2024柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程施工合同

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2024柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合应向甲方缴纳履约保证金，金额为合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定），履约保证金在工程验收合格后无息退还。第三条工程进度与质量3.1工程计划开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。3.3乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。3.4乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第四条付款方式与进度4.1甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付工程款。具体付款比例和时间双方协商确定。4.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，共同维护社会公共秩序和工程质量安全。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、法规的要求，如有疑问，应及时咨询法律专业人士。2.合同双方应保证所提供的合同信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。解决办法：双方应主动提供真实信息，并对提供的信息承担责任。如发现虚假陈述，可根据实际情况追究法律责任。3.合同金额、工程量等关键条款需双方明确约定，确保合同条款的清晰性。解决办法：双方在签订合应对金额、工程量等关键条款进行详细核实，确保无歧义。4.承包方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。解决办法：双方约定合理的工期，承包方应严格按照工期要求施工。如因承包方原因导致延期，承包方应承担违约责任。5.发包方应按照合同约定的付款进度支付工程款，如未按时支付，应承担违约责任。解决办法：双方明确付款进度和时间，发包方应按时支付工程款。如发包方未按时支付，应承担违约责任。6.合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方在合同中约定争议解决方式，并通过友好协商解决争议。如协商不成，按照约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的单位或个人。解释：发包方是工程项目的业主，负责委托承包方进行工程建设。2.承包方：指接受他人委托，承担工程建设任务的单位或个人。解释：承包方是承担工程建设任务的执行者，按照合同约定完成工程。3.合同总价：指双方约定的工程建设项目的总费用。解释：合同总价是工程建设项目的总预算，包括工程设计、施工、材料、人工等所有费用。4.履约保证金：指承包方为保证合同履行而向发包方缴纳的一定金额的保证金。解释：履约保证金是承包方为确保合同履行而向发包方提供的担保，通常为合同总价的一定比例。5.工期：指承包方完成工程建设任务所需的时间。解释：工期是工程建设项目的完成时间，包括施工、验收等各个阶段。6.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。解释：违约责任是合同当事人因违反合同约定而需要承担的法律后果，可能包括赔偿、违约金等。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。解释：争议解决是合同双方在发生分歧时，通过法律途径解决争议的方法，包括友好协商、调解、仲裁和诉讼等。应用场合：1.适用于柳东新区雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程的施工合同签订。2.适用于承包方为具备相应资质和能力的施工单位，且愿意承担该工程建设任务的情况。3.适用于发包方为雒容镇竹桐村农田灌溉水渠建设工程的业主，且需要委托他人完成工程建设的情况。补充条款：1.工程设计：双方应明确工程设计要求，包括设计标准、图纸、技术参数等，确保工程设计的合理性和可行性。2.材料供应：双方应明确材料供应的要求，包括材料种类、质量标准、供应时间等，确保工程所需材料的充足和质量。3.施工安全：双方应明确施工安全要求，包括安全生产措施、应急预案等，确保工程施工过程的安全性。4.环境保护：双方应明确环境保护要求，包括环境保护措施、废物处理等，确保工程施工过程对环境的影响降至最低。5.工程验收：双方应明确工程验收的标准和程序，包括验收时间、验收机构等，确保工程