2024柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程施工合同

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为实施2024柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程，确保工程质量和安全，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同。第一条工程内容1.1工程名称：2024柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程1.2工程地点：柳州市区路号1.3工程规模：根据甲方提供的工程量和工程图纸，双方确认的工程量清单为准。1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求，达到设计文件和合同约定的质量标准。第二条合同价格2.1合同总价：双方根据工程量清单、工程图纸等有关资料，按照单价合同的计价方式，确认的工程总价。2.2合同价款支付：具体支付方式和时间按照本合同约定的付款条款执行。第三条工期3.1开工日期：双方确认的开工日期。3.2竣工日期：双方确认的竣工日期。3.3工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条合同履行4.1甲方义务：（1）按照合同约定提供施工场地、施工条件，并保证施工顺利进行。（2）按照合同约定支付合同价款。（3）协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、安全生产许可等。4.2乙方义务：（1）按照合同约定完成工程施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。（2）严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程安全。（3）承担自身施工过程中的安全事故责任，并承担由于自身原因导致的第三人损害赔偿责任。第五条违约责任5.1甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿。5.2乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务，导致甲方损失的，乙方有权要求乙方赔偿。第六条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年月日注意事项及解决办法：1.工程质量标准：确保工程质量符合国家及行业相关规范、标准要求，达到设计文件和合同约定的质量标准。如发现工程质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合质量要求。2.工期延误：双方应严格按照合同约定的工期执行。如乙方因原因导致工程延期，应承担相应的违约责任，具体违约金按照合同约定的比例计算。3.合同价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付合同价款。如甲方延迟支付，应按照合同约定的违约金比例支付给乙方。4.施工安全：乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程安全。如发生安全事故，乙方应承担自身责任，并承担由于自身原因导致的第三人损害赔偿责任。5.争议解决：如本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设或提供服务的当事人，本合同中指甲方。2.承包方：指接受发包方委托，完成工程建设或提供服务的当事人，本合同中指乙方。3.工程量清单：指根据工程设计文件、施工图纸等编制的，包含工程项目、工程量、工程单价等内容的清单。4.单价合同：指根据工程量清单和工程图纸等资料，以工程项目的单价乘以工程量计算合同价款的合同形式。5.合同价款：指双方约定的，承包方完成合同约定的工程后，发包方应付给承包方的金额。6.工期：指双方约定的工程开工日期至竣工日期之间的期限。7.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。8.安全事故：指在施工过程中，因施工行为、施工质量、施工设备等原因，造成人员伤亡、财产损失的事件。9.管辖权：指对某一案件具有审判权的法院。在本合同中，双方约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。应用场合：1.2024柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程施工。2.类似的大型基础设施工程项目的施工合同。补充条款：1.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方可根据实际情况协商调整工期和合同价款。2.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应按照实际情况进行调整。3.材料供应：双方约定的材料供应方式、质量标准、价格等事项。4.施工图纸和技术文件：乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术文件进行施工。如乙方对图纸和文件有疑问，应及时向甲方提出，由甲方负责解答。5.工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定进行自检。甲方对工程进行验收，确认工程质量符合合同约定后，支付剩余合同价款。6.保密条款：双方应对合同内容和履行过程中获得的对方