建设工程施工分包合同样本2024年

合同编号：__________分包合同鉴于：3.乙方愿意承担分包工程的建设任务，并同意按照本合同的条款履行合同义务；4.双方为了保证分包工程的顺利进行，明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同。第一条合同范围与工程概况1.1本合同的范围包括：__________（分包工程详细内容）。1.2分包工程的质量标准：_______。1.3分包工程的工期：_______。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2业主按下述付款条件向乙方支付合同价款：（1）_______支付预付款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元；（2）_______支付进度款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元；（3）剩余款项：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.3乙方应按照本合同约定的付款进度向总包商支付分包工程的管理费和其他相关费用。第三条合同的履行3.1乙方应按照总包商提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行分包工程的施工。3.2乙方应保证分包工程的施工质量和安全，并承担由于自身原因导致分包工程质量问题或安全事故的责任。3.3乙方应按照本合同约定的工期完成分包工程。如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.4乙方应遵守国家和地方有关法律法规，严格按照安全生产、环保、消防等要求进行施工。第四条合同的变更与解除4.1在本合同履行过程中，如发生合同变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2如发生不可抗力等特殊情况，导致分包工程无法继续履行，双方可协商解除本合同，并按照本合同约定的条款处理后续事项。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的质量、工期完成分包工程的，应承担相应的违约责任。5.2乙方未按照本合同约定的付款进度向总包商支付管理费及其他相关费用的，应承担相应的违约责任。5.3任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且乙方向总包商支付完毕所有款项之日起终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订分包合同时，双方应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合法律法规和双方的实际需求。在签订合同前，双方可寻求专业法律人士的建议和指导。2.合同的履行：双方应严格按照合同约定的范围、质量、工期等要求履行合同义务。如发生合同变更或解除，应遵循相应的法律程序，并签订书面协议。3.违约责任：在合同履行过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。违约责任可能包括违约金、赔偿损失等，具体金额和方式按照合同约定执行。4.争议解决：在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.分包合同：是指总包商将其在主合同中承担的部分工程或任务分包给其他承包商承担的合同。2.甲方（业主）：是指在分包合同中委托总包商进行工程建设的一方。3.乙方（分包商）：是指在分包合同中承担分包工程建设的承包商。4.合同价：是指双方在合同中约定的分包工程的交易价格。5.预付款：是指业主在合同签订后按照约定向分包商支付的一定比例的合同价款。6.进度款：是指业主在分包商完成合同约定的工程进度后支付的合同价款。7.违约责任：是指一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。8.不可抗力：是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.争议解决：是指当双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合及补充条款：1.设计变更：如果项目过程中出现设计变更，可能导致分包工程的范围、施工方法或工期发生变化。补充条款：双方应就设计变更导致的合同变更进行协商，并签订书面变更协议。设计变更引起的额外费用或工期延误按照变更协议的约定处理。2.材料供应问题：分包商可能需要业主或总包商提供施工所需的原材料、设备等。补充条款：如甲方负责供应材料，甲方应确保材料质量符合合同要求，并按时供应到施工现场。如乙方负责供应材料，乙方应向甲方提供材料合格证明，并保证材料质量。3.工程验收：分包工程完成后，需要进行验收。补充条款：双方应按照合同约定的验收标准和方法进行分包工程验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担整改费用。验收合格的，甲方按照合同约定支付剩余款项。4.安全事故：在施工过程中，如发生安全事故，可能导致人员伤亡、财产损失等。补充条款：乙方应按照相关法律法规和安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和总包商，并按照甲方要求采取措施防止事故扩大。安全事故导致的