2024东莞市建设工程施工、监理合同备案表

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为完成某项建设工程项目，需要乙方提供施工和监理服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为甲方所委托的某项建设工程项目的施工和监理工作。1.2工程名称：________________1.3工程地点：________________1.4工程规模：________________1.5工程总投资：________________第二条乙方的义务和责任2.1乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，完成施工和监理工作。2.2乙方应保证施工和监理质量，确保工程安全、优质、高效完成。2.3乙方应遵守合同约定的工期，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.4乙方应按照合同约定的价格支付各项费用。2.5乙方应履行合同约定的其他义务。第三条甲方的义务和责任3.1甲方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，为乙方提供施工和监理所需的条件和支持。3.2甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方工程款和各项费用。3.3甲方应协助乙方解决施工和监理过程中出现的问题，确保工程顺利进行。3.4甲方应履行合同约定的其他义务。第四条合同价格4.1本合同施工部分的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2本合同监理部分的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.3甲方应按照本合同约定的付款方式和时间支付乙方工程款和各项费用。第五条合同工期5.1本合同约定的工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2乙方应按照合同约定的工期完成施工和监理工作。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2乙方如未能按照约定工期完成施工和监理工作，应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，计算方式为：逾期违约金=合同总价×逾期天数×0.1%。6.3甲方如未能按照约定时间和方式支付乙方工程款和各项费用，应按照逾期天数向乙方支付逾期违约金，计算方式同上。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国监理条例》等。解决办法：甲乙双方应确保在签订合已充分了解并遵守上述法律法规，若在合同履行过程中出现违法行为，应立即纠正，并根据法律法规承担相应责任。2.合同中所涉及的工程项目的规划、设计、施工、监理等应符合国家标准、行业标准和地方标准。解决办法：甲乙双方应按照相关标准进行工程项目的规划、设计、施工、监理，并在合同中明确双方应遵守的标准。如在合同履行过程中出现不符合标准的情况，应立即采取措施进行整改。3.合同价款的支付和结算应按照合同约定的方式和时间进行，严禁拖延支付和结算。解决办法：甲乙双方应按照合同约定的支付方式和时间进行价款支付和结算，如因特殊情况无法按时支付或结算，应及时沟通并协商解决。解决办法：甲乙双方应建立定期沟通机制，及时通报工程进展、解决问题，并确保双方之间的沟通畅通。5.合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设任务的单位或个人。2.乙方：指承担工程施工、监理任务的单位或个人。3.施工：指按照设计文件和施工标准，进行建筑物的建造、安装、装修等作业。4.监理：指对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标实现的活动。5.工期：指合同约定的工程完成的时间。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同条款、履行情况等发生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的活动。8.合同法：指调整合同关系、规定合同内容和履行方式的法律法规。9.建筑法：指调整建筑活动、保障建筑质量和安全、维护建筑市场秩序的法律法规。10.监理条例：指规范工程建设监理活动、保障工程质量、安全、进度和投资控制等目标实现的法规。应用场合：1.适用于甲方为完成某项建设工程项目，需要乙方提供施工和监理服务的合同签订。2.适用于双方在工程项目的规划、设计、施工、监理等阶段达成一致，并希望明确双方权利和义务的合同签订。补充条款：1.工程变更条款：如工程在实施过程中出现变更，双方应按照合同约定的变更程序和方式进行协商，并调整合同价款和工期。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应按照合同约定的不可抗力处理办法进行协商。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权保护条款：如工程涉及到知识产权问题，双方应明确知识产权的归属和保护方式。5.争端解决条款：如合同履行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表：1.甲方提供的工程设计文件、施工图纸等相关