版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程监理合同修正协议本合同目录一览1.修正协议的背景与目的1.1修正协议的签署原因1.2修正协议的目的与意义2.修正协议的适用范围2.1修正协议适用的工程范围2.2修正协议适用的合同期限3.修正协议的内容3.1监理服务范围与内容调整3.2监理费用及支付方式调整3.3监理人员配备与职责调整4.修正协议的生效时间4.1修正协议的签署时间4.2修正协议的生效时间5.修正协议的执行与监督5.1修正协议的执行主体5.2修正协议的执行程序5.3修正协议的监督机制6.修正协议的变更与解除6.1修正协议的变更条件6.2修正协议的解除条件6.3修正协议变更与解除的程序7.违约责任7.1违约行为的认定7.2违约责任的承担方式7.3违约赔偿的计算方法8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决的程序8.3争议解决机构9.保密条款9.1保密信息的范围9.2保密义务9.3保密信息的处理10.合同解除条件及程序10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序11.合同解除后的处理11.1合同解除后的债权债务处理11.2合同解除后的费用结算11.3合同解除后的争议解决12.合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理13.合同的续签13.1合同续签的条件13.2合同续签的程序13.3合同续签的内容14.其他约定事项14.1通知与送达14.2法律适用与争议解决14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条修正协议的背景与目的1.1修正协议的签署原因本修正协议因甲方(工程业主)与乙方(工程监理单位)在原《2024年工程监理合同》执行过程中,根据工程实际情况和需求,经双方友好协商,对原合同部分内容进行修订和完善。1.2修正协议的目的与意义本修正协议旨在明确双方的权利义务,确保监理工作的顺利进行,提高工程质量和效益,降低工程风险,促进工程项目的顺利实施。第二条修正协议的适用范围2.1修正协议适用的工程范围本修正协议适用于甲方与乙方签订的《2024年工程监理合同》中约定的工程范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收等阶段。2.2修正协议适用的合同期限本修正协议适用于《2024年工程监理合同》的有效期内,自本协议签署之日起生效。第三条修正协议的内容3.1监理服务范围与内容调整乙方根据甲方要求,对监理服务范围进行如下调整:(1)增加对工程进度、质量、安全等方面的监控;(2)加强对合同履行情况的监督检查;(3)提高监理报告的及时性和准确性。3.2监理费用及支付方式调整监理费用按原合同约定的方式支付,具体调整如下:(1)监理费用总额增加5%;(2)支付方式调整为每月支付一次,于每月末前支付当月监理费用。3.3监理人员配备与职责调整乙方根据工程实际情况,对监理人员配备和职责进行如下调整:(1)增加一名专业监理工程师,负责工程进度、质量、安全等方面的监控;(2)调整监理人员的工作职责,确保监理工作的有效开展。第四条修正协议的生效时间4.1修正协议的签署时间本修正协议经双方代表于2024年X月X日签署。4.2修正协议的生效时间本修正协议自双方代表签署之日起生效。第五条修正协议的执行与监督5.1修正协议的执行主体本修正协议由甲方与乙方共同执行。5.2修正协议的执行程序双方应按照本修正协议约定,履行各自的义务,确保监理工作的顺利进行。5.3修正协议的监督机制双方应设立专门的监督机构,对修正协议的执行情况进行监督,确保协议内容的落实。第六条修正协议的变更与解除6.1修正协议的变更条件在合同履行过程中,如遇特殊情况,经双方协商一致,可以对本修正协议进行变更。6.2修正协议的解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(3)经双方协商一致解除。6.3修正协议变更与解除的程序(1)变更:双方协商一致后,签署书面变更协议,并报原合同签订机关备案;(2)解除:一方提出解除协议,另一方在合理期限内未表示反对,视为解除;如双方对解除协议有异议,应协商解决。第七条违约责任7.1违约行为的认定(1)甲方未按时支付监理费用;(2)乙方未按约定履行监理职责;(3)一方违反保密义务。7.2违约责任的承担方式(1)违约方应承担违约责任,支付违约金;(2)因违约造成损失的,违约方应赔偿损失;(3)违约行为严重损害另一方权益的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。第八部分:合同如下:第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的程序(1)争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商;(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构本合同的争议解决机构为合同签订地的人民法院。第九条保密条款9.1保密信息的范围(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(2)合同中约定的技术秘密、业务秘密等;(3)其他双方认为需要保密的信息。9.2保密义务双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或用于其他目的。9.3保密信息的处理双方应对保密信息采取必要的保密措施,确保其不被泄露。第十条合同解除条件及程序10.1合同解除的条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(3)经双方协商一致解除。10.2合同解除的程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方;(2)另一方在收到通知之日起30日内未提出异议,视为同意解除;(3)双方签署解除合同协议,并报原合同签订机关备案。10.3合同解除后的处理(2)双方应按照约定处理合同解除后的遗留问题;(3)双方应依法处理因合同解除产生的争议。第十一部分:合同的终止11.1合同终止的条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)法律、法规规定的其他终止条件。11.2合同终止的程序(1)合同终止前,双方应按照约定进行结算;(2)双方签署合同终止协议,并报原合同签订机关备案。11.3合同终止后的处理(1)合同终止后,双方应依法处理因合同终止产生的争议;(2)双方应按照约定处理合同终止后的遗留问题。第十二部分:合同的续签12.1合同续签的条件(1)合同到期前,双方均有意愿续签合同;(2)续签合同的内容符合法律法规和双方利益。12.2合同续签的程序(1)合同到期前,双方应就续签合同的内容进行协商;(2)协商一致后,签署续签合同协议,并报原合同签订机关备案。12.3合同续签的内容续签合同的内容应包括但不限于监理服务范围、费用、期限等。第十三部分:其他约定事项13.1通知与送达(1)双方应通过书面形式进行通知和送达;(2)通知和送达自发出之日起视为到达对方。13.2法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式为合同签订地人民法院。13.3其他约定事项(1)本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充;(2)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲方、乙方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于咨询机构、检测机构、评估机构、监理顾问等。1.2第三方介入的范围(1)提供专业咨询服务,协助甲方或乙方解决合同履行过程中的技术或管理问题;(2)进行工程质量检测、安全评估或其他相关技术服务;(3)协助进行合同争议的调解或仲裁。第二条甲乙方在第三方介入时的额外条款及说明2.1甲方在第三方介入时的额外条款(1)甲方应确保第三方具备相应的资质和资质等级;(2)甲方应与第三方签订保密协议,确保第三方遵守保密义务;(3)甲方应明确第三方的工作内容和时间节点,并对第三方的工作成果进行验收。2.2乙方在第三方介入时的额外条款(1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息;(2)乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求;(3)乙方应与第三方就工作成果进行沟通和协调。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任(1)第三方应按照合同约定或甲方、乙方的要求,独立、客观、公正地履行其职责;(2)第三方应承担因自身过错导致的工作失误或损害甲方、乙方利益的赔偿责任;(3)第三方应遵守国家法律法规和行业标准。3.2第三方的权利(1)第三方有权根据合同约定或甲方、乙方的要求,获得相应的报酬;(2)第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和资料;(3)第三方有权拒绝甲方、乙方不合理的要求。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额(1)第三方对甲方、乙方的赔偿责任不得超过本合同总金额的10%;(2)第三方对因不可抗力导致的责任免除,按照国家法律法规和行业标准执行。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托服务关系,甲方是委托方,第三方是受托方。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作服务关系,乙方是合作方,第三方是服务方。5.3第三方与其他各方的责任划分(1)第三方对甲方、乙方及其他第三方不承担连带责任;(2)甲方、乙方及其他第三方对第三方的工作成果和责任承担,按照本合同及相关法律法规执行。第六条第三方介入的流程6.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,并明确第三方的工作内容和要求;6.2甲方或乙方与第三方协商并签订服务合同;6.3第三方按照合同约定开展工作,甲方或乙方负责监督和验收;6.4工作完成后,甲方或乙方与第三方进行结算。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,由甲方、乙方与第三方协商解决;7.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中应遵守保密义务,未经甲方、乙方同意,不得向任何第三方泄露或用于其他目的;8.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入因合同履行完毕或合同解除等原因终止;9.2合同终止后,第三方应按照约定退还甲方、乙方提供的资料和信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024年工程监理合同》详细要求:合同、附件、签署页、合同生效证明等。说明:本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、监理计划等。2.《第三方服务合同》详细要求:合同、附件、签署页、合同生效证明等。说明:第三方服务合同应明确第三方服务内容、服务期限、费用、保密条款等。3.《保密协议》详细要求:协议、附件、签署页、合同生效证明等。说明:保密协议应明确保密信息的范围、保密义务、违约责任等。4.《监理报告》详细要求:报告、附件、签署页、报告生效证明等。5.《争议解决协议》详细要求:协议、附件、签署页、合同生效证明等。说明:争议解决协议应明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。6.《解除合同协议》详细要求:协议、附件、签署页、合同生效证明等。说明:解除合同协议应明确解除合同的原因、解除合同的条件、解除合同的程序等。7.《合同续签协议》详细要求:协议、附件、签署页、合同生效证明等。说明:合同续签协议应明确续签合同的内容、续签合同的期限、续签合同的生效条件等。8.《工作计划和进度表》详细要求:计划表、附件、签署页、计划生效证明等。说明:工作计划和进度表应明确监理工作的具体任务、时间节点、责任人等。9.《监理人员名单》详细要求:名单、附件、签署页、名单生效证明等。说明:监理人员名单应包括监理人员的姓名、职务、资质等。10.《验收报告》详细要求:报告、附件、签署页、报告生效证明等。说明:验收报告应包括工程质量、进度、安全等方面的评估和结论。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用责任认定标准:甲方应按照合同约定的支付期限支付监理费用。示例说明:若甲方未在约定的支付期限内支付监理费用,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。2.违约行为:乙方未按约定履行监理职责责任认定标准:乙方应按照合同约定,全面、及时、准确地履行监理职责。示例说明:若乙方未按照合同要求进行监理,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,乙方应承担相应的违约责任。3.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:第三方在介入过程中,未经甲方、乙方同意,泄露保密信息。示例说明:若第三方泄露保密信息,造成甲方、乙方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:合同解除后,未按约定处理遗留问题责任认定标准:合同解除后,双方应按照约定处理遗留问题。示例说明:若合同解除后,一方未按照约定处理遗留问题,另一方有权要求对方承担违约责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方均不承担责任。示例说明:若因自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决或解除合同。全文完。2024年工程监理合同修正协议1本合同目录一览1.协议签订及生效1.1协议签订时间1.2协议生效条件1.3协议正式生效时间2.合同双方信息2.1监理单位信息2.2施工单位信息2.3项目单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目性质4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理职责5.监理工作标准5.1工程质量标准5.2工程进度标准5.3工程安全标准5.4环境保护标准6.监理费用及支付6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.合同期限7.1合同开始时间7.2合同结束时间7.3合同延期条件及程序8.信息沟通与报告8.1沟通方式8.2报告内容8.3报告提交时间9.监理设备与人员9.1监理设备要求9.2监理人员要求9.3人员培训及考核10.工程变更及签证10.1变更程序10.2签证要求10.3签证审批11.工程验收11.1验收标准11.2验收程序11.3验收时间12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.其他约定14.1其他条款14.2附件与补充协议第一部分:合同如下:1.协议签订及生效1.1协议签订时间:本协议于2024年2月1日由监理单位、施工单位和项目单位代表在项目所在地签订。1.2协议生效条件:双方代表签字盖章后,经项目单位审核批准,自审核批准之日起生效。1.3协议正式生效时间:2024年2月15日。2.合同双方信息2.1监理单位信息:监理单位名称为监理公司,注册地为省市,法定代表人为。2.2施工单位信息:施工单位名称为建设集团有限公司,注册地为省市,法定代表人为。2.3项目单位信息:项目单位名称为房地产开发有限公司,注册地为省市,法定代表人为。3.项目概况3.1项目名称:住宅小区建设工程。3.2项目地点:省市区街道。3.3项目规模:占地面积约10万平方米,总建筑面积约20万平方米。3.4项目性质:住宅小区开发建设项目。4.监理范围及内容4.1监理范围:包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审核、施工过程监督、质量检验、进度控制、安全监督、环境保护监督等。4.2监理内容:按照国家及行业相关标准和规范,对施工单位的施工活动进行全过程、全方位的监督和管理。4.3监理职责:确保工程质量、进度、安全、环保等方面的要求得到满足。5.监理工作标准5.1工程质量标准:严格按照国家及行业相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。5.2工程进度标准:按照施工合同约定的进度计划进行,确保工程按期完成。5.3工程安全标准:严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规,确保施工安全无事故。5.4环境保护标准:遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规,确保施工过程中的环境保护措施得到落实。6.监理费用及支付6.1监理费用总额:本工程监理费用总额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。6.2费用支付方式:监理费用分阶段支付,具体支付方式如下:1.预付款:合同签订后5个工作日内,监理单位向施工单位支付监理费用总额的20%作为预付款。2.进度款:根据施工进度,监理单位每季度向施工单位支付监理费用总额的30%作为进度款。3.结算款:工程竣工验收合格后,监理单位向施工单位支付监理费用总额的30%作为结算款。4.保修金:工程保修期满后,监理单位向施工单位支付监理费用总额的20%作为保修金。6.3费用支付时间:按上述支付方式,监理单位在规定时间内向施工单位发出支付通知,施工单位在收到通知后5个工作日内支付相应款项。7.合同期限7.1合同开始时间:2024年2月15日。7.2合同结束时间:2027年2月14日。7.3合同延期条件及程序:如因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法按期完成,双方应协商解决,并按照国家相关法律法规办理延期手续。8.信息沟通与报告8.1沟通方式:双方应通过书面形式、电话、电子邮件等方式进行信息沟通。重要事项应以书面形式报告。8.2报告内容:监理单位应定期向项目单位和施工单位提交监理工作报告,包括工程质量、进度、安全、环保等方面的状况和问题。8.3报告提交时间:监理工作报告应在每个季度末前5个工作日内提交。9.监理设备与人员9.1监理设备要求:监理单位应配备满足监理工作需要的设备,包括检测仪器、计算机、通讯设备等。9.2监理人员要求:监理人员应具备相应的专业资格和丰富的实践经验,且应经过培训考核合格。9.3人员培训及考核:监理单位应对监理人员进行定期培训,确保其掌握最新的监理知识和技能。10.工程变更及签证10.1变更程序:任何工程变更均需由施工单位提出书面申请,经监理单位审核后报项目单位批准。10.2签证要求:变更内容涉及工程量、工程款、工期等的,需办理签证手续。10.3签证审批:签证需由监理单位审核,项目单位批准后方可生效。11.工程验收11.1验收标准:工程验收应按照国家及行业相关标准和规范执行。11.2验收程序:工程验收分为初验和最终验收,由监理单位组织进行。11.3验收时间:工程竣工后,施工单位应在规定时间内完成初验,监理单位应在初验合格后10个工作日内完成最终验收。12.争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决。协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。12.2争议解决程序:提交仲裁或诉讼的,应按照相关法律法规和仲裁机构的程序进行。12.3争议解决机构:仲裁机构或人民法院。13.违约责任13.1违约情形:任何一方违反本合同约定,均构成违约。13.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约责任赔偿:违约方应按照实际损失进行赔偿,包括直接损失和间接损失。14.其他约定14.1其他条款:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2附件与补充协议:本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、监理人员名单等。补充协议与本合同一并构成完整的合同文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方(甲乙双方)外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、监理方等。15.2范围:第三方介入可以是提供专业服务、协助合同履行、解决争议等。16.第三方介入的程序16.1提出请求:甲乙双方任何一方需要第三方介入时,应向对方提出书面请求,说明第三方介入的目的、范围和预期效果。16.2同意及协商:双方应就第三方介入事宜进行协商,达成一致后签订相关协议。16.3第三方选择:第三方应由甲乙双方共同选定,或由一方推荐,另一方同意。17.第三方责任限额17.1责任范围:第三方介入后,其责任范围应明确界定,不得超出双方事先约定的范围。17.2责任限额:第三方责任限额应根据其提供的服务性质、专业水平和市场行情等因素确定,并在相关协议中明确规定。17.3责任承担:第三方在责任范围内造成损失,由其自行承担;超出责任范围造成损失,由甲乙双方根据合同约定承担。18.第三方与其他各方的权利义务18.1第三方与甲方:第三方应遵守甲方的相关规定,服从甲方管理,维护甲方利益。18.2第三方与乙方:第三方应遵守乙方的要求,配合乙方工作,确保乙方权益不受损害。18.3第三方与第三方:第三方之间应相互尊重,合理分工,共同确保合同目标的实现。19.第三方介入的合同效力19.1合同效力:第三方介入后的协议或合同,与本合同具有同等法律效力,各方应遵守执行。19.2合同变更:第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方及第三方共同协商一致。20.第三方介入的保密义务20.1保密内容:第三方在介入过程中,应对所知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等进行保密。20.2保密期限:保密期限自合同终止之日起不少于三年。21.第三方介入的解除条件21.1解除条件:如第三方违反合同约定,甲乙双方有权解除其介入资格。21.2解除程序:甲乙双方应书面通知第三方解除其介入资格,并要求其立即停止介入。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。22.2争议解决机构:仲裁机构或人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲要求:详细列出监理工作计划、监理流程、监理标准等。说明:监理大纲是监理工作的指导性文件,应包含对整个工程的监理目标和策略。2.监理细则要求:具体说明监理工作的具体实施步骤、检查方法、验收标准等。说明:监理细则是监理大纲的具体化,是监理人员执行监理工作的依据。3.监理人员名单要求:包括监理人员的姓名、职务、专业资格、工作经验等。说明:监理人员名单用于明确监理团队的构成,确保监理工作的专业性和连续性。4.施工单位资质证明文件要求:提供施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明:资质证明文件用于确认施工单位具备合法的施工资格。5.施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸、设计说明书、技术规范等。说明:施工图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的依据。6.工程进度计划要求:详细列出工程各阶段的起止时间、主要工作内容等。说明:工程进度计划用于监控工程进度,确保工程按期完成。7.工程质量保证体系文件要求:包括质量管理体系文件、质量控制计划等。说明:质量保证体系文件用于确保工程质量达到合同要求。8.安全生产管理文件要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理文件用于确保施工现场的安全。9.环境保护措施文件要求:包括环境保护计划、污染治理措施等。说明:环境保护措施文件用于确保施工过程中的环境保护要求。10.变更签证记录要求:记录所有变更签证的内容、原因、审批意见等。说明:变更签证记录用于跟踪和记录工程变更情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按时提交监理报告。责任认定:监理单位应承担延误报告导致的后果,如影响工程进度或质量,应承担相应的责任。示例:监理单位未在规定时间内提交监理报告,导致施工单位无法及时调整施工计划,延误工期,监理单位应赔偿施工单位因此造成的损失。2.违约行为:施工单位未按施工图纸及技术规范施工。责任认定:施工单位应承担由此造成的工程缺陷和质量问题,并负责修复。示例:施工单位未按施工图纸施工,导致工程出现质量问题,施工单位应负责修复,并承担修复费用。3.违约行为:项目单位未按时支付工程款项。责任认定:项目单位应承担因延期付款造成的利息损失。示例:项目单位未按时支付工程款项,导致施工单位资金周转困难,项目单位应支付相应的利息损失。4.违约行为:第三方未按协议提供专业服务。责任认定:第三方应承担由此造成的合同目标无法实现的责任。示例:第三方未按协议提供专业服务,导致工程进度延误,第三方应承担相应的责任。全文完。2024年工程监理合同修正协议2本合同目录一览1.协议的签订与生效1.1协议签订的时间1.2协议生效的时间1.3协议的签订地点2.合同背景与依据2.1项目背景2.2相关法律法规2.3项目合同编号3.监理服务内容3.1监理范围3.2监理工作内容3.3监理工作方式4.监理人员4.1监理人员资质要求4.2监理人员配备4.3监理人员变更5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理期限6.1监理起始时间6.2监理结束时间6.3监理期限变更7.监理工作程序7.1监理工作流程7.2监理报告编制7.3监理意见反馈8.技术与质量要求8.1工程质量标准8.2技术规范要求8.3质量控制措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1保密条款13.2合同附件13.3合同份数14.合同附件第一部分:合同如下:1.协议的签订与生效1.1本协议双方为甲方(建设单位)和乙方(监理单位),双方经友好协商,就乙方对甲方项目进行监理服务事宜达成如下协议。1.2本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为自协议生效之日起至监理服务结束之日止。2.合同背景与依据2.1甲方为(项目名称),乙方接受甲方委托,对项目进行监理服务。2.2本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理条例》及相关法律法规制定。3.监理服务内容3.1监理范围包括但不限于:施工图纸会审、施工组织设计审核、施工进度控制、工程质量控制、工程造价控制、合同管理、信息管理、安全生产管理等。3.2监理工作内容应包括但不限于:现场监理、旁站监理、巡视监理、抽检监理、专项检查、监理报告编制等。4.监理人员4.1乙方应指派具备相应资质和经验的监理人员,负责项目的监理工作。4.2乙方监理人员应持有有效的监理工程师资格证书或相关资质证明。4.3如监理人员因故不能履行职责,乙方应在接到甲方通知之日起3日内更换,并报甲方确认。5.监理费用5.1本协议监理费用总额为人民币(大写)______元整。5.2监理费用支付方式为:按监理进度分期支付,具体支付比例和时间由双方另行协商确定。5.3乙方应在收到甲方支付款项后3个工作日内出具相应发票。6.监理期限6.1本协议监理期限自(监理服务起始日期)起至(监理服务结束日期)止。6.2如因甲方原因导致监理期限延长,双方应另行协商并签订补充协议。7.监理工作程序7.1乙方应在接到甲方委托后,及时组织监理人员进场,开展监理工作。7.2乙方应在项目开工前,向甲方提交监理规划,经甲方批准后实施。7.3乙方应在施工过程中,定期向甲方提交监理报告,包括但不限于进度报告、质量报告、造价报告等。8.技术与质量要求8.1乙方监理人员应严格按照国家及地方相关技术规范、标准进行监理,确保工程质量符合设计要求和规范标准。8.2工程质量标准应包括但不限于:施工质量、材料质量、设备质量、验收质量等。8.3乙方应定期对施工现场进行质量检查,发现问题及时通知施工方整改,确保工程质量。9.争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至(争议解决机构名称)仲裁。9.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。10.违约责任10.1如乙方未按约定提供监理服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。10.2如甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,并要求甲方支付违约金。10.3违约金的具体数额和计算方式由双方在协议中约定。11.合同解除11.1.1一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正;11.1.2因不可抗力导致本协议无法履行;11.1.3双方协商一致解除。11.2合同解除后,双方应立即停止履行各自的权利和义务,并按约定进行清算。12.合同终止12.1合同期限届满或双方协商一致终止,本协议自行终止。12.2合同终止后,双方应按照约定进行合同终止后的处理,包括但不限于:12.2.1乙方提交最终监理报告;12.2.2甲方支付乙方剩余监理费用;12.2.3双方进行合同终止后的结算。13.其他约定事项13.1本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。13.2本协议一式(份数)份,甲乙双方各执(份数)份,自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件14.1本合同附件包括但不限于:14.1.1监理规划;14.1.2监理大纲;14.1.3监理日志;14.1.4监理报告;14.1.5任何与本协议相关的其他文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同所指第三方,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、认证方等,其具体定义和范围由双方在协议中明确。15.2第三方介入的目的是为了提高监理服务的专业性和效率,确保项目质量、进度和成本控制。16.第三方介入的引入16.1第三方介入的引入需经甲方同意,并由乙方负责联系和协调。16.2乙方应在引入第三方前,向甲方提交第三方的资质证明、服务内容、收费标准等相关资料。16.3甲方在收到乙方提交的资料后,应在(审查期限)内给予答复。17.第三方责权利17.1第三方在合同中的责任、权利和义务应明确界定,包括但不限于:17.1.1责任:第三方应按照合同约定,承担其服务范围内的责任,并对服务质量负责。17.1.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。17.1.3义务:第三方应遵守国家相关法律法规,遵守合同约定,确保服务质量。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系,由本合同和第三方与甲方、乙方签订的相应服务协议共同构成。18.2第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。18.3第三方在履行合同过程中,如需与甲方、乙方之外的第三方发生业务往来,应取得甲方、乙方的书面同意。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额应根据第三方服务内容和性质确定,并在本合同中明确。19.2.1第三方服务的性质和风险;19.2.2第三方服务的市场收费标准;19.2.3甲方、乙方对第三方服务的要求和期望。19.3第三方责任限额一旦确定,双方不得擅自更改。20.第三方变更及退出20.1第三方在合同履行期间,如需更换或退出,应提前(通知期限)通知甲方和乙方,并取得双方书面同意。20.2第三方更换或
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《TPM理念与指标》课件
- 2024年锥座项目可行性研究报告
- 2024年中国花椒油市场调查研究报告
- 高一英语必修2第5单元短语知识点归纳和总结
- 下学期七三班德育教育计划
- 《医学常识病原体》课件
- 高一化学必修全知识点大综合总结大全
- 2024专项大理石路沿石买卖协议详案一
- 2024年度版权开发与合作协议3篇
- 二零二四年度医疗设备研发与技术改进合同2篇
- 泌尿外科护理常规完整
- 三年级上册美术试题-期末试卷(3份)-湘教版(部分含答案)
- 江苏省镇江市2024-2025学年高三上学期11月期中考试 英语 含答案
- 机械CAD、CAM-形考任务一-国开-参考资料
- 语文-安徽省2025届高三第一次五校(颍上一中、蒙城一中、淮南一中、怀远一中、涡阳一中)联考试题和答案
- 国家开放大学《公共政策概论》作业1-3参考答案
- 电气专业述职报告
- 新生儿多重耐药菌感染预防与控制课件
- 2024年山地果树种植合作协议
- 河南省郑州市2023-2024学年高二上学期期末考试 物理 含解析
- 财务岗位招聘笔试题及解答(某大型国企)2025年
评论
0/150
提交评论