广州市家庭居室装饰装修施工合同（范本）

合同编号：__________广州市家庭居室装饰装修施工合同（范本）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程内容1.1工程地点：_______市_______区_______街道_______号_______栋_______单元_______房。1.2工程性质：_______（住宅/办公/商业等）。1.3工程面积：_______平方米。1.4工程项目及内容：（1）拆除工程：_______。（2）水电改造工程：_______。（3）防水工程：_______。（4）墙面、地面、天花装修工程：_______。（5）门窗工程：_______。（6）家具制作与安装：_______。（7）灯具、洁具、五金安装：_______。（8）其他工程：_______。第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图、设计方案以及本合同约定的质量标准进行施工。2.2乙方应严格按照国家有关施工规范和标准进行施工，确保工程质量。2.3乙方应保证所使用的材料符合国家有关环保要求，不得使用假冒伪劣、不合格的材料。2.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定质量标准。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工。3.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照约定的时间向乙方支付工程进度款，如甲方原因导致工程进度延误的，甲方应承担相应的违约责任。第四条工程造价4.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2甲方按照本合同约定的付款方式向乙方支付工程价款。4.3工程款支付方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付工程总价的30%作为预付款。（2）工程进度达到30%时，甲方支付工程总价的30%。（3）工程进度达到60%时，甲方支付工程总价的30%。（4）工程验收合格后，甲方支付剩余的10%。4.4乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，每延误一天，乙方应支付甲方工程总价款的0.5%作为违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，每延误一天，甲方应支付乙方工程总价款的0.5%作为违约金。5.3乙方使用假冒伪劣、不合格的材料或者施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，乙方应承担因此产生的费用。5.4因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，根据不可抗力的影响，双方可协商决定部分或者全部免除责任。第六条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保提供的施工图、设计方案等资料准确、完整，以便乙方按照要求进行施工。2.乙方在施工过程中应严格遵守国家施工规范和标准，确保工程质量。3.乙方应使用符合国家环保要求的材料，避免使用假冒伪劣、不合格的材料。4.双方应按照约定的工期和付款方式履行合同，确保工程进度和价款支付顺利进行。5.如发生违约情况，违约方应承担相应的违约责任，如支付违约金等。解决办法：1.双方发生争议时，应协商解决，以达到维护双方合法权益的目的。2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的一系列法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方之间权利义务关系的法律规范，包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的规定。3.违约金：是指当事人违反合同约定应承担的金钱责任，用以补偿因违约所造成的损失。4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.司法途径：是指通过法院诉讼的方式解决争议，包括起诉、审理、判决等程序。特殊应用场合：1.甲方为繁忙的职场人士，无法经常到现场监督工程进度，需要乙方定期提供工程进展报告和照片。补充条款：乙方应每周向甲方发送工程进展报告和现场照片，确保甲方了解工程进度。如有重大进度变化或需要甲方决策的事项，乙方应立即通知甲方。2.乙方为小规模装修公司，部分施工人员非正式员工，需要明确乙方的责任和义务。补充条款：乙方对所有施工人员的管理和监督负有责任。如施工人员的行为导致甲方损失，乙方应承担相应的责任。乙方应确保所有施工人员具备相应的资质和技能。3.甲方希望在特定日期前完成工程，以配合其他装修计划或搬家计划。补充条款：乙方应全力以赴确保工程在甲方指定的日期前完成。如乙方无法按时完成工程，乙方应承担相应的违约责任。4.甲方对装修风格有特殊要求，需要乙方特别注意。补充条款：乙方应