大工程合同范例

大工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方拟在（地点）进行一项大工程，特委托承包方进行施工。

2.双方经过友好协商，就施工事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（工程名称）

2.工程地点：（工程地点）

3.工程内容：（工程内容）

4.工程规模：（工程规模）

5.工程工期：（工程工期）

二、工程费用

1.工程总价为人民币（大写）：________________元整。

2.工程费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方另行协商确定。

三、工程进度及验收

1.工程进度：按照施工计划进行，具体进度安排由双方另行协商确定。

2.工程验收：按照国家及行业标准进行验收，验收合格后，发包方应向承包方支付验收款。

四、工程质量管理

1.承包方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

2.发包方有权对工程质量进行监督和检查，承包方应积极配合。

五、工程安全

1.承包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。

2.发包方有权对施工现场进行安全管理，承包方应积极配合。

六、知识产权

1.乙方在施工过程中所形成的知识产权归乙方所有。

2.甲方不得侵犯乙方在施工过程中所形成的知识产权。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金按合同约定比例支付。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为（年）年，自合同生效之日起计算。

十、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.质量标准

4.安全生产标准

5.甲方委托书

6.乙方资质证明文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方拟在（地点）进行一项大工程，特委托承包方进行施工，并邀请监理方进行全过程监理。

2.为保障工程质量和安全，确保甲方权益，经三方友好协商，就施工及监理事宜达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（工程名称）

2.工程地点：（工程地点）

3.工程内容：（工程内容）

4.工程规模：（工程规模）

5.工程工期：（工程工期）

二、工程费用及支付

1.工程总价为人民币（大写）：________________元整。

2.工程费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方另行协商确定。

3.甲方有权对工程费用进行审核，对不符合合同约定的费用有权拒绝支付。

三、工程进度及验收

1.工程进度：按照施工计划进行，具体进度安排由承包方制定，监理方进行监督。

2.工程验收：按照国家及行业标准进行验收，验收合格后，甲方应向承包方支付验收款。

四、监理方责任与权利

1.监理方应严格按照国家及行业标准对施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.监理方有权要求承包方整改不符合要求的施工质量，并有权要求承包方对施工过程中出现的安全隐患进行整改。

3.监理方有权对工程费用进行审核，对不符合合同约定的费用有权提出异议。

五、承包方责任与权利

1.承包方应严格按照施工图纸和施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.承包方有权要求甲方按照合同约定支付工程费用，并对甲方未按约定支付费用有权提出异议。

3.承包方有权对监理方的监理行为进行监督，对不符合监理规范的监理行为有权提出异议。

六、违约责任及限制条款

1.承包方如未按合同约定完成工程，甲方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、延长工期等。

2.承包方如发生工程质量问题，甲方有权要求承包方承担修复责任，并有权要求承包方赔偿由此造成的损失。

3.监理方如未按合同约定履行监理职责，甲方有权要求监理方承担违约责任，并有权要求监理方赔偿由此造成的损失。

4.甲方对承包方的施工进度、质量、安全等方面有权进行监督，承包方不得以任何理由拒绝甲方监督。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为（年）年，自合同生效之日起计算。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.质量标准

4.安全生产标准

5.甲方委托书

6.乙方资质证明文件

7.监理方资质证明文件

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入旨在确保工程质量和安全，维护甲方的合法权益，提高工程管理水平。通过监理方的专业监督，可以避免因承包方施工不当导致的工程质量问题，降低甲方风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程投资方，对工程质量和进度有更高的要求。通过甲方的主导地位，可以更好地控制工程进度、质量和费用，保障甲方投资的安全和效益。同时，甲方的主导地位有助于维护甲方在合同履行过程中的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“开发商”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“设计院”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.业主拟在（地点）开发房地产项目，特委托开发商进行项目开发，并邀请设计院提供设计服务。

2.为保障项目开发的顺利进行，确保开发商的权益，经三方友好协商，就项目开发及设计服务事宜达成以下协议：

一、项目概况

1.项目名称：（项目名称）

2.项目地点：（项目地点）

3.项目内容：（项目内容）

4.项目规模：（项目规模）

5.项目工期：（项目工期）

二、设计服务

1.设计院应按照国家及行业标准，为开发商提供全面的设计服务。

2.设计院应确保设计方案的合理性和可行性，满足项目开发需求。

三、开发责任与权利

1.开发商应按照设计院提供的设计方案进行项目开发，确保项目质量和进度。

2.开发商有权要求设计院对设计方案进行必要的调整，以满足项目开发需求。

3.开发商有权对设计院的设计服务进行监督，并对不符合要求的设计服务提出异议。

四、设计费用及支付

1.设计费用总额为人民币（大写）：________________元整。

2.设计费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方另行协商确定。

3.业主有权对设计费用进行审核，对不符合合同约定的费用有权拒绝支付。

五、项目进度及验收

1.项目进度：按照开发计划进行，具体进度安排由开发商制定，设计院进行监督。

2.项目验收：按照国家及行业标准进行验收，验收合格后，业主应向开发商支付验收款。

六、设计院责任与权利

1.设计院应按照合同约定，及时完成设计任务，并对设计方案负责。

2.设计院有权要求业主按照合同约定支付设计费用，并对业主未按约定支付费用有权提出异议。

3.设计院有权对开发商的开发行为进行监督，对不符合开发规范的开发行为有权提出异议。

七、违约责任及限制条款

1.设计院如未按合同约定完成设计任务，开发商有权要求设计院承担违约责任，包括但不限于支付违约金、延长工期等。

2.设计院如设计出现重大错误，导致项目无法继续进行，开发商有权要求设计院赔偿由此造成的损失。

3.业主对设计院的设计服务不满意，有权要求设计院进行改进，并对不满意的设计服务提出异议。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为（年）年，自合同生效之日起计算。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.设计方案

2.开发计划

3.质量标准

4.安全生产标准

5.业主委托书

6.开发商资质证明文件

7.设计院资质证明文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为开发商，在项目开发过程中承担主要责任和风险。乙方