住宅小区绿化施工合同

合同编号：__________甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______住宅小区绿化施工工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______平方米1.4工程内容：主要包括_______等1.5工程质量标准：符合_______标准二、合同金额2.1本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______元整）。（1）_______（2）_______（3）_______三、合同工期3.1合同工期为_______日，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。3.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的经济损失，具体金额双方协商确定。四、质量保修4.1乙方应当保证工程质量，工程竣工验收合格后，乙方应当按照国家规定及合同约定承担质量保修责任。4.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照_______执行。4.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应当在接到甲方通知后的_______小时内到达现场进行处理。五、付款方式及进度5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款项。具体支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，支付合同金额的_______%；（2）工程进度达到_______%后，支付合同金额的_______%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同金额的_______%；（4）剩余款项在保修期满后支付。5.2乙方应当按照合同约定的付款进度向甲方提供等额的发票。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。6.3双方因履行合同发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应当在合同签订后_______日内向甲方提交工程详细计划及施工方案。7.2乙方应当遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。7.3乙方应当承担自身产生的环保责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。7.4乙方应当保证施工人员的人身安全，如发生伤亡事故，由乙方承担相应责任。八、合同的成立、生效和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起成立。8.2本合同自工程竣工验收合格之日起生效。8.3合同解除应当双方协商一致，并签订书面解除协议。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同的附件10.1本合同附件包括：（1）工程设计图纸及技术要求；（2）施工方案及施工组织设计；（3）工程量清单；（4）其他双方约定的文件。十一、其他11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保工程设计的合理性和准确性，提供完整的工程设计图纸及技术要求。2.乙方应按照设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如延期应承担相应责任。4.乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。5.乙方应承担自身产生的环保责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。6.乙方应保证施工人员的人身安全，如发生伤亡事故，由乙方承担相应责任。7.甲方应按照合同约定的付款进度向乙方支付工程款项。8.双方应遵守合同约定的质量保修期限和保修责任。9.双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。解决办法：1.双方签订补充协议，对未尽事宜进行明确。2.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。3.如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金。4.如双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成特定工程的一方，在本合同中为住宅小区绿化施工工程的委托方。2.承包方（乙方）：指接受他人委托完成特定工程的一方，在本合同中为住宅小区绿化施工工程的承揽方。3.合同金额：指双方约定的承包方完成工程所需的价款。4.工期：指双方约定的承包方完成工程的时间期限。5.质量保修：指承包方在工程竣工验收合格后，按照约定对工程质量承担一定期限的保证责任。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向另一方支付的赔偿金。7.滞纳金：指一方未按照合同约定的期限支付价款时，应向另一方支付的逾期付款的违约金。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。特殊应用场合：1.甲方为某个大型住宅小区的开发商，乙方是一家专业的绿化施工公司。2.甲方希望在工程完成后能够获得一定的绿化维护培训，以便日常管理。3.乙方在施工过程中发现设计图纸存在问题，需要与甲方沟通调整。4.甲方希望在合同中加入对环保要求的特殊条款，确保施工对周边环境的影响降到最低。5.乙方需要在合同中明确，由于不可抗力因素（如极端天气）导致的施工延误，不承担违约责任。合同补充条款：1.工程完成后，乙方应提供一定时期的绿化维护培训，确保甲方能够顺利接手小区的绿化管理工作。2.如在施工过程中发现设计图纸存在问题，乙方应立即与甲方沟通，共同协商解决方案。3.乙方在施工过程中应严格遵守环保法规，采取有效措施