联排住宅施工合同

联排住宅施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目工期：自合同签订之日起至__________止。二、施工内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工，包括但不限于：（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）给排水及供暖工程；（4）电气及通信工程；（5）园林绿化工程；（6）其他附属设施工程。2.2乙方应保证施工质量，确保项目达到设计要求和验收标准。三、施工费用3.1乙方向甲方提供的施工报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照双方约定的付款节点向乙方支付施工费用。3.3乙方应开具合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。四、施工质量及验收4.1乙方应严格按照国家及地方施工标准、规范和设计要求进行施工。4.2项目完成后，乙方应组织甲方、设计方及监理方进行验收。验收合格的，甲方支付剩余施工费用。4.3项目验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、工期延误5.1乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。5.2甲方如因自身原因导致工期延误，应向乙方支付窝工费，窝工费为乙方每日施工费用的__________%。六、合同的变更和解除6.1任何一方提出变更或解除本合同，均应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。6.2因变更或解除合同而产生的费用，按照双方约定承担。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.施工方案及施工组织设计3.主要材料及设备清单4.施工进度计划5.质量保证书6.安全文明施工保证书7.税务发票8.验收报告二、违约行为及认定：1.工期延误：未按合同约定的工期完成施工。2.施工质量不合格：未达到设计要求和验收标准。3.未按约定支付施工费用：甲方未按时支付施工费用。4.未开具合法税务发票：乙方未向甲方开具合法税务发票。5.变更或解除合同未经协商一致：未经双方协商一致擅自变更或解除合同。三、法律名词及解释：1.联排住宅施工合同：指甲方为乙方提供联排住宅施工项目的合同。2.施工费用：乙方完成项目所需的全部费用。3.工期延误：指乙方未按合同约定的工期完成施工。4.违约金：指乙方因工期延误、施工质量不合格等违约行为向甲方支付的违约费用。5.窝工费：指甲方因工期延误向乙方支付的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致工期延误，及时与甲方沟通，共同协商解决方案。2.施工质量不合格：加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检查。如发现质量问题，立即整改，直至达到验收标准。3.未按约定支付施工费用：双方约定明确的付款节点，甲方按时支付施工费用。如甲方逾期支付，乙方有权依法催讨。4.未开具合法税务发票：乙方应依法开具合法税务发票，甲方据此进行税前扣除。如乙方未开具发票，甲方有权要求乙方补开。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供联排住宅施工项目。2.乙方按照甲方的要求