2024建设工程施工合同条件(II)

合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于业主委托承包商承担__________项目的施工任务，双方经协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含：工程设计、材料采购、施工、验收、保修等全部费用。2.3合同价格不再调整，除非双方另有约定。第三条合同工期3.1承包商应按照双方约定的工期完成本工程，工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2工程验收合格后，承包商应按照约定提供相关保修服务。第五条付款方式5.1本合同的付款分为三次，具体付款比例和时间双方另行商定。5.2业主有权根据工程进度和质量情况，提前或延迟支付合同款项。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2承包商如未按约定工期完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金为合同价款的__________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________授权代表：__________________授权代表：__________________签订日期：__________________注意事项及解决办法：1.合同的合法性：确保合同内容符合中华人民共和国相关法律法规的要求。解决办法是，在签订合同前，由专业法律顾问对合同进行审核，确保合同的合法性。2.合同的完整性：确保合同中包含了所有重要的条款，如工程范围、质量标准、工期、付款方式、违约责任等。解决办法是，参照行业标准合同范本，并结合项目的具体情况，详细列明合同条款。3.合同的准确性：确保合同中所有数字、日期、工程描述等信息的准确性。解决办法是，在合同签订前，由双方相关人员对合同内容进行仔细审查，确保信息的准确性。4.合同的修改和补充：在合同执行过程中，如发生不可预见的情况，需要对合同进行修改或补充。解决办法是，双方协商一致后，签订书面补充协议，作为合同不可分割的一部分。5.合同的履行：确保双方按照合同约定履行各自的权利和义务。解决办法是，建立合同履行监督机制，定期对合同履行情况进行检查，确保合同的顺利执行。法律名词及名词解释：1.甲方（业主）：指委托承包商承担工程任务的单位或个人。2.乙方（承包商）：指承担工程任务的单位或个人。3.合同价：指双方约定的完成工程所需的总价款。4.工期：指承包商完成工程的时间期限。5.质量标准：指工程质量应达到的国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。6.违约金：指一方违约时，应支付给对方的赔偿金。7.保修服务：指承包商在工程验收合格后，按照约定提供的一定期限内的工程维护和修理服务。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于工程项目的设计、施工、材料供应、设备安装等环节。3.适用于双方为明确权利义务，确保工程质量、进度和投资控制等目标而签订的合同。补充条款：1.工程变更条款：明确工程变更的条件、程序、时间和费用等。2.不可抗力条款：定义不可抗力的范围、影响和处理办法。3.保险条款：要求承包商为工程购买相应的保险，如建筑工程保险、施工人员意外伤害保险等。4.环境保护条款：明确双方在工程过程中应遵守的环境保护要求和相关责任。5.知识产权保护条款：规定工程中所涉及的技术秘密、专利等知识产权的保护措施。6.保密条款：要求双方在合同履行过程中，对对方的商业秘密和合同内容予以保密。7.争端解决条款：明确双方在发生争议时选择的争端解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表：1.工程设计文件：包括工程图纸、技术说明书、设计方案等。2.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单价和总价。3.材料和设备明细表：列出工程所需的主要材料、设备及其规格、型号、数量等。4.施工组织设计：包括