泥水包清工合同范例

泥水包清工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（泥水工）：________________________

乙方（雇主）：________________________

鉴于甲方具备从事泥水工程所需的专业技能和资质，乙方需要甲方提供泥水清工服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.甲方负责乙方指定工程项目的泥水清工工作，包括但不限于拆除、清理、搬运、平整等。

2.甲方应按照乙方要求，按时、保质、保量完成各项清工任务。

二、工程期限

1.本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.甲方应确保在合同约定的工期内完成所有清工任务。

三、工程地点

甲方在以下地点进行泥水清工工作：________________________

四、工程款项

1.乙方应按照下列方式支付甲方工程款项：

（1）工程款总额为人民币____元整；

（2）工程款支付方式为：____（如分期支付、按月支付等）；

（3）工程款支付时间：____（如每月____日前支付等）。

2.甲方在完成合同约定的清工任务后，乙方应及时支付工程款项。

五、违约责任

1.甲方未按时完成清工任务，每延误一日，应向乙方支付____元违约金；

2.乙方未按时支付工程款项，每延误一日，应向甲方支付____元违约金；

3.双方在履行合同过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，应互相谅解，并协商解决。

六、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款自合同签订之日起生效，至合同履行完毕后____年止。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同附件

1.甲方资质证明；

2.工程量清单；

3.工程进度计划；

4.其他与本合同相关的文件。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：________________________

乙方（签字）：________________________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（泥水工）：________________________

乙方（雇主）：________________________

丙方（第三方监理）：________________________

鉴于甲方具备从事泥水工程所需的专业技能和资质，乙方需要甲方提供泥水清工服务，为确保工程质量和进度，丙方作为第三方监理，对工程进行监督和管理。三方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.甲方负责乙方指定工程项目的泥水清工工作，包括但不限于拆除、清理、搬运、平整等。

2.甲方应按照乙方要求，在丙方的监督下，按时、保质、保量完成各项清工任务。

二、工程期限

1.本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.甲方应确保在合同约定的工期内完成所有清工任务。

三、工程地点

甲方在以下地点进行泥水清工工作：________________________

四、工程款项

1.乙方应按照下列方式支付甲方工程款项：

（1）工程款总额为人民币____元整；

（2）工程款支付方式为：____（如分期支付、按月支付等）；

（3）工程款支付时间：____（如每月____日前支付等）。

2.甲方在完成合同约定的清工任务后，乙方应及时支付工程款项。

五、第三方监理职责

1.丙方负责对甲方的泥水清工工作进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。

2.丙方有权对甲方的工作提出意见和建议，甲方应予以配合。

六、甲方的权益与权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。

2.甲方有权要求丙方在工程过程中提供必要的协助和支持。

3.甲方有权对乙方和丙方的违约行为进行追责。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按时支付工程款项，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

2.乙方未按照合同约定提供工程所需材料或设备，导致工程进度延误，乙方应承担相应责任。

3.乙方不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

八、丙方的权利与责任

1.丙方有权要求甲方按照合同约定完成清工任务。

2.丙方有权对甲方的工作提出意见和建议，甲方应予以配合。

3.丙方应对甲方的工作进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。

九、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同附件

1.甲方资质证明；

2.工程量清单；

3.工程进度计划；

4.其他与本合同相关的文件。

十一、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：________________________

乙方（签字）：________________________

丙方（签字）：________________________

签订日期：____年____月____日

第三方介入的意义和目的：

1.提高工程质量和进度，确保工程顺利进行。

2.监督乙方履行合同义务，维护甲方的合法权益。

3.为工程提供专业、公正的监督和咨询。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方在工程中的权益，确保工程质量和进度。

2.提高甲方在工程中的话语权，降低风险。

3.为甲方创造更大的利益空间。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（泥水工）：________________________

乙方（建筑开发商）：________________________

丙方（第三方监理）：________________________

鉴于乙方作为建筑开发商，需要甲方提供泥水清工服务，为确保工程质量和进度，丙方作为第三方监理，对工程进行监督和管理。为保障乙方的权益，三方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.甲方负责乙方指定工程项目的泥水清工工作，包括但不限于拆除、清理、搬运、平整等。

2.甲方应按照乙方要求，在丙方的监督下，按时、保质、保量完成各项清工任务。

二、工程期限

1.本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.甲方应确保在合同约定的工期内完成所有清工任务。

三、工程地点

甲方在以下地点进行泥水清工工作：________________________

四、工程款项

1.乙方应按照下列方式支付甲方工程款项：

（1）工程款总额为人民币____元整；

（2）工程款支付方式为：____（如分期支付、按月支付等）；

（3）工程款支付时间：____（如每月____日前支付等）。

2.甲方在完成合同约定的清工任务后，乙方应及时支付工程款项。

五、第三方监理职责

1.丙方负责对甲方的泥水清工工作进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。

2.丙方有权对甲方的工作提出意见和建议，甲方应予以配合。

六、乙方的权益与权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定完成清工任务，确保工程进度和质量。

2.乙方有权对丙方的监理工作进行监督，确保监理工作的公正性和有效性。

3.乙方有权在工程过程中对设计方案和施工方案进行调整，以满足工程需求。

七、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按时完成清工任务，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。

2.甲方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。

3.甲方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经乙方和丙方同意。

八、丙方的权利与责任

1.丙方有权要求甲方按照合同约定完成清工任务，并确保工程质量和进度。

2.丙方有权对甲方的工作提出意见和建议，甲方应予以配合。

3.丙方应对乙方提供的技术支持和资源调配进行监督，确保工程顺利进行。

九、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同附件

1.甲方资质证明；

2.工程量清单；

3.工程进度计划；

4.其他与本合同相关的文件。

十一、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：________________________

乙方（签字）：________________________

丙方（签字）：________________________

签订日期：____年____月____日

乙方为主导的目的和意义：

1.保障乙方作为建筑开发商的权益，确保工程按