道路标志线施工合同

合同编号：__________道路标志线施工合同鉴于：1.业主为满足道路使用需求，确保道路交通安全畅通，决定对道路进行标志线施工；2.施工方具备道路标志线施工的专业资质和经验，愿意承担该项工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_______道路标志线施工工程1.2工程地点：_______（具体施工地点）1.3工程规模：_______（工程规模描述）1.4工程内容：包括但不限于道路标线设计、材料采购、施工、验收等。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币_______元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）材料费：_______元；（2）人工费：_______元；（3）机械使用费：_______元；（4）项目管理费：_______元；（5）其他费用：_______元。2.2合同价款支付方式：（1）本合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同价款的40%。第三条施工期限3.1施工方应按照本合同约定的工程内容，自合同签订之日起_______日内完成施工。3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：（1）符合《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规的要求；（2）符合国家标准《道路标线涂料》（GB/T18833-2012）的要求；（3）标线清晰、醒目，设置合理，满足道路使用功能。4.3工程验收：（1）业主组织验收，施工方应予以配合；（2）验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准；（3）验收合格的，双方签署验收报告。第五条违约责任5.1施工方如未按照本合同约定的工程内容、质量标准、施工期限完成施工，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为本合同价款的_______%。5.2施工方如违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写清晰、准确，以利于合同的追溯和管理。2.甲方（业主）和乙方（施工方）的身份：应确保双方的名称、地址、联系方式等信息的准确无误，以避免后期因身份不符而产生的纠纷。3.工程概况：详细描述工程的内容、规模和地点，以避免因理解不一致导致的合同执行问题。4.合同价格：明确价款的构成和支付方式，确保支付条款的合理性和可执行性。5.施工期限：明确施工的起始和结束时间，以及因故导致的延误责任和处理办法。6.施工质量：规定验收标准和程序，确保工程质量符合规定。7.违约责任：详细列出违约情形和违约金的计算方式，以保障双方的权益。8.争议解决：明确争议解决的途径和方式，选择合适的司法管辖。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：用于标识合同的唯一身份，便于合同的管理和查询。2.甲方（业主）：指合同中的一方，通常是工程项目的委托方。3.乙方（施工方）：指合同的另一方，通常是工程项目的承包方。4.工程概况：指工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模和内容等。5.合同价格：指双方约定的完成工程所需支付的金额。6.施工期限：指合同中约定的完成工程的期限。7.施工质量：指工程实施的品质，包括工程的安全、功能、外观等方面。8.违约责任：指当一方未履行合同义务时，应承担的法律责任。9.争议解决：指当合同执行中出现争议时，双方采取的解决方式和途径。特殊应用场合及补充条款：1.紧急工程：如果工程是因为紧急情况（如交通事故）需要立即施工，双方应协商确定一个更短的施工期限，并相应调整合同价款。2.不可抗力：如果因为自然灾害、政府行为等原因导致施工无法正常进行，双方应协商决定是否延期或调整合同价款。3.材料供应问题：如果施工方因为甲方提供的材料出现问题，导致施工无法正常进行，双方应协商解决材料问题，并相应调整施工期限。4.设计变更：如果因为设计问题需要变更，双方应协商确定变更内容，并相应调整合同价款和施工期限。5.工程验收：如果验收不合格，施工方需要按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准。整改期间，施工方应承担因整改产