砼班组施工合同范例

砼班组施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟在____________________地区进行砼班组施工项目，乙方具备相关资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

5.施工内容：____________________

二、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照约定的时间、地点、数量、质量向乙方提供所需材料、设备；

（2）协助乙方办理相关手续，确保乙方在施工过程中合法合规；

（3）按照约定支付工程款；

（4）对乙方在施工过程中发生的事故承担相应的责任。

2.乙方权利义务：

（1）按照甲方要求，在约定的时间内完成施工任务；

（2）确保施工质量，严格按照国家和行业相关标准执行；

（3）负责施工现场的安全、环保工作；

（4）对施工过程中发生的事故承担相应的责任。

三、工程款支付方式

1.工程款总额：人民币____________________元整（大写：____________________元整）；

2.支付方式：

（1）开工前支付合同总额的30%作为预付款；

（2）中期支付合同总额的40%；

（3）工程验收合格后支付合同总额的20%；

（4）质保期满后支付剩余的10%。

四、验收与保修

1.工程验收标准：按照国家和行业相关标准执行；

2.验收时间：____________________；

3.保修期限：____________________；

4.保修内容：____________________。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____________________%计算；

（2）未按约定提供材料、设备，造成乙方停工、窝工，应承担相应责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按逾期工期金额的____________________%计算；

（2）未按约定保证施工质量，造成甲方损失，应承担相应责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与解除

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.除不可抗力外，任何一方不得擅自解除合同；

3.合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，结清债务。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的材料、设备清单；

2.乙方施工资质证明；

3.乙方施工组织设计；

4.其他相关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第三方（以下简称“第三方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟在____________________地区进行砼班组施工项目，乙方具备相关资质，第三方作为监理方对施工过程进行监督和管理，为明确各方的权利义务，保障甲方的权益，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

5.施工内容：____________________

二、甲方权利义务

1.甲方享有对项目的最终决定权，包括但不限于施工方案、材料选用、工期调整等；

2.甲方有权要求乙方按照国家相关标准和合同约定进行施工；

3.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查；

4.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至符合要求；

5.甲方有权根据施工实际情况，调整合同约定的工期、工程款支付等条款；

6.甲方有权在合同履行过程中，要求乙方提供相关施工资料和记录。

三、乙方权利义务

1.乙方应严格按照甲方要求和国家相关标准进行施工；

2.乙方应确保施工质量，对因施工质量问题造成的损失承担全部责任；

3.乙方应按照约定的时间、地点、数量、质量向甲方提供所需材料、设备；

4.乙方应接受第三方的监理，对监理方提出的问题及时整改；

5.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督检查，对甲方提出的问题及时整改；

6.乙方应按照约定的时间、方式支付工程款。

四、第三方权利义务

1.第三方对施工过程进行监理，确保施工质量、进度、安全符合国家相关标准和合同约定；

2.第三方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改；

3.第三方有权对乙方提供的施工资料和记录进行审核；

4.第三方有权对施工过程中出现的安全隐患提出整改要求；

5.第三方有权对乙方的施工行为进行监督，确保其符合合同约定。

五、第三方责任及违约责任

1.第三方应严格按照合同约定履行监理职责，对因监理不力造成的损失承担相应责任；

2.第三方应确保监理过程的公正、客观，对乙方施工过程中的问题提出整改要求；

3.第三方违约责任：

（1）若第三方未能履行监理职责，导致施工质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任；

（2）若第三方违反合同约定，擅自泄露甲方商业秘密，应承担相应责任。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方违约责任：

（1）若乙方未能按约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按逾期工期金额的____________________%计算；

（2）若乙方施工质量不符合国家相关标准和合同约定，应承担相应责任；

（3）若乙方违反合同约定，擅自改变施工方案，应承担相应责任。

2.乙方限制条款：

（1）乙方不得将工程分包或转包；

（2）乙方不得使用不合格的材料、设备；

（3）乙方不得擅自改变施工场地，影响甲方正常使用。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与解除

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.除不可抗力外，任何一方不得擅自解除合同；

3.合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，结清债务。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的材料、设备清单；

2.乙方施工资质证明；

3.乙方施工组织设计；

4.第三方监理资质证明；

5.其他相关文件。

第三方介入的意义和目的：

第三方作为监理方，对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、进度、安全符合国家相关标准和合同约定，保障甲方的权益不受侵害。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目业主，拥有对项目的最终决定权，通过主导合同条款，确保施工质量、进度、安全，降低项目风险，实现项目预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第三方（以下简称“第三方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟在____________________地区进行房屋装修工程，乙方作为施工单位，第三方作为监理方对施工过程进行监督和管理，为明确各方的权利义务，保障乙方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

5.施工内容：____________________

二、乙方权利义务

1.乙方享有在项目范围内的施工权，包括但不限于设计变更、材料选用、施工方法等；

2.乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件，包括材料、设备、施工场地等；

3.乙方有权要求甲方按照约定支付工程款，并有权在工程进度和成本发生变化时，与甲方协商调整合同；

4.乙方有权要求第三方对施工过程中的质量、进度、安全进行公正监理；

5.乙方有权在施工过程中，根据实际情况调整施工计划，但需提前通知甲方和第三方。

三、甲方权利义务

1.甲方应按照合同约定提供施工所需的材料、设备，并保证其质量符合标准；

2.甲方应确保施工场地的安全，并提供必要的施工条件，如临时水电、施工通道等；

3.甲方应按照合同约定支付工程款，并有权要求乙方按照合同约定的时间节点提交工程进度报告；

4.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量、进度、安全进行监督，并提出整改要求；

5.甲方有权在施工过程中，根据实际情况调整项目需求，但需提前通知乙方和第三方。

四、第三方权利义务

1.第三方对施工过程进行监理，确保施工质量、进度、安全符合国家相关标准和合同约定；

2.第三方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改；

3.第三方有权对乙方提供的施工资料和记录进行审核；

4.第三方有权对施工过程中出现的安全隐患提出整改要求；

5.第三方有权对乙方的施工行为进行监督，确保其符合合同约定。

五、第三方责任及违约责任

1.第三方应严格按照合同约定履行监理职责，对因监理不力造成的损失承担相应责任；

2.第三方应确保监理过程的公正、客观，对乙方施工过程中的问题提出整改要求；

3.第三方违约责任：

（1）若第三方未能履行监理职责，导致施工质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任；

（2）若第三方违反合同约定，擅自泄露乙方商业秘密，应承担相应责任。

六、甲方的违约及限制条款

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未能按约定提供施工条件，导致乙方停工、窝工，应向乙方支付违约金，违约金按停工、窝工天数和合同约定金额计算；

（2）若甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____________________%计算；

2.甲方限制条款：

（1）甲方不得无故要求乙方进行设计变更，如需变更，应提前与乙方协商，并承担相应费用；

（2）甲方不得无故要求乙方调整施工计划，如需调整，应提前与乙方协商，并承担相应费用。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与解除

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.除不可抗力外，任何一方不得擅自解除合同；

3.合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，结清债务。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一