受阻。违约责任:第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年分包工程风险管理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期3.风险管理范围3.1.风险识别3.2.风险评估3.3.风险应对措施4.风险责任划分4.1.甲方责任4.2.乙方责任5.风险费用承担5.1.风险费用总额5.2.费用支付方式5.3.费用支付期限6.风险信息共享6.1.信息共享内容6.2.信息共享方式6.3.信息共享频率7.风险沟通与协调7.1.沟通协调机制7.2.沟通协调人员7.3.沟通协调频率8.风险事件处理流程8.1.风险事件报告8.2.风险事件调查8.3.风险事件处理9.合同违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任9.3.违约处理10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.解除情形11.2.解除程序11.3.解除后果12.合同生效与终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止程序13.合同附件13.1.附件一:工程风险清单13.2.附件二:风险管理计划13.3.附件三:其他相关文件14.合同其他约定14.1.合同保密14.2.合同附件14.3.合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.甲方基本信息甲方名称:____________________甲方法定代表人:____________________甲方地址:____________________甲方联系电话:____________________1.2.乙方基本信息乙方名称:____________________乙方法定代表人:____________________乙方地址:____________________乙方联系电话:____________________第二条工程概况2.1.工程名称:____________________2.2.工程地点:____________________2.3.工程规模:____________________2.4.工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止,共计__个月。第三条风险管理范围3.1.风险识别:乙方应在本合同签订后__日内完成工程风险识别工作,并提交给甲方。3.2.风险评估:乙方应根据风险识别结果,对风险进行评估,确定风险等级和影响程度。3.3.风险应对措施:乙方应针对识别出的风险,制定相应的应对措施,包括预防措施、应急措施和恢复措施。第四条风险责任划分4.1.甲方责任:(1)提供必要的工程资料和条件;(2)对乙方在风险管理过程中提供的信息进行保密;(3)监督乙方执行风险应对措施。4.2.乙方责任:(1)负责风险识别、评估和应对措施的实施;(2)及时向甲方报告风险事件;(3)配合甲方进行风险调查和处理。第五条风险费用承担5.1.风险费用总额:____________________5.2.费用支付方式:乙方向甲方提交费用报销单,甲方在收到单据后__日内支付。5.3.费用支付期限:风险事件发生后__日内提交费用报销单。第六条风险信息共享6.1.信息共享内容:包括但不限于风险识别、评估、应对措施和风险事件等信息。6.2.信息共享方式:通过书面报告、电子邮件或口头沟通等方式进行。6.3.信息共享频率:每月至少一次。第七条风险沟通与协调7.1.沟通协调机制:设立风险管理小组,由甲方和乙方代表组成,负责日常沟通与协调工作。7.2.沟通协调人员:甲方代表为____________________,乙方代表为____________________。7.3.沟通协调频率:每周至少一次,如有特殊情况,可随时召开会议。第八部分:合同如下:第八条风险事件处理流程8.1.风险事件报告:乙方发现风险事件后,应在__小时内向甲方报告。8.2.风险事件调查:甲方应在收到报告后__小时内启动调查,乙方应予以配合。8.3.风险事件处理:根据调查结果,双方共同制定处理方案,包括但不限于风险控制、损失赔偿等。第九条合同违约责任9.1.违约情形:包括但不限于未按时提交风险信息、未采取有效风险应对措施、未履行保密义务等。9.2.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3.违约处理:违约发生后,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条争议解决10.1.争议解决方式:发生争议时,双方应通过友好协商解决。10.2.争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3.争议解决程序:按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行。第十一条合同解除11.1.解除情形:包括但不限于一方违约、不可抗力等。11.2.解除程序:解除合同需双方书面同意,并按照合同约定办理相关手续。11.3.解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、费用结算和责任承担等问题。第十二条合同生效与终止12.1.合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3.合同终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。第十三条合同附件13.1.附件一:工程风险清单13.2.附件二:风险管理计划13.3.附件三:其他相关文件第十四条合同其他约定14.1.合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2.合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3.合同解释权:本合同的解释权归合同签订地的人民法院所有。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1.第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方外的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、保险公司等。15.2.第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务、监督、咨询、保险或其他支持,以协助甲乙双方更好地履行合同义务,降低风险。第十六条第三方介入程序16.2.第三方介入协议:甲乙双方与第三方签订协议,明确各方的权利、义务和责任。16.3.第三方介入时间:第三方介入时间应与合同履行进度相匹配,确保其服务的有效性和及时性。第十七条第三方责任限额17.1.责任限额定义:本条款所指责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,甲乙双方应事先约定第三方应承担的责任限额。17.2.责任限额约定:甲乙双方与第三方在协议中约定责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿期限等。17.3.超出责任限额的处理:若第三方在履行合同过程中造成的损失超过责任限额,甲乙双方应共同承担超出部分的损失。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1.第三方与甲方责任划分:第三方应向甲方承担其服务范围内的责任,甲方对第三方服务质量的监督和评价负责。18.2.第三方与乙方责任划分:第三方应向乙方承担其服务范围内的责任,乙方对第三方服务的配合和验收负责。18.3.第三方与甲乙双方共同责任:若第三方服务涉及甲乙双方共同利益,则第三方应对双方共同承担相应的责任。第十九条第三方权利与义务19.1.第三方权利:(1)根据协议约定,收取甲乙双方支付的服务费用;(2)在履行合同过程中,享有知情权、建议权和监督权;(3)根据合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年全球销售渠道合作协议3篇
- 2024年度粉煤灰用于新能源电池合同2篇
- 2024年供应商合同(含保密协议)3篇
- 2024届人才聘请合作合同一
- 2024年事业单位管理人员聘用协议书
- 2024年度标准商务服务协议版
- 2024年度高品质民爆器材区域代理销售合同一
- 2024年实习生与创业公司合作合同3篇
- 2024年度船舶建造质量检测合同
- 2024年个人借款协议担保方式解析版A版
- GB/T 23220.2-2023烟叶储存保管方法第2部分:片烟
- 组蛋白的泛素化与去泛素化专家讲座
- 人格与精神障碍-学做自己的心理医生-暨南大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 2023年公共组织绩效评估参考答案
- 天车工理论考试试题(完整版)
- “奋进新征程 兰台谱新篇”档案知识答题活动(21套含答案)
- 安徽富田农化有限公司年产一万吨醇醚项目环评报告
- 习近平法治思想概论知到章节答案智慧树2023年山东政法学院
- 2023年北京市人力资源与社会保障系统事业单位人员招聘笔试题库及答案解析
- 《后妈茶话会》中英版
- 扩张型心肌病医疗护理查房
评论
0/150
提交评论